包工包料施工合同15篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的包工包料施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
包工包料施工合同1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及相有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方就實訓、培訓樓裝修工程施工事宜協商一致，訂立本合同，以資共同嚴格遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點:第二條 工程承包范圍
第三條 合同工期
開工日期： 年 月 日;
竣工日期： 年 月 日;
合同工期：總日歷天數 天(含法定節(jié)假日)。
第四條 工程質量標準
本工程參照：建筑電氣工程施工質量標準、建筑給水排水施工質量標準、墻地磚工程施工質量標準、弱電工程施工質量標準、監(jiān)控工程施工質量標準，按國家標準規(guī)范進行驗收本工程所有項目。
第五條 預算、合同金額
預算金額：
合同金額：
第六條 付款方式：
1、合同生效后并進場 日內預付工程暫定總造價的30%;
2、主材進場后 日內支付工程暫定總造價的35%;
3、工程完工后，乙方提供竣工報告(加蓋單位公章)、監(jiān)理驗收意見書并簽字蓋章和設計院藍圖，經甲方驗收合格后，我部門上報審批簽字完成后日內支付總造價的30%;
4、留工程總造價的5%作為質保金，質保期為一年，且乙方向甲方承諾按照合同約定進行維修、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。甲方向乙方承諾若驗收合格后滿一年且無任何質量問題時，按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
5、工程結算方式：以實際平米結算，雙方確認簽字后支付;
6、工程結算內容：按雙方簽字確認的平米進行結算;
7、每付一次工程款，收款單位需開本次發(fā)票，付款單位依據發(fā)票進行付款。
第七條 承包方式：
本工程裝修采用甲方提供面層材料，乙方包工包基層料及附材的形式。
第八條 工程質量
1、工程材料規(guī)格、質量必需嚴格按照雙方約定、并由甲方代表簽字認可方可進場;工程質量標準按照國家標準驗收及雙方簽字確認的品牌、質量、規(guī)格標準執(zhí)行和執(zhí)行國家標準;
2、如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方，還應承擔由此給甲方造成的實際損失。
第九條 組成合同的文件
1、本合同協議書;
2、施工進度表及施工組織計劃;
3、施工圖紙;
4、項目明細表;
5、材料明細表;
6、標準、規(guī)范及有關技術文件;
7、工程量清單、報價單或預算書;
8、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分;
9、施工現場管理責任書;
10、工程消防安全責任書;
11、動火許可證;
12、特殊工種上崗證;
13、竣工決算書;
第十條 工期延誤責任：
若由于乙方因工程質量問題或不能按期完工，由此造成的責任由乙方承擔。工程每延誤一天，按日承擔合同總造價百分之五的違約金，逾期15日時，甲方有權解除合同，乙方除承擔違約金外，還應承擔由此給甲方造成的實際損失。
第十一條 施工圖紙的變更
1、乙方應嚴格按圖施工，不得隨意更改施工圖紙。
2、當施工圖紙確需變更時，由乙方申請變更報告給甲方和設計單 位，并經甲方簽字確認后，設計單位才能變更設計圖紙。
3、當施工圖紙確需變更時，甲方或乙方應提前五天向對方提出變 更意圖及說明書。
4、如乙方原因造成的工程變更所造成的經濟損失由乙方承擔，工期不予順延。
5、如甲方原因進行的設計變更，所造成的經濟損失由甲方承擔，工期順延。
第十二條 乙方責任和義務
1、負責提供公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證及復印件加蓋公章。
2、對甲方提供的原建筑物的技術資料進行保護工作，并承擔由此發(fā)生的費用。
3、文明施工，保質保量如期完成施工內容。
4、工程竣工后負責編制竣工資料、竣工圖和竣工結算。
5、組織安全生產，搞好施工場區(qū)內的治安保衛(wèi)工作，發(fā)生安全事故由乙方承擔。
6、工程交付甲方后，由乙方施工質量方面的原因引起的質量維修由乙方負責。
第十三條 工程驗收
1、工程完工后，乙方以書面形式通知甲方、設計單位進行驗收，由甲方按計劃組織竣工驗收。
2、竣工日期為竣工驗收達到本合同規(guī)定的質量要求，也就是竣工驗收完成之日。如竣工驗收不合格，乙方應無條件進行整改。因驗收不合格造成逾期的，雙方應協商解決。
第十四條 檢查和返工
1、乙方嚴格按照有關標準，規(guī)范和設計要求組織施工;每一部分項工程必須經甲方代表簽證確認后方可繼續(xù)施工，隨時接受甲方代表的檢查，并為此提供便利條件。若發(fā)生質量問題，乙方負責整改直至返工，并承擔由此而發(fā)生的費用，工期不順延。
2、乙方做好工程技術資料的收集整理工作，做好工程施工的原始記錄，隱蔽工程記錄，按規(guī)定將工程必備的技術、質檢、竣工資料整理成冊，交甲方歸檔。
第十五條 竣工決算
1、工程決算書：工程竣工驗收合格后3日內，乙方向甲方提供工程決算書。
2、本工程決算書的審核:甲方收到乙方工程決算書后，依據施工圖紙及現場實際施工平米數進行核準，確認無誤后由甲方簽字。
3、本工程決算書的付款：依據第六條第三項執(zhí)行。
第十六條 安全文明施工
乙方負責本工程的施工安全，嚴格按照國家、省、市有關施工標準規(guī)范施工，接受甲方的監(jiān)督，以確保施工現場人員及機械設備安全，做到：
1、做好本工程有關的所有保險，努力杜絕施工中的安全事故，如發(fā)生一切損失和責任由乙方承擔。
2、在工地進出口及現場內，乙方負責交接后的材料、設備以及現場人員的安全。
3、按文明施工組織生產，負責本施工現場的整潔，合理布置施工現場，及時清除施工和生活垃圾，爭創(chuàng)安全文明工地。
4、乙方負責做好本工程的施工過程中的消防安全工作，如發(fā)生一切損失和責任由乙方承擔。
5、因責任人(方)的原因造成火災事故或人生安全事故，導致我方或第三方人生傷亡和經濟損失的，責任人方承擔全部經濟損失和法律責任。
第十七條 工程停建或緩建
