【精選】銷售合同范文錦集五篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同的地位越來越不容忽視,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編整理的銷售合同5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
銷售合同 篇1
甲方(買方):
乙方(賣方):
一、鑒于乙方為本合同商品合法生產(chǎn)商,甲方希望購買本合同商品;依此,甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則,經(jīng)充分協(xié)商,一致同意下述合同條款:
二、數(shù)量及檢驗:交貨地驗收,商品溢短裝2%以內(nèi),視為已完全履行合同,按實際數(shù)量結算貨款。
三、質(zhì)量及檢驗:以甲方出具的質(zhì)量檢測報告為準 或國家標準GB或以樣品為準 。乙方送貨到達后,甲方立即抽檢驗收,/或甲方自提貨物三日內(nèi)抽檢驗收,未提出書面異議,視為質(zhì)量合格(包括但不限于標準、規(guī)格、品種)。若出現(xiàn)質(zhì)量爭議,協(xié)商不成,共同封存樣品,委托第三方檢驗。
四、交貨期限及地點:乙方送貨/或甲方自提,10xx年01月07日至 月 日于 (地點)交貨。或乙方代辦運輸,費用有甲方承擔,風險自交給承運人后由甲方承擔。
五、貨款結算方式:本合同簽訂后,三日內(nèi)甲方預付貨款50%,即人民幣 元整;貨到后七日內(nèi)甲方支付剩余貨款;匯款至乙方指定銀行賬戶。
六、原料及包裝:合同中所有原料均采用xx年當季水稻,所使用的包裝均為乙方市場通用包裝。
七、違約責任
1、乙方延期供貨,經(jīng)甲方書面催告后10日內(nèi)仍未履行的,甲方有權解除本合同,乙方退還已收甲方預付款及銀行貸款利率計算的利息。
2、甲方延期付款,乙方有權延期交貨;若乙方選擇/或已經(jīng)交貨,甲方應當支付貨款及延期付款金額按銀行貸款利率計算的利息。
八、安全提示:
1、本合同商品為食品,必須按商品說明存儲,才能保證保質(zhì)期內(nèi)食品安全。因存儲不當,導致食品不安全,由甲方承擔責任。
2、甲方只能在本合同商品保質(zhì)期滿前10日銷售,在本合同商品保質(zhì)期滿前食用。因超過保質(zhì)期,導致食品不安全,與乙方無關。
九、相關規(guī)定:
1、本合同未盡適宜,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,通過乙方所在地人民法院訴訟解決。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方: 乙方:
法定代表人/或授權代表: 法定代表人/或授權代表:
電話: 電話:
簽訂日期:
銷售合同 篇2
20xx年10月26日,與瀏陽碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂商品房買賣合同,然而乙方違反合同約定,房屋設計變更未按合同約定時限通知甲方,且在施工過程中使用不合格材料,導致房屋存在諸多質(zhì)量問題和安全隱患,被瀏陽市建設質(zhì)監(jiān)部門否定竣工驗收結論。房屋買受人發(fā)現(xiàn)房屋存在質(zhì)量問題,可拒絕收房,要求開發(fā)商維修后再交房,如開發(fā)商未在合理期限內(nèi)交付房屋的,可根據(jù)《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十五條第一款規(guī)定:《合同法》第九十四條的規(guī)定,出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行,當事人一方請求解除合同的,應予支持,但當事人另有約定的除外”之規(guī)定要求解除房屋購買合同,合同解除后可要求開發(fā)商退還購房款及賠償利息。
案情回顧
