建筑工程施工合同匯編15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,合同的法律效力與日俱增,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編整理的建筑工程施工合同,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
工程名稱:____建筑單位:____施工單位:____
簽訂日期:20____年____月____日
發(fā)包人(全稱):____承包人(全稱):____(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:____
2、工程地點:____
3、備注:____
二、工程承包范圍
1、鋼結(jié)構(gòu)工程的制作、安裝。(見附表圖紙,以預(yù)算單中的項目為準(zhǔn))
2、不含土建、防火及其它附屬項目。
三、合同工期
本工程在預(yù)付款到位,且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件,開工日期____年____月____日,竣工日期為____年____月____日,合同工期總天數(shù)
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)鋼構(gòu)有關(guān)驗收規(guī)范合格。
五、合同價款
1、工程總造價:____大寫:____¥:____
六、合同價款支付;
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價的給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價的給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價的給乙方作工程尾款。
七、發(fā)包人工作
1、委派為工地代表,聯(lián)系方式:
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔(dān)費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系,保證工程正常施工,如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費,應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
八、承包人工作
1、委派
2、嚴(yán)格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔(dān)自身造成的.事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設(shè)計進行變更,應(yīng)提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知,因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔(dān),延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。
2、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更,乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的換用,須經(jīng)甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)甲方確認(rèn)后調(diào)整合同價款,與工程款同期支付。
十、竣工驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi),由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
十一、竣工結(jié)算
甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后三日內(nèi),給予確認(rèn)并支付工程竣工結(jié)算價款,乙方收到竣工結(jié)算價款后三日內(nèi)將竣工工程交付甲方。
十二、違約
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款,甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息,并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約,即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十三、不可抗力
1、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難,如雨、雪天氣,自然災(zāi)害工期延誤。
2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難,雙方友好協(xié)商解決。
十四、其它條款:
十五、本合同自簽章之日起生效,該工程結(jié)算完畢后,本合同即告終止。
十六、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
發(fā)包人(公章):____承包人:____(公章)
法定代表人:____法定代表人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話:____電話:____
傳真:____傳真:____
簽訂時間:____
建筑工程施工合同2
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),雙方遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,就本工程施工事項協(xié)商一致,共同訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
二、合同工期:______年______月_______日至______年______月_______日。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
四、安全施工:乙方必須安全施工,規(guī)范操作,如發(fā)生安全事故,均有乙方負(fù)責(zé)。
五、合同價款:
六、工期延誤: 無
七、工程款支付: 工程完工后一次性付清。
八、質(zhì)量不合格;如有不合格的地方,由乙方返工,并承擔(dān)返工費用,直至合格為止。
九、結(jié)算:工程竣工驗收合格后,經(jīng)甲方審核定案價為準(zhǔn)。
十、補充條款:變更、增減工程,在施工過程中,由甲方確定施工范圍。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份,自簽字蓋章后生效,雙方合同條件執(zhí)行完畢、財務(wù)結(jié)清后失效。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
______年______月_______日
建筑工程施工合同3
發(fā)包人:山河集團城市公園5#樓項目部(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和園合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方多次協(xié)商,甲方?jīng)Q定將團風(fēng)城市公園5#樓鋼筋工程委托乙方施工,雙方就本工程工事協(xié)商一致,訂立本合同。
一、承包范圍:
團風(fēng)城市公園5#樓鋼筋分項工程的制作及安裝(含預(yù)制鋼筋在內(nèi))等全部工作內(nèi)容(閃光對焊、電渣壓力焊不在范圍內(nèi))。
二、承包方式:
本工程采取包工不包料的`單包方式(其中扎絲由乙方自行承擔(dān))。
三、合同工期:
本工程開工日期為_年_月_日至_年_月_日,全部完工,總工期為_天,每拖延一天工期罰款貳仟元整,雨天、停水,停電達8小時,工期順延。
四、質(zhì)量要求;
乙方必須按圖紙及設(shè)計進行施工,鋼筋的型號直徑、綁扎的間距,幾何尺寸,錨固長度,保護層等必須滿足設(shè)計及規(guī)范要求,在施工中如有不合格的部位,必須返工重做,達到合格為止。
五、安全責(zé)任,
乙方在施工過程中,所有施工人員必須配戴安全帽,施工機械必須專人操作,對所屬所施工人員必須進行安全教育,保證施工安全。
六、工程造價及付款辦法;
本工程單價_元/m2,基礎(chǔ)以下按鋼筋用量據(jù)實結(jié)算,550元/噸,臨時發(fā)生的雜工現(xiàn)場結(jié)算200元/工日。以上價格為原則性條款,如乙方工過程中安全、質(zhì)量、進度、材料合理利用,達到甲方滿意,甲方獎勵乙方_元/平方米。
七、付款方式:
甲方保證乙方施工過程中工人的生活費,零花錢、材料款。封頂之時付至工程款80%,尾款年底全部結(jié)清。
八、其它方面;
本工程在施工過程中,乙方所需的一切機械及工具由乙方自備,乙方必須服從甲方,業(yè)主,監(jiān)理,質(zhì)檢等部門的監(jiān)督及管理。乙方在施工過程中,的確不能滿足甲方的質(zhì)量及進度要求,甲方有權(quán)終止合同,并不給予結(jié)算。
九、其它;
本工程未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式三份,甲,乙雙方各執(zhí)一份,存檔一份,自雙方簽字后生效,價款結(jié)算清楚后自然失效。
甲方(發(fā)包人):聯(lián)系電話:
乙方(承包人):聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方:______________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:__________________
通訊地址:____________________
聯(lián)系方式:____________________
承包方:______________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:__________________
通訊地址:____________________
聯(lián)系方式:____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點:_____________________________