由于意外原因，導致本工程停建或緩建，使合同無法履行時，甲、乙雙方應通力合作，協商處理，以減少甲、乙雙方損失，有關處理事宜形成文件，甲、乙雙方簽字存檔。
第十八條 違約
該工程開工后，若乙方違背本合同條款中的任何一條或一款，均視為違約，由違約方支付工程總造價的5%人民幣給甲方。
第十九條 補充條款
因合同履行發(fā)生的糾紛，雙方應友好協商。協商不成時，任何一方均可向工程所在地有轄權的人民法院提起訴訟。
第二十條 其他
本合同一式四份，自雙方簽字、蓋章之日起生效，雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
包工包料施工合同2
甲方：_________________
乙方：_________________
經甲、乙雙方友好協商，本著互惠互利的原則，甲方同意將碧桂園二期內粉刷工程承包給乙方施工，其承包價格為砂漿粉刷，每平方米壹拾叁元整，工程完工以實際面積結算，門洞口、窗洞口、陽臺洞口不去，按全面積計算。
承包范圍：_________________內墻面室內粉刷（內陽臺墻面由甲方負責完成）。
乙方責任：_________________
1、施工中，乙方必須嚴格按照甲方的要求施工，搞好工藝，服從甲方、建設方、監(jiān)理的管理，把好質量關。
2、節(jié)約材料，不能有浪費現象，更不能有隔夜灰，如遇甲方、建設方罰款由乙方承擔。
3、乙方工人不得在場內隨地大小便，發(fā)現一次罰款貳佰元。
4、嚴把安全關，不準酒后上崗，不準違規(guī)操作，嚴格按照甲方工程安全規(guī)章管理制度施工。如有違規(guī)操作出現安全事故，其一切經濟損失和責任自行承擔。
5、工地現場不得打架斗毆，不得偷摸扒竊，如出現以上現象，除罰款每次貳仟元外，交移公安機關處理。
6、按時按合同約定，積極付給一線工人工資。不得截留，不得另作它用。
如出現以上現象，調查屬實甲方可以代付，并處以應付款的一倍罰款。
7、墻面沒有空鼓的，出現裂縫由甲方負責修補完成。
甲方責任：_________________
1、工程完工前甲方、建設方、監(jiān)理方向乙方交底。
2、按時按合同約定，給付乙方工程款。
付款方式：_________________
甲方每棟按乙方完成的工程量（70%）支付生活費用，工程全部完工后付至工程的90%，余款待工程驗收后一月內付清（年底付清）。
此合同一式貳份，簽字生效，并具有法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
包工包料施工合同3
發(fā)包方：_________承包方：_________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
1·1工程名稱：
1·2工程地點：
1·3工程內容及做法。
1·4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
乙方包工、甲方包料。
1·5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1·6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份；
甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。
第三條甲方義務
3·1開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
3·2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3·3負責提供施工所需的水源、電源；
3·4負責協調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系；
3·5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；
3·6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等各項工作；
3·7參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
3·8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4·1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4·2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程；
4·3嚴格執(zhí)行有關施工現場管理規(guī)定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；
4·4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；
4·5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
4·6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供
6·1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；乙方驗收后應負責妥善保管。
6·2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7·1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延；
工程量變化和設計變更；
不可抗力；
甲方同意工期順延的其他情況。
7·2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7·3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7·4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程款支付方式
8·1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。
第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。
第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。