邱思源稱:20xx年10月26日,與瀏陽碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂商品房買賣合同,邱某購買其開發(fā)建設的嶺譽小區(qū)五街二棟102號雙拼別墅一棟,并按合同約定以銀行按揭方式付清全部價款1698563元。根據(jù)合同約定,乙方3應在20xx年7月30日前交房。然而乙方違反合同約定,房屋設計變更未按合同約定時限通知甲方,且在施工過程中使用不合格材料,導致房屋存在諸多質(zhì)量問題和安全隱患,被瀏陽市建設質(zhì)監(jiān)部門否定竣工驗收結論。此外,該房屋只進行過消防設計備案,未予消防竣工驗收備案,亦未進行規(guī)劃驗收備案,該房根本無法達到商品房交付使用的條件,至今已逾期交房超過90日。根據(jù)雙方簽訂的商品房買賣合同第九條第二款及第十條之規(guī)定,逾期超過90日后,甲方邱某有權解除合同,乙方應當自甲方解除合同通知到達之日起10天內(nèi)退還全部已付款,并按甲方累計已付款的15%向甲方支付違約金。因設計變更,乙方未在規(guī)定時限內(nèi)通知甲方,甲方有權退房,乙方須在甲方提出退房要求之日起30天內(nèi)將甲方已付房款退還甲方,并按同期銀行活期存款利率支付利息。但乙方從未履行設計變更的告知義務,直至甲方于去年7月初查看房屋而發(fā)生安全事故后,經(jīng)投訴查證才發(fā)現(xiàn)事實真相,被告蓄意剝奪原告的知情權和選擇權,誤導甲方作出錯誤選擇投入大額購房資金,顯失公平,造成利益受損,乙方應按甲方所付房款而造成的實際經(jīng)濟損失予以賠償。
法律分析
關于乙方是否有逾期交房的違約行為。
甲、乙雙方簽訂的《商品房買賣合同》第八條約定:“出賣人應當在20xx年7月30日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:1、該商品房經(jīng)驗收合格!保捎谝曳缴米宰兏O計未通知甲方,且在施工過程中存在使用不合格EPS裝飾線條等不當施工行為,致使房屋存在多處質(zhì)量問題及安全隱患。經(jīng)整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才辦理了消防驗收備案,20xx年2月13日才辦理了工程竣工驗收備案,乙方上述行為已嚴重違反了合同關于“商品房經(jīng)驗收合格”的交付條件之約定,應認定已構成逾期交房之違約行為。
關于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送達《關于解除商品房買賣合同告知書》的法律效力問題。
根據(jù)以上認定,乙方已構成逾期交房之違約行為,至甲方20xx年11月9日向乙方送達《關于解除商品房買賣合同告知書》時,已逾期交房超過90日,根據(jù)《商品房買賣合同》第九條“……逾期超過90日的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起10天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的.15%支付違約金”之約定,甲方向乙方送達《關于解除商品房買賣合同告知書》的20xx年11月9日即已產(chǎn)生解除商品房買賣合同的法律效力,乙方應當在20xx年11月19日前退還原告全部購房款1698563元,并支付原告違約金254784元,合計1953347元。因乙方逾期未支付上述款項,又形成了新的違約事實,故乙方應當自20xx年11月20日起,按照中國人民銀行規(guī)定的同期同類逾期貸款利率向原告支付上述款項的利息損失。
綜上,甲方要求被告退還購房款1698563元,并支付違約金254784元
法條鏈接
《中華人民共和國消防法》第十一條規(guī)定“國務院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程,建設單位應當將消防設計文件報送公安機關消防機構審核。公安機關消防機構依法對審核的結果負責”;第十三條規(guī)定“按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程竣工,依照下列規(guī)定進行消防驗收、備案:(一)本法第十一條規(guī)定的建設工程,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收;(二)其他建設工程,建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案,公安機關消防機構應當進行抽查。依法應當進行消防驗收的建設工程,未經(jīng)消防驗收或者消防驗收不合格的,禁止投入使用;其他建設工程經(jīng)依法抽查不合格的,應當停止使用。”
銷售合同 篇3
銷貨單位(甲方):xxxxxxxxxxx有限公司合同編號:購貨單位(乙方):
簽訂地點:公司辦公室簽訂時間:
第一條:糧食品種、數(shù)量、價款、交(提)貨時間
第二條:質(zhì)量標準、用途:20xx年產(chǎn)玉米,國標二等以上,水份不超過14.5%,水份超1扣1.3,雜質(zhì)不超過1%,不完善粒不超過5%,霉變不超過2%。