3、工程內(nèi)容:_____________________________
4、工程范圍:_____________________________
5、工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《施工圖紙》)。
6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
7、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
風(fēng)險告知:關(guān)于材料提供的事項,合同中提供了幾項可供選擇的方式。既有約定由承包方包工包料的形式,也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。具體的選擇方式有合同雙方經(jīng)協(xié)商一致自行選擇,但在這里需要提醒的是,在由承包方提供材料的情況下,承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明,同時必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)立即更換和重做。
第二條合同價款及調(diào)整
1、工程造價:總承包價為____________元,大寫人民幣__________,裝修工程包含的項目詳見《工程預(yù)(結(jié))算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價款,除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整:
(1)甲方提出設(shè)計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書面確認(rèn)的其他因素。
第三條工期
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方要求的工期完成全部工作。
開工日期:_____________________________
竣工日期:_____________________________
合同工期:______________________日歷天。
2、有下列情況之一,并經(jīng)發(fā)包方簽證,工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)不可抗力。
第四條工程保修
1、保修內(nèi)容、范圍:工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。
2、保修期限:按工程通過竣工驗收合格之次日算起,保修期為壹年。保修期內(nèi),乙方提供工程的免費維修服務(wù)。工程保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時內(nèi)到場勘查,并在三天內(nèi)維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第六條工程款撥付和結(jié)算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對無誤后的5個工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
戶名:_________________________________________
工行賬號:_____________________________________
開戶行:_______________________________________
第七條雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量及施工進度等進行檢查、監(jiān)督,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。
3、甲方有權(quán)根據(jù)實際情況,對工程內(nèi)容進行增加或者修改,乙方應(yīng)積極配合。
4、乙方提供的`材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求,并在材料運送到施工現(xiàn)場后及時通知甲方進行查驗。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì),并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進行施工,保質(zhì)保量,按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進行施工,做好各項質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
8、乙方應(yīng)保護好原場所的辦公設(shè)施、設(shè)備,保證施工現(xiàn)場整潔,工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應(yīng)及時通知甲方進行驗收,甲方查驗后對工程質(zhì)量提出異議的,乙方應(yīng)配合重驗,驗收不合格的,乙方應(yīng)在甲方限定的時間內(nèi)進行整改,并在整改完成后及時通知甲方進行復(fù)驗。
風(fēng)險告知:為了保障發(fā)包方的合理利益,在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定對建設(shè)工程的檢查與驗收手續(xù)。在建設(shè)合同中應(yīng)當(dāng)約定,工程竣工后承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,可要求承包方賠償或返工。
第九條違約責(zé)任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項下的義務(wù)的即構(gòu)成違約,守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的,每遲延一天,乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權(quán)單方要求解除合同,并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的,甲方有權(quán)要求解除合同,并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解除,協(xié)商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
(以下無正文)
發(fā)包方(蓋章):__________________承包方(蓋章):__________________
法定代表人(簽章):____________法定代表人(簽章):____________
________年_____月_____日________年_____月_____日
建筑工程施工合同5
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,為確保工程按質(zhì)按量按時完成,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,明確各自的責(zé)任、互相配合,共同遵守《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)法律文件的規(guī)定,達成以下工程合同條款,以資共同遵守。
第一條工程名稱:
第二條工程地址:
第三條工程內(nèi)容:
合同內(nèi)容包括LOGO墻裝飾的設(shè)計(LOGO標(biāo)志、字體大小顏色等與原LOGO一致)、采購、施工、安裝、驗收等工作,以及相關(guān)的驗收、文檔管理、質(zhì)保期內(nèi)的維修等。
第四條合同造價、結(jié)算、付款方式
1、雙方商議合同價格為¥:元(人民幣大寫)詳見合同附件一(《報價單》)。本合同總價為包干價,已包含《報價單》所有費用(甲方要求調(diào)整的除外),總價不予調(diào)整,不發(fā)生額外費用。合同總價包括但不限于以下內(nèi)容:
1)乙方承包范圍內(nèi)所有項目的合同費用,包括:包裝、運輸、運輸保險、提供技術(shù)資料、安裝、驗收的費用;
2)通過各項驗收,完成本工程所需的一切技術(shù)、勞務(wù)、材料、機具設(shè)備、工具費用提供與安裝工程相關(guān)服務(wù)的費用;
1、甲方有權(quán)減少合同中的設(shè)備、材料,就減少部分將按合同附件中的.單價計算價格;
2、付款方式:
1)合同簽訂后乙方進場前,甲方支付元作為預(yù)付款;
2)竣工驗收合格后,支付合余款元,即結(jié)清全部工程款;
3、工程施工開始以甲方的通知為準(zhǔn)。
第五條甲方責(zé)任
1、協(xié)助提供乙方安裝工程、設(shè)備所需要的交流電源供應(yīng)裝置;
2、施工現(xiàn)場所必須的施工用電及照明;
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量及驗收等相關(guān)工作;
4、按合同規(guī)定支付乙方工程款。
第六條乙方責(zé)任
1、本合同項下工程的工期為天,具體開工日期以甲方的通知為準(zhǔn);
2、乙方資格:乙方必須具備從事本工程安裝承包的經(jīng)營范圍,并具備政府有關(guān)部門規(guī)定的資質(zhì);
3、乙方的工程設(shè)計施工必須滿足國家各政府部門的有關(guān)規(guī)范要求及甲方使用要求;
4、乙方必須自行購買其工程范圍內(nèi)人員和設(shè)備的保險,以及第三者責(zé)任險等一切涉及本工程的保險。由于乙方原因引起的安全和工程事故,原則上全部由乙方負(fù)責(zé);
5、 提供相關(guān)產(chǎn)品、設(shè)備材料報價表及有效發(fā)票,設(shè)備、產(chǎn)品、材料的原產(chǎn)地證明質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及甲方需求相關(guān)技術(shù)的資料;
6、乙方所采購材料設(shè)備的品牌、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須與合同附件一中的設(shè)備清單相符合。如確需采購附件設(shè)備清單以外的材料設(shè)備的,須經(jīng)甲方認(rèn)可。