8·2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8·3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8·4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9·1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
不能提供水、電；
不能保證每天8小時以上工作時間；
不能按期提供自購材料、設備；
不能按期支付工程款影響正常施工的；
因甲方原因變更設計、增加施工項目；
同意工期順延的其他情況。
逾期驗收或無故怠于驗收；
因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9·2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；
因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責；
乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；
乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。
乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9·3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9·4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
9·5因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9·6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9·5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關于設計和施工及驗收的約定
10·1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。
10·2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
10·3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。
10·4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
10·5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的39看管費用和相關費用。10·6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由____市裝飾協會調解；協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13·1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
13·2本合同簽訂后工程不得轉包。
13·3本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13·4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：____________法定代理人：委托代理人：_____________地址：_________電話：_________
乙方：委托代理人：_____________法定代理人：_____________地址：_________電話：_________
____日期
合同編號：_________
包工包料施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程
2、工程裝修面積：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根據雙方協商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發(fā)生不可預見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。
二、甲方工作
1、負責協調現場施工。
2、參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作
1、施工中應嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質量，發(fā)生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。
4、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發(fā)現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
六、工程款支付方式：
工程總價款為：元，大寫：元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預留總價工程款的%作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。
七、違約責任
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。
3、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發(fā)現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
十二、則附
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
十三、附加條款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同5
甲方：____________
乙方：____________