第三條:包裝標準、供應、回收及費用負擔:散糧。
第四條:損耗標準和計算方法:以院內(nèi)檢質(zhì)檢斤數(shù)量為準。
第五條:交(提)貨方式、地點:公司院內(nèi)交貨。
第六條:運輸方式、到達站(港)和費用負擔:散糧運輸。
第七條:檢驗標準、方法、時間、地點:以第二條為檢驗標準。
第八條:結算方式及期限:到貨三日付款。
第九條:本協(xié)議解除的條件:雙方協(xié)商解決。
第十條:違約責任:本協(xié)議雙方必須共同遵守,如果一方違約,違約所造成的經(jīng)濟損失由違約方負責賠償。
第十一條:本協(xié)議爭議的解決方式:本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可交由仲裁委員會解決或依法向人民法院起訴。第十二條:本協(xié)議一式二份,購貨方留存一份,銷售方留存一份。第十四條:本協(xié)議自簽定之日起生效。
銷貨單位:xxxxxxxxxxxxx有限公司購貨單位:
法人/代理人(簽字):法人/代理人(簽字):開戶行:
帳號:
開戶行:帳號:
銷售合同 篇4
甲方(代理商)_________旅行服務公司乙方:______________
地址:____________________________ 地址:______________
為共同拓展旅游、商務酒店訂房市場,更加深入鞏固酒店客源,充分發(fā)揮甲乙雙方在各自領域優(yōu)勢,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、合同簽訂后,表明乙方成為_______旅行網(wǎng)成員單位,甲乙雙方有義務為會員提供優(yōu)質(zhì)服務,并在酒店明顯位置放置“新概念旅行網(wǎng)會員單位”標志。
二、酒店客房預定
1.甲方為其會員預定乙方客房,預定方式是:甲方通過傳真向義方發(fā)送會員定單,明確會員用房類型、日期、數(shù)量、天數(shù)等。乙方在收到訂單后___分鐘內(nèi)向甲方回傳有乙方操作人簽名定單,完成交易,乙方并將訂單轉(zhuǎn)到酒店前臺,保證客人順利入住酒店,得到滿意服務。
2.如定單無注明或提供客人準確航班、車次,所有訂定房只保留到當天___:___.
3.持旅行卡成員可直接入住酒店,乙方負責將客人信息反饋給甲方,甲方根據(jù)乙方提供反饋旅客訂房數(shù)量及時給客人增加積分。
三、房款支付
1.前臺現(xiàn)付:一般會員前臺現(xiàn)付。
2.掛帳支付:會員中特殊客人(如貴賓)可掛款支付,由甲方在每月_______日前結算。
四、結算方式
酒店、代理商、總公司統(tǒng)一結算時間為每月_______日。
五、甲方義務和權利
1.甲方義務為乙方免費宣傳,媒體包括電視、電臺、互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志、各地傳單等。
2.甲方將本著對會員負責態(tài)度如實將乙方推薦給會員,作到不夸大、不貶低。
六、乙方義務和權利
1.乙方義務為甲方提供乙方資料,并保證其資料真實性。
2.合同簽訂后,表明乙方加入_______旅行網(wǎng)會員單位,有義務在酒店明顯位置放置甲方標志。
3.甲乙雙方合作是互利,乙方必須盡力推銷旅行卡和商務卡,并保證會員得到乙方優(yōu)質(zhì)服務。
4.乙方必須盡力銷售旅行服務卡。
七、協(xié)議有效期
1.本協(xié)意自簽訂之日生效,一式三份,甲方二份、乙方一份,各份均具有同等法律效力。
2.合同期滿后,雙方如無異議,本合同自動延伸一年。
八、履行本協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應盡量通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方可向甲方有管轄權人民法院起訴。
九、客房價目表:(如果客房類型過多,請復印此頁)
房型:_____________________
季節(jié):_____________________
門市價:_____________________
協(xié)議價:_____________________
銷售價:_____________________
旅行卡:_____________________
團隊價:_____________________
早餐 :_____________________
備注:_____________________
1.售價=協(xié)議價+雇金。