第七條工程質(zhì)量規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量要求:本工程的質(zhì)量要求達到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗收標(biāo)準(zhǔn):
1)國家及當(dāng)?shù)卣C布的現(xiàn)行有關(guān)工程施工規(guī)范及甲方使用功能要求;
2)凡未按施工規(guī)程、規(guī)范施工而導(dǎo)致的經(jīng)濟與工期的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
第八條保養(yǎng)期及技術(shù)售后服務(wù)
1、乙方在工程竣工(甲乙雙方驗收合格之日起)移交一年內(nèi)負(fù)責(zé)對工程進行維修,即工程保修期為一年;
2、在保修期內(nèi),乙方接到甲方報修電話,在正常工作日24小時內(nèi)及節(jié)假日48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修。乙方未在合理期限內(nèi)完成修復(fù)工作的,甲方有權(quán)自行聘請其他人員或單位進行修復(fù)工作,由此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。保修期內(nèi)已發(fā)生,且延續(xù)到保修期滿后的保修項目,乙方應(yīng)自行承擔(dān)費用予以修復(fù),該修復(fù)責(zé)任不受保修期的限制;若在保修期過后原已報修之項目又發(fā)生質(zhì)量問題,仍由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費用;
3、乙方負(fù)責(zé)二次深化設(shè)計,包括效果圖、材料樣品、施工工藝等,并在安裝施工前提交經(jīng)甲方確認(rèn)后,方可進行施工。
第九條雙方違約責(zé)任
1、甲方違約責(zé)任:甲方未經(jīng)乙方同意,單方面終止合同,應(yīng)向乙方支付合同總價的30%作為違約金;如實際損失超過違約金,乙方有權(quán)就超過部分向甲方提出賠償要求;
2、乙方違約責(zé)任:
1)乙方所交產(chǎn)品的材料品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同第七條規(guī)定,如甲方同意使用,則應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的實際情況,重新確定產(chǎn)品單價;如甲方拒絕使用,由乙方負(fù)責(zé)包換,并承擔(dān)調(diào)換、退貨而支付的實際費用;
2)乙方必須自行完成本合同項下工程,不得將本工程分包或轉(zhuǎn)包,如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)甲方同意的分包或轉(zhuǎn)包,甲方有權(quán)終止合同,另行選擇施工單位。乙方須按本合同總價30%進行賠償,且由此造成的一切損失亦由乙方承擔(dān)。
3)因乙方提供的產(chǎn)品或施工的質(zhì)量問題對甲方造成的損失(包括但不限于對產(chǎn)品本身、房屋、裝修等造成的損失以及房屋使用者對于甲方提出的合法索賠),均由乙方承擔(dān)。
第十條乙方保證
乙方在此向甲方保證其為中華人民共和國現(xiàn)行法律合法存在的法人實體,獲得工程安裝施工資質(zhì)證書,乙方應(yīng)承擔(dān)其違反本保證所造成的一切后果;
第十一條爭議解決
凡有關(guān)本合同或執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí),甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,若協(xié)商不能解決,則應(yīng)向工程所在地的人民法院提出訴訟。
第十二條合同的生效、變更和終止
1、本合同在各方授權(quán)代表簽字蓋章之日生效,本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份;
2、合同的變更必須經(jīng)過雙方協(xié)商同意,如果在合同執(zhí)行過程中對合同文件的具體措辭,條款或章節(jié)的任何修訂或補充,必須經(jīng)過各方協(xié)商后書面同意并由各方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效;
3、在竣工結(jié)算、甲方付款完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后,有關(guān)保修條款終止。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
建筑工程施工合同6
定制方:______(以下簡稱甲方)
加工方:______(以下簡稱乙方)
根據(jù)《合同法》、《民法通則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,為明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條、制作產(chǎn)品地點:
地址:____________________________________。
第二條、制作產(chǎn)品內(nèi)容:
甲方委托乙方負(fù)責(zé)山東博潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產(chǎn)業(yè)化項目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。
第三條、產(chǎn)品規(guī)格:
475型彩鋼板加工。
第四條、工程單價:
單價:______________。
第五條、施工準(zhǔn)備
5.1甲方負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場準(zhǔn)備工作,保證施工用場地平整,道路暢通,物料及暫設(shè)用場地和施工用水電,加工板的電費及吊裝費由甲方負(fù)擔(dān)。
5.2甲方組織有關(guān)人員進行圖紙會審。
5.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工人配合乙方技術(shù)人員的加工制作。
5.4甲方工地代表姓名__________,聯(lián)系方式:____________。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方加工制作各項工作,但甲方派駐代表無權(quán)直接與乙方進行結(jié)算。
5.5乙方負(fù)責(zé)組織人員進行圖紙的審閱,要嚴(yán)格按甲方圖紙尺寸及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進行加工制作。
5.6按照甲乙雙方約定和時限要求、質(zhì)量要求組織加工。乙方派駐的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場等檢查、檢測,以便符合加工制作的條件及要求,如之后影響加工,經(jīng)檢驗不合格的',損失由乙方承擔(dān)。
5.7乙方安排現(xiàn)場技術(shù)員一名負(fù)責(zé)指導(dǎo)加工,確保在甲方規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量按時加工完成,乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的各項管理規(guī)定。
5.8乙方在加工過程中應(yīng)采取措施保證貨物及人身安全,否則出現(xiàn)一切安全問題,由乙方承全部責(zé)任和費用,一切安全風(fēng)險有乙方承擔(dān)。
第六條、試車、加工制作時限
6.1乙方設(shè)備進場后甲方可以免費提供材料進行試車,對設(shè)備進行調(diào)試,但不得超過20米,超過20米還未調(diào)試成功的,材料費(元/米)由乙方自行承擔(dān)。
6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米,乙方需向甲方承擔(dān)______元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術(shù)人員及設(shè)備問題造成的時限延長,經(jīng)乙方通知甲方,甲方應(yīng)在接到通知后2個小時內(nèi)簽字同意時限順延,如甲方接到乙方通知后超過6個小時不予簽字,視為同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工制作結(jié)算及價款支付
7.1結(jié)算方法:乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認(rèn)。
7.2付款方式:乙方根據(jù)甲方要求開具發(fā)票后。
第八條、質(zhì)保期:
質(zhì)保期為:________年,乙方負(fù)責(zé)在質(zhì)保期內(nèi)對產(chǎn)品進行免費維修,但因材質(zhì)問題進行維修所發(fā)生的材料費用由甲方承擔(dān)。不可抗力或人為原因造成的損害不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
第九條、法律責(zé)任
9.1制作結(jié)束后在乙方通知甲方人員進行初步驗收,甲方在驗收或安裝時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合圖紙要求或者出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的定的,由乙方負(fù)責(zé)免費修復(fù),無法修復(fù)的由乙方負(fù)責(zé)賠償損失(元/米)并免費加工。不合格數(shù)量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。
9.2如甲方未按合同約定的時間足額支付加工費的,每遲延一日,按應(yīng)付金額萬分之二支付違約金。
第十條、其他事項
10.1如有異議,雙方可協(xié)商解決或通過訴訟解決。
10.2本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,本合同自雙方代表簽字,加蓋公章即生效。
甲方(蓋章):______
乙方(蓋章):______
電話:______電話:______
簽訂日期:_______年_____月_____日