為了更好地規(guī)范市場建設，更好地按照圖紙要求標準，依照《中華人民共和國合同法》和相關的建筑法律、法規(guī)和規(guī)范，甲乙雙方本著公平合理、互惠互利、誠實守信的原則訂立如下合同：
一、工程范圍：
卷閘門、不銹鋼樓梯扶手、金屬門、圍欄施工、包工包料(雙包)
二、工程標準和質量遵照圖紙、標準圖集、工程質量驗收規(guī)范和甲方提供的安裝書面施工技術交底卡進行施工。乙方按照施工質量驗收規(guī)范操作，不得偷工減料，工程結束后，經驗收符合質量要求，達到合格標準，兩年內出現質量問題由乙方負責維修。
(1)卷閘門用0.5mm薄板制作。
(2)樓梯扶手(鋼木扶手)用?50cm為主柱?16cm次柱，間距內空為10cm，高度為80cm(扶手為木扶手)。
(3)平臺護欄：不銹鋼制作，厚度為0.8mm，扶手管直徑為70cm，主柱管直徑為50cm，次柱管直徑為30cm，高度為1.1m。
(4)金屬門厚度為0.5cm。
(5)鋁合金窗為8.28型材，厚度為0.9mm。
三、工期：
該工程工期依據甲方與土建承包合同施工工期同步、合理安排，工期不變，按時完工。
四、工程造價與付款方式：
工程造價：(1)卷閘門每平方米單價為65元。
(2)樓梯扶手每米單價為130元。
(3)護欄扶手包括油化每米為130元。
(4)金屬門每樘單價為470元。
(5)鋁合金窗每平方米單價為140元。
付款方式：本工程結束驗收合格后，經甲乙雙方依據工程量計算的造價款。以底層一間門面房相抵該工程款，此發(fā)生的工程量造價多退少補。
五、雙方責任
甲方：(1)負責提供給乙方的工程施工圖紙和施工技術交底卡明確施工要求。
(2)協調各方關系，要求乙方保護好已安裝工程。
(3)工程結束驗收后，甲方將此門面房一間抵給乙方。
(4)乙方不得轉包和另投他人制作安排，如發(fā)現甲方將終止此合同，造成損失由乙方負責。
(5)甲方提供相關辦證手續(xù)，乙方自行辦理，費用自付。乙方：(1)嚴格按圖和施工技術交底要求施工。
(2)負責施工安全，出現安全事故由乙方自行負責。
(3)嚴格按照合同和土建施工方工期要求完工。
六、違約責任
甲、乙雙方嚴格履行自身職責，如不能履行即構成違約，支付給對方總價款10﹪的違約金。
七、本合同一式兩份，甲方兩份，乙方一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同6
發(fā)包人：_______________
承包人：_______________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
2、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙。
3、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
4、完工后做圍墻10米左右。
5、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為日，暫定于自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為_______________元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付_______________元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于_____年_____月_____日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。
發(fā)包單位：_______________
授權代理人：_______________聯系電話：_______________
承包人：_______________聯系電話：_______________
_____年_____月_____日
包工包料施工合同7
甲方(業(yè)主)(全稱)：(以下簡稱甲方)，電話：;
乙方(施工方)(全稱)：(以下簡稱乙方)電話：;
甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，
工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。
合同價款：本合同工程造價為(大寫)：
一、甲乙雙方應共同遵守以下條款：
甲方工作
1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管�？⒐を炇蘸螅曳綄㈣�匙歸還甲方。
2、甲方提供施工期間的水源、電源;
3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，并監(jiān)督材料進場、竣工驗收。
乙方工作
1、乙方不拆動室內承重結構;
2、乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發(fā)現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
5、保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。
二、裝修項目
三、付款方式：
合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。
四、違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。
2、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方全額經濟損失。
3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。
五、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。
附則
1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同8
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方將位于的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。
二、施工要求
1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。
三、付款方式