2.雇金=_______元(普通酒店)、_______元(特推酒店)、_______元以及以上(各種相應推廣與宣傳)。
3.旅行卡價=協(xié)議價(客人持旅行卡可優(yōu)先直接入住,酒店不必再向公司反雇金)。
4.淡季時間:_____________________
旺季時間:_____________________
旺季時間:_____________________
甲方:____旅行服務公司 乙方:________________
電話:________________ 電話:________________
傳真:________________ 傳真:________________
簽約代表:____________ 簽約代表:____________
操作人:______________ 操作人:______________
開戶行:______________ 開戶行:______________
帳號:________________ 帳號:________________
日期__________________ 日期__________________
銷售合同 篇5
甲方(購買方):__________ _______________
乙方(出賣方):_________________ ________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就石材供料達成如下協(xié)議:
一、關于合同標的物
甲方因位于 的 建設工程需要,向乙方購買石材(石材的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價和暫定總價等內(nèi)容詳見本合同附件一《石材供料清單》)。
二、關于質(zhì)量要求
本合同所涉石材質(zhì)量采用以下第( )方式確定:
1、國家標準。
2、行業(yè)標準。
3、企業(yè)標準。雙方約定根據(jù) 企業(yè)標準確定本合同石材質(zhì)量標準。
4、封樣標準。如采用本質(zhì)量標準,須根據(jù)石材質(zhì)量鑒定需要,將相應石材進行封樣,甲、乙雙方各持同質(zhì)同量的石材封樣樣品一份。
5、特別約定標準。甲、乙對石材質(zhì)量特別約定如下:
三、關于石材色差
甲、乙雙方一致確認,石材系天然產(chǎn)品,故在本合同約定范圍內(nèi)的石材若存在合理范圍內(nèi)的色差,甲方對此予以諒解。乙方應盡可能減少所供石材的色差,并將色差保持在合理范圍之內(nèi)。如果石材色差超過合理范圍,甲方有權要求調(diào)換。但是,如果各批次供應的石材色差可使用于建筑物不同立面或處所而不致影響建筑物整體視覺效果的,則甲方對此予以諒解。
四、關于石材加工。
本合同所涉石材乙方有義務按標的物約定的規(guī)格要求進行一般加工制作。如甲方對特定石材需要進行異形加工,需向乙方提供異形加工圖樣并附具體加工要求的書面說明。乙方可自行加工,也可委托第三方進行加工。異形加工的加工費用由甲方承擔。
五、關于供貨期限
本合同的供貨期采用以下第( )方式確認定:
1、自本合同簽訂后之次日起 個工作日內(nèi),乙方須完成供貨。
2、自甲方書面通知之次日起 個工作日內(nèi),乙方須完成供貨。但是,甲方須在本合同簽訂之日起 個工作日內(nèi)應當通知乙方開始供貨。如甲方未在上述期限內(nèi)通知乙方供貨,則該通知期限屆滿之日視為乙方應當開始供貨之起始日。甲方通知乙方供貨應提前 個工作日,作為乙方備貨的合理期限。
3、按甲方通知在 個工作日內(nèi)分批供貨。自甲方通知該批次供貨之日起 個工作日內(nèi),乙方須完成該批次石材的供貨。但是,甲方須在本合同簽訂之日起 個工作日內(nèi)應當通知乙方開始供貨。如甲方未在上述期限內(nèi)通知乙方供貨,則該通知期限屆滿之日視為乙方應當開始全部石材供貨之起始日。甲方通知乙方開始供貨應當提前 個工作日,作為乙方備貨的合理期限。
4、特別約定期限。甲、乙雙方特別約定供貨期限為:
六、關于交貨方式與交貨地點
本合同交貨方式和交貨點采用下列第( )方式:
1、乙方送貨至甲方指定的位于 工地或材料倉庫。運輸費用和裝卸費用由乙方承擔。
2、甲方在乙方營業(yè)地或乙方指定的位于 材料倉庫自提。 運輸費用和裝卸費用由甲方承擔。
3、乙方代辦托運。運輸費用和裝卸費用由甲方承擔。乙方為甲方辦妥托運手續(xù)后,視為貨物已交付。
七、關于石材驗收
1、甲方指定 、 為驗收人。但是,甲方的法定代表人和簽訂本合同的代理人視為當然的驗收人。甲方的辦公電話和上述人員的通訊電話分別是 、 、 、 .