簽訂日期:_______年_____月_____日
建筑工程施工合同7
為規(guī)范企業(yè)管理,增強競爭意識,工程實行承包施工。甲、乙雙方以樹立“金洲杯的質(zhì)量目標(biāo)及創(chuàng)建市級安全文明工地的安全目標(biāo)”從嚴(yán)從精為管理前提,據(jù)此雙方依據(jù)現(xiàn)行的相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包范圍:見附補充說明。
四、施工日期:20xx年冬季放假前必須完成主體砌筑,否則按總?cè)斯べM的20%處罰。(20xx.10.28-----20xx.12.18)
五、安全、質(zhì)量等級:金洲杯及市級安全文明工地
六、承包方式:包清工
七、承包價格:按建筑面積,按每平方米 元計算(含二次結(jié)構(gòu),砌筑工程包括墻體中的現(xiàn)澆及預(yù)制砼構(gòu)件。建筑面積計算執(zhí)行藍圖標(biāo)注面積,合計 平方米計款:
八、甲方的權(quán)利及義務(wù):
1、負(fù)責(zé)材料的供應(yīng),因材料不合格所造成的損失由供方負(fù)責(zé);
2、負(fù)責(zé)工程施工的交底,建設(shè)單位的聯(lián)系工作及外界一切關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督;出現(xiàn)工程質(zhì)量不合格及安全隱患,甲方有權(quán)利責(zé)令乙方整改,所出現(xiàn)損失由乙方負(fù)責(zé);甲方并追加損失的2~3倍罰款;
4、甲方造成的因材料不及時,其他工序不具備操作施工的.前提下,在有效時間超過12小時以上的,甲方應(yīng)付給乙方相應(yīng)補償;并順延工期;
5、甲方發(fā)現(xiàn)乙方浪費材料;按原物價的5倍罰款;
九、乙方的權(quán)利及義務(wù)
1、 乙方必須遵守甲方的施工現(xiàn)場管理制度;
2、 乙方根據(jù)工程組織人員,進行施工;
3、 嚴(yán)格按照施工工程范圍提前做好材料和設(shè)備的用量計劃,提前三天提交甲方審批及采購供應(yīng),遲報造成停工,甲方概不負(fù)責(zé).
4、 乙方需嚴(yán)格按施工要求和有關(guān)說明及變更,進行施工,確保工程質(zhì)量如期交工。(圖紙變更,根據(jù)實際情況工期順延)
5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場和班組自檢資料和班組技術(shù)交底及安全交底。
6、 乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,必須熟讀建筑圖紙及現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),分項工程完成后必須達到驗收標(biāo)準(zhǔn);
7、 做到文明施工。做到不擾民,不隨意在居民區(qū)大小便,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元/次。
8、 乙方必須服從甲方管理的規(guī)章制度及國家的有關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)禁在施工期間的任何時間、任何地點打架斗毆及偷盜。發(fā)現(xiàn)一次罰款200-1000元,并清除工地。嚴(yán)重者交公安機關(guān)處理。
9、 出現(xiàn)非甲方原因,乙方私自停工一天,罰總造價的2%。如乙方無故停工七天以上,合同自行解除,甲方不予結(jié)算人工費。由乙方造成的損失,甲方有追償?shù)臋?quán)利。
10、 乙方必須按甲方施工進度組織人員進行施工,因乙方人員少、組織不力等原因?qū)е录追綗o法按進度工期完成,甲方有權(quán)另行安排其他人員、隊伍進行施工,由此造成的費用及損失由乙方負(fù)責(zé)。
11、 如達不到市級安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)倒扣總?cè)斯べM的5%。
十、付款方式:
1、 按建筑面積,按每平方米 元計算,主體階段:按進度地下室~6、
7~頂層分兩次60%撥付。主體完成驗收后付到總?cè)斯べM的95%,留5%抹灰完成后付清。
十一、乙方在施工過程中,應(yīng)加強安全教育管理,嚴(yán)格按安全要求及施工程序操作,正確使用好防護用品,(安全帽、安全帶)如出現(xiàn)安全事故由責(zé)任方負(fù)責(zé),因違章施工或操作失誤出現(xiàn)的工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。
十二、補充說明
1、 施工內(nèi)容:
(1) 按照本工程圖紙的設(shè)計及現(xiàn)行的規(guī)范的要求進行的所有砌筑工程、預(yù)制過梁、預(yù)埋件等。(含二次結(jié)構(gòu))
(2) 所有落地灰做到及時回收利用,墻體及時養(yǎng)護,廢料集中堆放。
2、施工要求:
(1) 砌筑工程的砌筑砂漿必須符合設(shè)計要求,必須按配合比要求進行砂漿的配比。
(2) 砌筑質(zhì)量嚴(yán)格按照國家施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)范要求。
(3) 出現(xiàn)非甲方原因,乙方私自停工一天,罰總造價的5%。停工超七天,視乙方自動退場并不結(jié)算人工費。造成損失,甲方有權(quán)向乙方追加陪償。
十三、
1、 本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
2、 本合同雙方簽字后生效,工程人工費結(jié)清后廢止。
3、 如發(fā)生爭議由雙方協(xié)商處理,雙方協(xié)商不成可上訴東營區(qū)人民法院。
甲方代表:
身份證號:
聯(lián)系電話:
乙方代表:
身份證號:
聯(lián)系電話:
年月日:
建筑工程施工合同8
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同9
解除建筑工程施工合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
乙方于20______年______月______日與“______房地產(chǎn)有限公司”
簽訂了《______工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時采取相關(guān)措施、至到驗收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的.工程驗收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于年
月日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔(dān)保費用、按財務(wù)要求對帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):
法定代表人(簽章):
年月日簽訂
建筑工程施工合同10
(樁基礎(chǔ)工程)
甲方:XXXXX有限公司
乙方:XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎(chǔ)上,雙方就以下施工事項協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、 工程項目名稱:鼎XX
二、 工 程 地 點:大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容:地下樁基礎(chǔ)工程,1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工。混凝土工程總量約為:2千多立方米。最終以實際發(fā)生的,并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn),此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款,單方造價:鋼筋混凝土每立方米為1000元,工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準(zhǔn)。
(1) 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
(2) 此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
。3) 最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算,工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)確認(rèn),最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。
。4)乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金,其余部分由甲方負(fù)責(zé)。
2、 承包方式
。1) 乙方以包工包料形式承包,乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進行施工,并且提供人工、材料,進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
(2) 乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費用。
。3) 甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地,乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的`臨時用宿舍等臨時建筑,甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管,乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進行施工,如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后,乙方人員、材料設(shè)備全部進場后,甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款;以后按形象進度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格,乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金,待工程竣工驗收合格,正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后,乙方人工、材料、機械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為:自開鉆之日起10天(有效工作日)如施工現(xiàn)場不具備施工條件,工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟損失由乙方全部負(fù)責(zé)。