工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。 3、第二層蓋好后付萬元。
4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。
四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。
五、違約責任：
1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬元。
3、若乙方未在規(guī)定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。
六、本協議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的'，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。
七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方（簽字蓋章）：_____________________
乙方（簽字蓋章）：_____________________
_年_月_日
包工包料施工合同9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村
4、建筑面積： 平方米
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干： 元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規(guī)范標準計算）
2、工程完工后，留工程造價 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據工程進度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無質量問題一年后付清。
十、現場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
>包工包料施工合同14
甲方：_________________姓名：_________________
乙方：_________________姓名：_________________
甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為___________平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價為每平方米___________(大寫：_________________ 元) 元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。
三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽訂之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：________________
包工包料施工合同10
發(fā)包單位：
承包單位：
根據《中華人民共和國民法典》以及福建省有關基本建設和施工管理等規(guī)定，經甲乙雙方商定，甲方將______________________包工包料委托給乙方，為明確雙方權利、義務和責任，經協商達成如下協議條款，以便雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：承包形式和施工依據
工程項目：
使用品牌：
工程范圍：外墻內保溫系統項目25�；⒘Ｖ楸貪{料-抹聚合物抗裂砂漿-壓入耐堿網格布-抹抗裂砂漿。具體內容和范圍以建筑外墻內保溫系統設計圖紙為準。
承包形式：本工程采取包工包料的承包方式承包。
施工依據：以本合同以及施工圖紙，現行施工規(guī)范、操作規(guī)程驗收評定標準和工程變更通知單為本工程施工依據。
二、施工工期
1、乙方在合同簽訂后，具體開工日期以甲乙雙方書面形式確認的開工日期為準。
2、如有特殊情況或由于甲方原因造成工期拖延，乙方工期可順延。
三、工程造價
工程總造價約：元。
四、結算方式
1、乙方承包甲方外墻內保溫系統項目施工，承包價按人民幣元/平方
2、工程量報價中包括保溫系列材料、人工工資費用、檢測費用、不包括稅金。
五、付款方法
1、合同簽定，人工、材料進場十天內甲方付給乙方所完成工程量造價的80%作為備料款。
2、工地正常施工，甲方每月支付乙方當月所完工程量的80%進度款。
3、本工程節(jié)能分部驗收全部合格后，乙方報送的結算書經甲方審核后30天內支付乙方工程量總造價15%進度款。
4、竣工驗收通過后，余款一年內付清。
5、甲方如若未按甲乙雙方約定的付款方式付款，乙方有權停止工程施工，由此造成的損失乙方將不承擔責任。
六、甲、乙方工作
1、甲方工作：
提供配合施工用水、電、作業(yè)現場等，倉庫、內墻腳手材料、砂漿機、施工電梯等供乙方使用。
提供有關圖紙資料及施工現場障礙物拆除。
負責對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理簽證。
按合同規(guī)定撥付工程款，辦理竣工結算，組織工程竣工驗收。
2、乙方工作：
施工人員進場后根據施工安全操作規(guī)范進行施工，聽從甲方安全專職人員指揮。
編制施工組織設計，做好施工準備工作和施工機具的合理調配。
按合同規(guī)定做好材料的采購、供應和管理工作。
嚴格按照施工圖紙和操作規(guī)程進行施工，確保工程質量和進度。
負責外墻內保溫系統相關材料、驗收資料及成品的試驗、檢測等工作。.嚴格按照施工組織設計、專項施工方案或作業(yè)指導書中有關安全技術措施和方案，杜絕違章指揮、違章作業(yè)和機械帶病運轉，承擔因違章、違規(guī)作業(yè)造成安全事故的全部責任;
七、工程質量和竣工驗收
1、工程質量：本工程質量要求達到合格。
2、工程驗收以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量驗收標準為依據。乙方負責對原始資料、報驗資料的收集、整理、報審和歸檔。
3、根據現場施工需要，可以分階段驗收。
4、乙方負責本子分部工程的全部檢測、驗收費用，并保證合格通過該分布的驗收。
八、其它事項
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同全部條款履行完畢后即自行生效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同11
