【推薦】建設工程施工協(xié)議書三篇
在日常生活和工作中,需要使用協(xié)議的場合越來越多,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據之一。那么什么樣的協(xié)議才是有效的呢?下面是小編整理的建設工程施工協(xié)議書3篇,希望能夠幫助到大家。
建設工程施工協(xié)議書 篇1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》
等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,
經甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程名稱:東方鼎臣廣場
二、工程地點:上分線以東、發(fā)展大道以北
三、工程結構:框剪結構
總建筑面積約約6萬平方米。
四、進場時間:
定于
五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部
內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容:
工程。
七、施工工期:
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為 天。
八、工程質量:
執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
九、工程造價:本工程投資額約貳 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據
實結算。
3、工人工資單價:執(zhí)行 元/工日。
4、施工措施費按取費標準的 %計算;
5、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
6、乙方材料使用經甲方認可質量的前提下,優(yōu)先考慮使用。 十一、付款辦式:
1、本工程先由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,完成每個月工程量的總價支付其 %。 拿到竣工驗收報告30天后由甲方無息一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿 18個 月后結清。 十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證
金 萬元,待正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在30日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的`收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方應無條件服從甲方、監(jiān)理、建設單位的指揮和管理。
9、乙方應無條件服從現(xiàn)場有關部門和職能人員的監(jiān)督管理
10、施工期間發(fā)生矛盾,應及時向現(xiàn)場負責人匯報,尋求商量解決,嚴禁聚眾斗毆,如在施工現(xiàn)場發(fā)生聚眾斗毆事件,不論有無理由每次罰款二萬元;嚴禁在工地或宿舍內賭博,發(fā)現(xiàn)時每次罰款貳仟元,罰
金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規(guī)被押送公安機關處理,項目部不予承擔任何責任。
11、積極配合項目部工作,做好上傳下達,及時簽訂各級安全責任書,層層落實安全生產責任制。
12、乙方施工人員家屬探親,禁止上工地現(xiàn)場,工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可,并由本人做好家屬的安全教育工作,小孩更應由家屬嚴加看管。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
13、嚴禁在宿舍內用火燒飯和隨意拉電線,以及燒電爐等違反安全管理行為,一經查實處沒收器具并每次罰款200元。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
14、在施工中應做到精心策劃、實施,乙方違規(guī)操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害,均應由乙方承擔全部責任。
15、夏天炎熱,乙方如需安裝空調,費用自付,用電按電表度數計算。
16、施工人員一律要參加人身保險,甲方承擔30%,乙方承擔70%。 十五、違約責任
。1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向上饒市人民法院起訴。
建設工程施工協(xié)議書 篇2
發(fā)包方:___________(以下簡稱甲方)
承包方:___________(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程,簽訂以下協(xié)議:
一、工程內容
包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數量、要求施工。
二、工期
1.開工日期:本項目工程工期從______年______月______日起至______年______月______日止,共______個日歷天。
2.施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經協(xié)商本合同總承包價款為人民幣:壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
四、承建方式
乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程的飾面樣板,必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣:______元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣:______元整。
3.工程竣工后,甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%, 即人民幣:______元整。
4.竣工驗收合格后一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣:______元整。
六、程質量要求
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2.施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,并于三十三個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣______元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣______元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養(yǎng)期為十二個月,保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算,保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定
1.施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前______天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工。
2.施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3.開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合"三通一平"要求),施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置,提供施工現(xiàn)場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權順延施工工期。
4.甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調,以確保乙方施工進度。
5.乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡,協(xié)調現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯(lián)系。
6.工程竣工后,乙方負責施工范圍內垃圾的清理,做到工完場清。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份
甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決。可補簽有關協(xié)議,補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
委托代表:_______委托代表:_______
簽名:___________簽名:___________
簽訂日期:_______簽訂日期:_______
建設工程施工協(xié)議書 篇3
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目:總建筑面積約 平方米( 棟樓)。
四、進場時間: 定于年 月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
八、工程質量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
九、工程造價:本工程投資額約 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙
方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優(yōu)先考慮使用。 十一、付款辦式:
1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金 萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
。1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
。2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
。3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:地址: 地址:
年 月 日
【【推薦】建設工程施工協(xié)議書三篇】相關文章:
【推薦】建設工程施工協(xié)議書4篇05-24
建設工程施工協(xié)議書7篇05-02
建設工程施工協(xié)議書五篇04-28
建設工程施工合同擔保協(xié)議書01-24
【精華】建設工程施工協(xié)議書4篇05-24
關于建設工程施工協(xié)議書4篇05-22
建設工程施工協(xié)議書匯編5篇05-21
建設工程施工協(xié)議書合集7篇05-21
建設工程施工協(xié)議書合集五篇05-21
建設工程施工協(xié)議書集錦5篇05-21