2、工程完工后20天內(nèi),且在甲方撥付最后一筆工程款之前,乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責(zé)任及義務(wù)
甲方責(zé)任及義務(wù):
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等,為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責(zé)任及義務(wù):
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土,由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊,四方承擔(dān)費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作,按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi),向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進度計劃進行審批,乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工,隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)(如粉質(zhì)淤泥層等)情況,導(dǎo)致施工不能正常進行,乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期,由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔(dān),由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工;樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求;試樁時,乙方應(yīng)達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力(實際使用價值)達不到設(shè)計要求,乙方按照本工程造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進行施工,隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件,乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后,方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中,若遇到地下障礙物、空洞、人防等,應(yīng)及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合,服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi),人工、材料及設(shè)備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑,其費用由乙方承擔(dān)。
12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗送檢工作,并承擔(dān)試驗檢驗費用。
13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理,竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃,做好安全技術(shù)交底工作,保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故,乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
甲方責(zé)任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標(biāo)高控制點及主軸線,并以書面形式交給乙方,乙方負(fù)責(zé)放線定位,甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi),由此引起的一切費用由乙方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜,須雙方共同協(xié)商,作出補充協(xié)議,補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方(公章): 乙 方(公章):
法人代表簽字: 法定代表簽字:
地 址: 地 址:
聯(lián) 系 電 話: 聯(lián) 系 電 話:
日 期: 日 期:
建筑工程施工合同11
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設(shè)施工事項達成共識,具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質(zhì)量等級:合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備,包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質(zhì)量,施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內(nèi),向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內(nèi),編制出工程施工組織設(shè)計及進度計劃,報甲方批準(zhǔn)后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料,并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準(zhǔn),由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時間內(nèi),乙方未能及時返工整改,甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝,并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準(zhǔn)。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在_________年______月___日內(nèi)進駐現(xiàn)場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書,按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級,由乙方負(fù)責(zé);達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程,甲方有權(quán)向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時,甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴(yán)重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中,為確保工期、質(zhì)量、安全,必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機械,對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細(xì)則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,遵守勞動用工條例,工地發(fā)生的任何責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條:工程款的.支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔(dān),產(chǎn)生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實確認(rèn)工程量價款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為______個月。工程結(jié)算審計______個月內(nèi)完成。竣工資料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結(jié)清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,由此造成的工期延長,工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權(quán)申請人民法院進行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知______小時內(nèi)不進行維修,甲方有權(quán)安排他人維修,所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責(zé)任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的,應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同12
甲方(買方單位):________________________________________
