- 相關(guān)推薦
暖氣片工程施工合同
隨著法律觀念的深入人心,合同起到的作用越來越大,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的暖氣片工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
暖氣片工程施工合同1
甲方:
乙方:
1、工程概況
1)工程地址:
2)工程內(nèi)容
3)工程造價
總造價:
2、付款方式:
1)合同簽訂即付合同款20%作為定金¥
2)管道鋪設(shè)完畢打壓完成付合同款30%¥
3)暖氣片安裝完畢打壓完成后一次性付清合同款50%¥
3、工程期限
管道施工天,暖氣片施工天,地暖施工天。
4、雙方責任
甲方責任:
1.甲方在乙方施工前,負責協(xié)調(diào)清理施工現(xiàn)場的前期垃圾,創(chuàng)造現(xiàn)場施工條件;
2.施工過程中,如遇須報物業(yè)、消防、政府等有關(guān)部門確認,由甲方負責處理,并承擔相關(guān)費用;
3.施工過程中,如在地面開槽走管,切斷原有水路電路,甲方應(yīng)配合乙方修復
乙方責任:
1.乙方須按照雙方商定的設(shè)計方案進行安裝并保證施工質(zhì)量和施工進度;
2.乙方負責設(shè)備及附件的購置、運輸、安裝及交付甲方使用;
3.由乙方原因造成工期延期或設(shè)備損壞,應(yīng)由乙方負責。
5、工程驗收及保修
1)設(shè)備及材料進場甲方負責驗收;設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格及外觀無異常乙方開始施工
2)管道質(zhì)保50年,暖氣片質(zhì)保20年,保修期從乙方安裝完畢后的驗收單日計算
3)在保修期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量引起的.故障,由乙方負責維修,因甲方操作等人為因素引起的故障,乙方負責排除。
4)工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到通知后2天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。甲方無正當理由不參加工程驗收或到期未提出異議即視為驗收合格,并在3日內(nèi)結(jié)清余款。如甲方在竣工驗收合格后3日內(nèi)或其他原因未向乙方付清全部余款,則視為甲方自愿放棄保修權(quán)及終生維護權(quán)。
6、其他約定條款
1)乙方施工時,甲方提供施工用水、用電、一袋水泥、兩袋黃沙,由乙方負責設(shè)備安裝后的土建修補及填充工作。
2)工程階段成品在裝潢期間必須被保護,非乙方造成的破壞乙方不負責任,如需乙方維修,乙方酌情收取合理費用。
7、附則
1)本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份,同具法律效益
2)本合同自雙方簽字后生效
3)合同未盡事宜,雙方作出補充協(xié)議,與本合同具同等法律效益
8、補充協(xié)議
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 年 月 日
暖氣片工程施工合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟民法典》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
(二)工程地點:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改
三、合同工期_______天
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(_______,《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設(shè)工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的.確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預算價的_______%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的_______%,工程保修金留結(jié)算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案民法典及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
【暖氣片工程施工合同】相關(guān)文章:
暖氣片購銷合同04-24
暖氣片購銷合同通用02-10
暖氣片購銷合同3篇07-04
暖氣片購銷合同5篇01-14
暖氣片購銷合同4篇02-10
暖氣片購銷合同(3篇)05-03
暖氣片安裝合同范本04-06
暖氣片采購合同范本07-22
暖氣片購銷合同(集合3篇)05-03