房屋裝修承攬合同
隨著時間的推移，越來越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編整理的房屋裝修承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房屋裝修承攬合同 篇1
甲方（定作人）：
住址：
身份證號碼：
乙方（承攬人）：
住址：
身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的甲報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米甲甲元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保甲金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的`，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣甲法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月日
乙方簽字：
年月日
房屋裝修承攬合同 篇2
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。
4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。
5、墻紙粘貼：元每平方米。
6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任：
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內障礙物；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任：
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求：
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查：
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用；
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的.行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任：
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除：
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________ 乙方（手�。篲_________
地址：________________ 地址：________________
法定代表人：_________ 身份證號：_________
房屋裝修承攬合同 篇3
甲方：(以下簡稱甲方)____________
乙方：(以下簡稱乙方)____________
甲、乙兩方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
（1）仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。
（2）乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。
（3）墻紙粘貼：6.00元每平方米。
（4）清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
（5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95 %，剩余5%為工程質保金，質保期為6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的.安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20% ;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5 %向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
九、爭議
合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、其他
合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本合同一式2份，甲乙兩方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：____________乙方(手印)：____________
地址：____________地址：____________
法定代表人：____________身份證號(復印件附后)____________
本合同簽約代表人：____________電話____________
_____年______月______日_____年______月______日
房屋裝修承攬合同 篇4
甲方（業(yè)主):
乙方（承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。
二、雙方權利義務
1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的`各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求
1.工期從20xx年10月 日開始建設，到20xx年11月 日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月
乙方簽字： 年日日 月
房屋裝修承攬合同 篇5
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：
一、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號
二、工程內容：
1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。
二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元（捌拾貳元整）。
四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的'損失均由乙方負責。
六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
房屋裝修承攬合同 篇6
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
�。�1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。
�。�2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。
�。�3）墻紙粘貼：____元每平方米。
（4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
�。�5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量。
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場內障礙物。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰。
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的'工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任。
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任。
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用。
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__。
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除。
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同。
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
九、其他事項
1、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________乙方（手�。篲_________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
房屋裝修承攬合同 篇7
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點及概況：
大竹縣竹陽鎮(zhèn)東湖灣F1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：
1、三個房間（三間臥室、一客廳，一個飯廳）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄；客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)跫砂�；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
3、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
4、未盡細節(jié)的.之處，由甲方提出方案，商量確定。
三、承包方式：
乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
四、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
五、施工期限：
20xx年8月15日到20xx年11月14日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
六、工程造價：
所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
七、付款方式：
房屋裝修費總價為元，大寫元，甲方先預付裝修費用元，大寫元，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。
八、安全責任
乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務；乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。
九、其他問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
十一、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
房屋裝修承攬合同 篇8
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)：
住址： 住址：
身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米__元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的'，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
20__年__月__日 20__年__月__日
房屋裝修承攬合同 篇9
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的`____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
地點：
地點：
電話：
電話：
______年____月____日
______年____月____日
房屋裝修承攬合同 篇10
甲方：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議：
一、承攬方式：乙方承攬甲方 住房（具體工種）。
二、施工地點：
三、住房結構、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。
六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至 年 月日止。
八、甲方的權利義務
�。ㄒ唬┘追降臋嗬�
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
�。ǘ┘追降腵義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
�。ㄒ唬┮曳降臋嗬�
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
�。ǘ┮曳降牧x務
1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內產(chǎn)生質量問題，乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：
乙方：
年月日年月日
房屋裝修承攬合同 篇11
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用�，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。
四、在施工中由乙方自行提供相應的.設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
房屋裝修承攬合同 篇12
甲方（定作人）：
住址：
身份證號碼：
乙方（承攬人）：
住址：
身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質保金，質保期為6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場內障礙物；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行甲告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；
3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；
2、乙方應嚴格按照甲方的`安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用；
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽甲單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
九、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地甲法院提起訴訟。
十、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
地址：
法定代表人：
乙方（手印）：
地址：
身份證號： （復印件附后）
本合同簽約代表人：
電話：
【房屋裝修承攬合同】相關文章：
房屋裝修承攬合同08-09
裝修房屋承攬合同12-20
房屋油漆裝修承攬合同09-07
個人裝修房屋承攬合同04-17
房屋裝修承攬合同(12篇)04-17
房屋裝修承攬合同12篇04-14
房屋裝修承攬合同15篇11-22
房屋裝修承攬合同14篇01-13
房屋裝修承攬合同(14篇)01-13