乙方(出賣單位): ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就甲方的寬城萬達 所需墻紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位,包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費(人工費、施工損耗、膠粉等輔材費)、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用,售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整:因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動,均不影響合同執(zhí)行,并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量,供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢,甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73 91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工,提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對花對縫,完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發(fā)量)不超過國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場,場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎(chǔ)完工時間推遲而相應(yīng)推遲完工時間)。
五、交貨地點及方式: 寬城萬達 樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù),乙方在備貨時應(yīng)多于該數(shù)量,保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補充供應(yīng)同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進行選板鋪裝,確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量,可選用全部型號,也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進行驗收,對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工,甲方驗收合格后,雙方按墻面面積進行收方,核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價計算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進行施工質(zhì)量監(jiān)督工作,進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性,嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工,并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工,乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督;鶎硬缓细瘢曳娇删芙^施工,并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻,即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護,乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工;有損壞其它施工項目的成品應(yīng)照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線,并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理:
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方政府頒發(fā)的.安全施工、文明施工等規(guī)范、條例,遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,如達不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn),甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.安全施工: 乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育,嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工,積極采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工:
3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工,遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定,保證工地達到文明現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)(乙方工作人員不能酒后進入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。)。
3.2 施工期間,乙方應(yīng)及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完場清,工程建設(shè)中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛,?yán)禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時應(yīng)按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮,不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修,”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題,乙方修復(fù)或更換,若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果,乙方無條件在5天內(nèi)更換,更換后仍達不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換,視為乙方違約。
2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:_______________
建筑工程施工合同13
承包人(全稱)
分包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,承包人和分包人雙方就分包工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致,訂立本合同。
第一條 分包工程概況及承包方式
1.1 工程分包名稱
1.2分包工程地點1.3分包工程承包范圍:
1. 3.1沙壩出口隧道范圍內(nèi)正洞初支(包括隧道初支,鋼架立設(shè)、噴漿,大小避車洞、梯車洞支護,風(fēng)水軟管的拆接,噴射平臺的搭設(shè)和拆接,機械維修保養(yǎng)及管理等)。
1. 3.2設(shè)備工具材料(風(fēng)水軟管、手套、雨衣、雨鞋、小型工具等,分包方所領(lǐng)用物資費用,結(jié)算時從工程款中扣回)。
1. 3.3為完成1. 3條所有工作內(nèi)容進行施工準(zhǔn)備、施工措施及直至竣工驗收的維護等。
1. 4分包工程承包方式:工程綜合單價包括為完成承包范圍內(nèi)所有的工、管理費及潛在的
第二條 分包價款
2.1工程單價:
工程單價按支護方式分類
立格柵鋼架支護每延米綜合單價:大寫人民幣 元,小寫:¥ 元。
W鋼帶支護每延米綜合單價:大寫人民幣 元,小寫:¥ 元。
鋼筋網(wǎng)支護每延米綜合單價:大寫人民幣 元,小寫:
噴砼支護每延米綜合單價:大寫人民幣 元,小寫:¥ 元。
合同價格除包含了完成承包內(nèi)容而發(fā)生的全部費用外,還包含了施工隊伍調(diào)遣、機械設(shè)備進退場、各種原因造成的停待工費用、承包人裝備險及職工的(人身)事故險、未單獨計列的生產(chǎn)生活用臨時設(shè)施等為了本工程的順利實施而可能發(fā)生的一切費用。
在合同履行過程中和工程驗收后,承包方分包方雙方不得以任何理由要求調(diào)整本合同單價,即使國家和省、部所頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、驗標(biāo)發(fā)生修改或變更,合同單價也不作調(diào)整。
2.2工程計量及付款方式:
工程量按實際噴射延米計算。
第三條 承包人工作
3.1負(fù)責(zé)向分包人提供工作所需材料,工具,機械設(shè)備(機械設(shè)備包括噴漿機兩臺,風(fēng)水軟管各一根,電焊機一臺),風(fēng)水軟管只提供一根。
3.2為分包人提供生活房屋及設(shè)施(工作環(huán)境及空間)。
3.3負(fù)責(zé)為分包人工作提供施工技術(shù)交底及技術(shù)管理工作。
3.4可以要求分包人撤換由其工作不能勝任、玩忽職守、工作不負(fù)責(zé)任的人員。
3.5負(fù)責(zé)整個施工場地的管理工作,在施工過程中組織對分包人的工程質(zhì)量、安全、施工進度、文明施工進行監(jiān)督和檢查,確保分包人按照施工技術(shù)交底進行施工。
3.6有權(quán)對分包人在工作上違反的條例進行罰款。
3.7負(fù)責(zé)按本合同約定辦理結(jié)算、支付。
3.8有權(quán)根據(jù)業(yè)主對工期的要求及分包方合同履行情況,調(diào)整工程內(nèi)容和工程數(shù)量,分包方不得因工程內(nèi)容和工程數(shù)量調(diào)整而可能導(dǎo)致的任何損失要求甲方賠償。
3.9承包方有權(quán)合理調(diào)動分包方現(xiàn)有機械,人員,進行有償使用,分包方不得無理拒絕。
第四條 分包人工作