2、按本合同第六條第(1)項即乙方送貨方式交貨的,甲方須在乙方將石材運至交貨地點并通知甲方驗收人后的6個小時內(nèi)受領貨物,并完成貨物數(shù)量和表面質(zhì)量的驗收。按本合同第六條第(2)項即甲方自提方式交貨的,甲方應在裝車前完成貨物數(shù)量和表面質(zhì)量的驗收。按本合同
第六條第(3)項交貨的,第一承運人對貨物數(shù)量和表面質(zhì)量的驗收視為甲方的驗收。
3、甲方不能及時驗收的,乙方有權進行提存。有關提存所發(fā)生的費用由甲方承擔。
4、甲方應在數(shù)量和表面質(zhì)量進行驗收后的十日內(nèi)完成實質(zhì)性驗收。如有質(zhì)量異議,應當在實質(zhì)性驗收期限屆滿前以書面方式向乙方提出并向乙方附送質(zhì)量問題的初步證據(jù)。否則,視為實質(zhì)性驗收符合合同約定。
5、甲方將石材使用于建筑物,視為甲方已完成對石材的實質(zhì)性驗收。
八、關于合同價款與支付方式
1、合同價款。本合同暫定價為人民幣__ _____元,其中石材價款為人民幣____ 元,加工費為人民幣_____元。供貨結束后,按實結算。
2、支付方式。本合同簽訂后_ ____日內(nèi),甲方須向乙方支付合同總價款的____%作為預付款,即計人民幣______元。供貨至合同總價款的 %時,甲方應向乙方支付至合同總價款的 %,即應另再向乙方支付人民幣 元。供貨至合同總價款的 %時,甲方應向乙方支付至合同總價款的 %,即應另再向乙方支付人民幣 元。供貨結束后,雙方進行按實結算。結算后的 日內(nèi),余款一次性付清。
九、關于貨款結算
供貨結束后,乙方應將結算單及供貨清單復印件送交甲方。甲方應在收到結算單后十日內(nèi)進行審核,并提出審核意見。如在收到乙方提交的結算單后30日內(nèi)未提出審核意見,則視為甲方對乙方的結算價無異議。
十、關于合同的擔保
本合同簽訂后的 日內(nèi),甲方應向乙方支付總合同價款的20%的款項即人民幣 元作為定金。如果甲方違約,則乙方有權沒收定金;相反,如乙方違約,則甲方有權要求乙方雙倍返還定金。如甲方向乙方支付預付款且預付款的總額超過合同總價款的20%的,則超過部分作為預付款。預付款計入供貨進度款。在雙方?jīng)]有違約,或雖有一方違約但另一方放棄追究違約責任的情況下,定金款項在最終結算時計入貨款。
十一、關于合同的變更與解除
1、合同的變更。本合同簽訂后,如一方提出變更,需經(jīng)另一方的書面認可。但在合同的履行過程中,甲方對增加的供貨數(shù)量的驗收視為書面確認。
2、合同的解除。本合同簽訂后,雙方應誠信履行,不得隨意解除。如經(jīng)協(xié)商一致解除本合同,則雙方應簽訂書面解除協(xié)議。但在下列情況下,一方享有解除權:(1)甲方遲延付款達30日以上或遲延付款的數(shù)額在應付貨款的30%以上,乙方有權解除合同;(2)乙方供貨遲延達30日以上或遲延履行數(shù)量達應供貨數(shù)量的30%以上,甲方有權解除合同。
十二、關于違約責任
1、甲方遲延付款,應按遲延支付的貨款的日萬分之 向乙方支付違約金;乙方遲延供貨,應按遲延供貨的貨款的日萬分之 向甲方支付違約金。
2、一方違約而向另一方承擔違約責任后,另一方仍有權要求繼續(xù)履行本合同。
十三、關于爭議解決
因本合同發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可向原告方所在地人民法院訴訟解決。
十四、關于其他約定
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
十五、附則
1、本合同表面清潔,沒有任何涂改。如有涂改,則需雙方在涂改處加蓋印章或按捺指印方為有效。
2、本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份,自雙方簽字、蓋章后生效。
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月 日
【【精選】銷售合同范文錦集五篇】相關文章:
精選銷售合同范文錦集10篇05-18
精選銷售合同范文錦集6篇05-17
【精選】銷售合同范文錦集5篇05-14
【精選】銷售合同范文錦集10篇05-12
【精選】銷售合同范文錦集9篇05-10
【精選】銷售合同范文錦集十篇05-16
公司雇傭合同范04-25
【必備】銷售合同范文錦集九篇05-19
【精品】銷售合同范文錦集9篇05-16
服裝銷售合同范文錦集九篇05-15