4.1分包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及承包人依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受承包人的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
4.2負(fù)責(zé)派駐有組織指揮能力、責(zé)任心強、身體健康的管理人員和組織優(yōu)秀的施工人員進行施工,安全、優(yōu)質(zhì)、按期完成施工任務(wù)。
4.3負(fù)責(zé)教育勞務(wù)人員遵紀(jì)守法、文明施工、安全生產(chǎn),嚴(yán)禁違章作業(yè),作好勞動保護工作。確保安全施工,杜絕重傷及以上事故發(fā)生,對現(xiàn)場作業(yè)及施工方法的安全性承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任,對職工的行為、違約負(fù)責(zé)。凡造成人員傷亡或設(shè)備損壞等事故,全部責(zé)任由分包人承擔(dān)。
4.4負(fù)責(zé)維修、保護承包人提供機械設(shè)備及工具,并承擔(dān)一切維修費用,在工程完工后如數(shù)退還承包人所提供機具設(shè)備,如遺失或損壞,照價賠償。
4.5負(fù)責(zé)配合(承包人)管理人員進行施工,不得以任何理由推脫工作,必須無條件服從(承包人)管理人員的工作安排。
4.6負(fù)責(zé)整齊堆放承包人所提供材料,節(jié)約材料,造成材料浪費,不得以任何理由推脫責(zé)任,照價賠償。
4.7嚴(yán)格按照施工技術(shù)交底,施工放樣進行施工,不得擅自更改,更改造成返工費用自行負(fù)責(zé)。
4.8不得隨意動用工地消防設(shè)施及應(yīng)急設(shè)施(違者處以最低500元以上罰款)。
4.9對工作要隨叫隨到,分包人負(fù)責(zé)人必須在崗在位,遲到或不到按務(wù)工費用在工程款中扣除。
4.10未經(jīng)承包方書面授權(quán),不得以承包方名義從事任何活動。
4.11承擔(dān)因分包方原因?qū)е聵I(yè)主對承包方的罰款以及承包方對分包方的罰款,罰款在分包方計量款中扣除。
4.12負(fù)責(zé)對承包方技術(shù)人員提供的工作數(shù)據(jù)和指令進行復(fù)核。有權(quán)拒絕執(zhí)行承包方提供的錯誤數(shù)據(jù)和指令,否則,由分包方承擔(dān)由此引起的損失。
4.13分包方撤離現(xiàn)場時,應(yīng)清除并運出裝備、剩余材料、垃圾和各種臨時設(shè)施,做到現(xiàn)場和工程整潔,達到承包方認(rèn)可的使用狀態(tài)。若承包方清理,則因此而發(fā)生的費用由分包方承擔(dān),承包方將從應(yīng)付分包方的款項中扣除。
4.14分包方機械設(shè)備、人員進出場時,分包方均應(yīng)向承包方提交清單,并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。
4.15必須配合承包方統(tǒng)一安排,迎接項目部、業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)部門的檢查工作,負(fù)責(zé)搞好洞內(nèi)文明施工工作。
分包人未履行上述各項義務(wù),造成承包人損失的,分包人賠償承包人有關(guān)損失并承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條 施工要求及注意事項
5.1鋼架
5.1.1鋼架立設(shè)必須嚴(yán)格按照施工放樣立設(shè),中線走樣不得大于2公分,方向走樣不得大于10公分,標(biāo)高走樣不得大于3公分,鋼架下腳不得置于虛碴和活動石塊上。
5.1.2鋼架連接板必須用螺帽螺母連接牢固,無法連接必須用短鋼筋焊接牢固,連接筋、錨桿必須焊接牢固(如發(fā)現(xiàn)不牢固,可以視為違反施工條例處以罰款)。
5.1.3錨桿在裝設(shè)過程中,錨固劑必須按承包人要求裝設(shè),視圍巖情況可以適當(dāng)增加或減少裝設(shè)量。
5.1.4在施工期間,應(yīng)對支護的工作狀態(tài)進行定期和不定期的檢查,在不良地質(zhì)地段,應(yīng)由專人每班檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)支護變形或損壞時,應(yīng)立即休整加固。
5.1.5鋼架及鋼筋網(wǎng)的安裝,作業(yè)人員之間應(yīng)協(xié)調(diào)動作,在本排鋼架或鋼筋網(wǎng)未安裝完畢,并與相鄰的鋼架和錨桿連接穩(wěn)妥之前,不得擅自取消臨時支撐。
5.2噴射砼
5.2.1噴射砼表面必須平順,無凹凸部位。
5.2.2噴射砼回彈料不能超出規(guī)定范圍,如有超出,視真實情況進行罰款處理。
5.2.3立設(shè)鋼架地段掌子面封頭必須封好,如發(fā)現(xiàn)一次罰款500元以上。
5.2.4在無鋼架地段噴射砼必須無圍巖露出,表觀質(zhì)量過關(guān)。
5.2.5不得剩余噴漿料,如有剩余,對前期有損壞地段進行補噴。
5.2.6作業(yè)中如發(fā)生風(fēng)水管塞堵時,必須依次停止風(fēng)、水、料的輸送。
5.4其他
5.4.1各種材料機具設(shè)備在用完以后必須整齊堆放,如不按規(guī)定擺設(shè),被車輛機械等損壞,照價賠償。
5.4.2不得隨意亂割防水板,防水布,模板等材料,如違反照價賠償。
5.4.3大小避車洞,梯車洞由于其他影響因素,未施作,如分包人中途退場,后期施工費用從工程款中扣除。
5.4.8以上工作不按標(biāo)準(zhǔn)施作,造成無法報檢,務(wù)工、返工費用自負(fù),承包人可以視情況處以罰款。
5.4.9加工剩余的材料或廢舊材料合理回收,充分利用。
5.4.10機具設(shè)備維修不得耽誤正常工作時間,耽誤正常工作時間按工地正常運轉(zhuǎn)時間費用從工程款中扣除。
5.4.11工程質(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,承包人一經(jīng)發(fā)現(xiàn),要求分包人拆除和重新施工,分包人應(yīng)按承包人的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因分包人原因達不到約定標(biāo)準(zhǔn),由分包人承擔(dān)拆除和重新施工的費用。
第六條 安全施工
6.1分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
6.2 在施工場地涉及危險地區(qū)或需要安全防護措施施工時,分包人應(yīng)提出安全防護措施。
6.3 發(fā)生安全事故,分包人應(yīng)及時上報承包人,并依法處理。
6.4施工安全由雙方加強安全教育,強化安全管理,嚴(yán)格遵守施工安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定,搞好防護措施,防止各類事故發(fā)生。
6.5進洞人員不得飲酒,穿拖鞋,必須佩戴安全帽(違反處以500元以上罰款)。
6.6在高空作業(yè)時,必須加強安全措施。
6.7生活照明用電,不得擅自拉線、裝插座。不得私自使用電爐及其他功率較大的電器。
6.8不得在工地上打架鬧事,違者罰款5000-10000元,并立即將打架鬧事者開除出工地。
6.9分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于分包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由分包人承擔(dān)。
6.10 在使用氧氣、乙炔時,要按規(guī)定擺放,操作。
6.11分包人參加施工的人員在上場前應(yīng)提供縣級以上人民醫(yī)院出具的'體檢證明,身體不健康者不得參加施工.在施工過程中分包方人員由于各種疾病、傷亡均由分包人負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相關(guān)費用。
6.12分包人承包人對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按政府在關(guān)部門的認(rèn)定處理。
第七條 其他
7.1合同訂立時間:
7.2合同訂立地點
7.3就分包工程范圍內(nèi)的有關(guān)工作,承包人隨時可以向分包人發(fā)出指令,分包人應(yīng)執(zhí)行承包人根據(jù)分包合同所發(fā)出的所有指令。分包人拒不執(zhí)行指令,承包人可委托他人完成該指令事項,所有由此造成的或伴隨產(chǎn)生的費用,由承包人從應(yīng)付給分包人的相應(yīng)款項中扣除。
7.4本合同經(jīng)甲乙雙方簽字之日生效,工程竣工驗交,確認(rèn)無遺留問題結(jié)清所有工程款項后,其余的條款即告終止,合同的權(quán)利義務(wù)終止后,分包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
7.5爭議解決
分包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議,可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向協(xié)議中約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
7.6在合同實施過程中,不論因何種因素影響,承包方均不接受分包方提出的任何調(diào)價索賠申請。因不可抗力因素引起損失的,互不承擔(dān)賠償責(zé)任。但分包方應(yīng)在事件發(fā)生后12小時內(nèi)書面告知承包方,必須在事件發(fā)生之日起5天內(nèi)上報有關(guān)資料。
7.7無論何種原因造成分包方人員、機械設(shè)備停窩工,所發(fā)生的損失均由分包方自行承擔(dān)。
7.8合同解除
7.8.1 甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同;
7.8.2因不可抵抗力致使合同無法履行,可以解除合同;
7.8.3分包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人;或?qū)⑵涑邪娜抗こ讨庖苑职拿x轉(zhuǎn)包給他人;或假勞務(wù)之名,行分包之實,承包方有權(quán)解除合同;
7.8.4本合同其他條款約定的合同解除條款。
7.8.5一方要求解除合同應(yīng)以書面形式告知對方。合同解除后有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。
7.9雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合工程實際,經(jīng)協(xié)商一致后,可對本通用條款內(nèi)容具體化、補充或修改,在專用條款內(nèi)約定。
7.10本合同未盡事宜雙方另訂補充協(xié)議。
7.11除不可抗力以外,甲乙雙方任何一方違約,均賠償對方的經(jīng)濟損失。
7.12本合同一式兩份,具有同等法律效力,由承包人分包人各保存一份,雙方簽字生效。
承包人簽字:
電話:
簽訂日期 : 年 月 日
分包人簽字:
電話:
簽訂日期 : 年 月 日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
一、工程名稱:
二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按照現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。
三、工程內(nèi)容:等內(nèi)容。
四、承包形式:包工包料雙包工程。
五、甲方職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題。
。2)協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關(guān)系。
。3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔(dān))。
六、乙方職責(zé):
(1)聽從甲方管理人員的指揮,接受監(jiān)理工程師的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
。2)嚴(yán)格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工。
。3)嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
(4)確保安全生產(chǎn)、文明施工,負(fù)責(zé)施工中的一切財產(chǎn)、人身安全責(zé)任,并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的`全部經(jīng)濟損失。
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結(jié)算方式:工程竣工驗收后,甲乙雙方現(xiàn)場實收工程量,依據(jù)《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》20xx定額,結(jié)合市場材料價格及人工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整辦理竣工結(jié)算。
八、付款方式:分四年到位(不計資金利息)。其中20xx年撥付工程款的42、5%。20xx年12月30日前撥付28.5%。20xx年12月30日前撥付21.5%。剩余的7.5%視甲方情況撥付,但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息,由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院起訴。
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方自訂立之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
或其授權(quán)代理人:
或其授權(quán)代理人:
地址:地址:
電話:電話:
訂立日期:
建筑工程施工合同15
發(fā)包方:____________
承包方:____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就建設(shè)工程合作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:____________
2、工程項目及范圍:____________
3、工程地址:____________
二、承包工程范圍、形式及合同價款
承包工程范圍:____________
承包形式:包工不包料
分項工程單價:____________
合同價款約:____________
三、分包管理
1、合同協(xié)議簽訂后,承包方全部人員服從項目領(lǐng)導(dǎo)和管理,執(zhí)行發(fā)包方公司的規(guī)章制度,不準(zhǔn)出現(xiàn)違紀(jì)違法現(xiàn)象。
2、發(fā)包方按公司______族貫標(biāo)程序組織施工隊伍承包方按工程施工計劃組織隊伍完成施工任務(wù)。
四、雙方職責(zé)發(fā)包方:
1、負(fù)責(zé)工程的總體安排和全面管理工作。
2、負(fù)責(zé)預(yù)算及現(xiàn)場簽證的處理。
3、依據(jù)項目工程師的書面技術(shù)交底及要求進行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)工程的技術(shù)問題和技術(shù)變更。
5、負(fù)責(zé)提供吊車,保證施工需要。
6、負(fù)責(zé)提供施工所須的材料、周圍工具及安全防護設(shè)施(安全帽費用由承包方自負(fù))。
7、提供承包方人員的臨時設(shè)施炊事用具承包方自備。
生活用水、用電包干使用,現(xiàn)場另立協(xié)議。
8、負(fù)責(zé)對承包方工程質(zhì)量進行檢查,并有權(quán)對不合格進行處罰。
9、做好施工前安全交底和防護設(shè)施的完備,達到安全施工要求。
10、按協(xié)議支付承包方的工程款。
11、發(fā)包方工程項目部有權(quán)對承包方文明工地的施工情況進行檢查,如達不到文明施工的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)場給予經(jīng)濟處罰。
承包方:
1、組織素質(zhì)好、工種齊全的施工隊伍,并向發(fā)包方勞資部門報送在該項目作業(yè)人員花名冊一式兩份(其中一份交發(fā)所方保衛(wèi)部門),隨時提供增減變化情況表,并負(fù)責(zé)代發(fā)工人工資。
2、按國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)包方的有關(guān)工程管理規(guī)定,做好各分部分項工程的施工,并提供有關(guān)質(zhì)量自檢記錄資料,每道工序質(zhì)量有專人負(fù)責(zé),其負(fù)責(zé)人報發(fā)包方。
3、保管好發(fā)包方提供的臨建設(shè)施、機具設(shè)備等,如有人為損壞和丟失照價賠償。
4、嚴(yán)格按照發(fā)包方的安全施工交底,規(guī)范施工,并簽訂安全協(xié)議書,施工過程中發(fā)生的人身傷亡事故及醫(yī)療費用均按國家規(guī)定條文執(zhí)行,發(fā)包方可提供方便條件。
5、承包方做好發(fā)包方和業(yè)主的半成品和成品的保護工作。
6、做好現(xiàn)場文明施工,嚴(yán)格按照“三清六好”的標(biāo)準(zhǔn)進行施工,做到“下工活底清,工完場地清”,并接受發(fā)包方每月一次的文明工地檢查,所用清理用工均由乙方負(fù)責(zé)。
7、小型手持工具,承包方自備(技工常用的專業(yè)工具)。
8、執(zhí)行材料限額領(lǐng)料,超實際預(yù)(結(jié))算部分從承包價款中扣除。
9、承包方自立的食堂必須服從發(fā)包方的行政部門的管理,符合有關(guān)食品衛(wèi)生管理規(guī)定,生活用煤自行解決,不得隨意燒現(xiàn)場木材。
五、工期
1、該工程從_____年__月__日至_____年__月__日止。
2、以合同工期為準(zhǔn),因承包方原因拖延一天按人工費結(jié)算總額的5%進行處罰。
3、工期順延①、經(jīng)發(fā)包方按規(guī)定的程序和有關(guān)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理簽字,并加蓋單位公章的簽證可順延工期。
②、現(xiàn)場停工一天,經(jīng)發(fā)包方簽證工期順延。
③、如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害,工期順延。
六、質(zhì)量
1、承包方所承包的本工程質(zhì)量執(zhí)行招標(biāo)文件。
2、分部分項不合格時,發(fā)包方有權(quán)撤換承包方人員。
七、結(jié)算方式及付款方式
1、承包方進廠施工后,發(fā)包方付給承包方人員生活費及零用款。
2、承包方每月25日前將本月完成的實物工程量進行審報、項目確定,由項目預(yù)算部門審核后,交項目勞資部門結(jié)算人工費,____日內(nèi)支付給承包方人工費的.____%(其中含支付給承包方的生活費、承包方應(yīng)支付的賠償金和各種罰款)。
分項工程達到主體完工后,再撥付____%。
發(fā)包方按結(jié)算額的____%預(yù)留保修金,工程竣工____年,根據(jù)工程保修情況另議支付。
八、其它事項
1、發(fā)包方對承包方的施工計劃、施工質(zhì)量、安全、文明工地及勞務(wù)進行全面管理和監(jiān)督,在承包方不能滿足發(fā)包方施工工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,發(fā)包方可單方面終止合同協(xié)議,并追究承包方的責(zé)任,因此造成的損失由承包方負(fù)擔(dān)。
2、承包方必須保證人員穩(wěn)定,不得隨意變換人員,特別是現(xiàn)場帶班人員不能更換,若更換必須經(jīng)發(fā)包方同意,承包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)賦予其現(xiàn)場帶班人一定的權(quán)力,以便于更好地配合發(fā)包方的管理。
保證按期、按質(zhì)、按量完成發(fā)包方委托的生產(chǎn)任務(wù),服從發(fā)包方的統(tǒng)籌安排。
九、未盡事宜雙方另行協(xié)議
發(fā)包方(簽章)
承包方(簽章)
____年__月__日
____年__月__日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑模板工程施工合同12-24
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-13
【熱】建筑工程施工合同06-24
建筑工程施工合同【熱門】06-24
【精】建筑工程施工合同06-25
建筑工程施工合同【精】06-23