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包范圍：根據平面圖及施工圖設計范圍內的所有內容施工，包工、包料、包工期、包質量、包驗收、包安全的承包形式。
四、合同工期：
根據工程總體進度分段實施，乙方根據每一階段甲方書面通知的具體工期要求施工。
五、工程內容：
1、 項目供水管網安裝工程、排水管網安裝工程、供暖管網安裝工程、室外消防設施安裝工程(以上四項內容均含土建施工部分)。
2、工程具體施工內容為施工圖紙及設計變更、簽證全部內容，并依據甲方要求進行，乙方不得私自施工，工程施工內容須經甲乙雙方及監(jiān)理三方共同簽字確認，并作為結算依據。
六、質量標準及要求：
1、工程質量標準：達到合格標準。本工程執(zhí)行國家及相關行業(yè)現行的施工驗收規(guī)范，以及國家、自治區(qū)、自治州現行的質量評定標準，并嚴格按照施工圖紙設計要求施工，按規(guī)定做好試件和材料的試驗和報驗，確保工程質量，并按期完工。乙方必須保證本工程竣工驗收合格，若因質量問題影響工程竣工驗收，乙方承擔由此造成的全部損失。
2、工程質量要求：乙方所進的材料由甲方驗收同意后，再進行施工，各工序由甲方驗收同意后，進行下一道工序施工。未經甲方同意造成損失由乙方承擔。甲方此時僅對外觀和數量進行驗收確認，質量擔保責任按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
3、乙方在工程質量上必須接受甲方的監(jiān)督，甲方發(fā)現其在主要進度控制點上延誤一日時，或在主要工程上存在重大質量問題時，甲方以書面形式通知乙方，乙方在收到甲方書面通知后一日內須采取有效措施糾正。否則甲方有權采取措施直至解除合同，調換施工隊伍。由此造成的實際損失，由乙方負責。
4、乙方所用材料設備要求：工程所需材料設備均由乙方按需采購，并對現場材料負責;采購的材料設備必須是“三證”齊全的合格產品，并有甲方負責人的簽字確認。
七、工程驗收：
分段工程竣工 日內，由甲方協助乙方組織相關部門聯合驗收。工程驗收合格后，乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交，并繪制竣工檔案、竣工圖一式份提交甲方存檔。
八、合同價款及工程款支付方式：
1、本工程合同價款采用可調價格合同，合同暫控價為萬元(大段工程完工后，按實際發(fā)生工程量、施工圖紙、甲方簽證及甲乙雙方共同簽字確認的書面文件等資料進行據實結算，最終結算價款以甲乙雙方確認的決算為準。
2、結算依據：
(1)材料價差，除甲乙雙方簽證外的價格，其余均按當地建設局發(fā)布的各階段人工、材料、機械臺班價格發(fā)布為準(其余部分的主要材料價格按現時市場價)。
(2)定額：建筑各持套用XJZJ-20__年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑消耗量定額》;裝修工程套用GYD-901-20__年《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》;安裝工程套用GYDgz-201-20__年《全國統一安裝工程預算定額》;費用定額執(zhí)行XJZJ-20__年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》。
(3)估價表：《20__年 地區(qū)單位估價表》。
(4)取費：20__年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》 類工程(其中管理費及利潤按 限計取)相應費率計取，不計取冬施費和文明施工費。
(5)工程量按施工圖紙計算，圖紙外工程量按實簽證，材料及設備以甲方審定的作為結算價。
3、工程款支付方式：
本合同以雙方核準的月施工進度為支付依據，每月支付金額為已完工程量的 %，每月依次類推，待階段性工程竣工驗收后進行決算，決算定案后 日內付到決算總額的%，剩余5%作為質量保修金待保修期滿后無
乙方報送的月度進度結算金額必須真實準確，若乙方報送的結算總金額或結算單項金額超過最終審定金額的 %，則甲方可按照超過部分的%在結算金額中扣罰。
上述約定付款金額及期限如因甲方資金原因不能按約定比例支付，乙方必須按甲方要求施工，保證按期交工。具體付款金額和時間雙方另行協商以書面形式確認。
九、甲、乙雙方的權利和義務：
甲方的權利和義務：
1、甲方委派負責施工過程中的協調工作，確保施工現場具
2、甲方委派現場監(jiān)理人員對施工全過程進行監(jiān)督檢查。
3、本合同項目完工后，協助乙方盡快組織有關部門進行驗收。
4、乙方在甲方院內施工，甲方負責給予指導，并提供相關管網圖， 以免施工時損壞。
5、 乙方的權利和義務：
1、按照合同規(guī)定完成全部工作，并接受甲方的監(jiān)督檢查。
2、合理組織人力、物力及施工機具，保質保量保工期保安全完成施工任務。
3、嚴格按照甲方確認的施工內容和要求進行施工，保障工程質量、工程進度。
4、乙方施工期間必須保證施工現場清潔整齊，符合環(huán)境衛(wèi)生相關條例要求和文明施工現場要求，交工前將施工現場的建筑垃圾清運干凈，并杜絕任何違法、違章事故發(fā)生。
5、乙方在甲方工地施工期間，自覺遵守甲方的規(guī)章制度，如有違反，甲方將按照有關規(guī)定處罰。
6、乙方人員在施工過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。
7、乙方在施工中造成市政管網及其他管線損壞的由乙方負責維修，所造成的損失由乙方負責賠償。
8、乙方負責提供竣工驗收資料和竣工圖，并負責其他相關驗收，工程保修期為兩年。保質期內乙方施工工程出現漏水、管裂或其他施工質量問題，由乙方及時無償維修。
十、違約責任：
1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按應付工程款百分之 向乙方支付違約金。
2、乙方未按甲方要求，致使工程質量不合格必須返工，造成的損失由乙方全部承擔。
3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程預算總價百分之 向甲方支付違約金。
4、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工個工作日以上的，甲方有權解除合同，甲方解除合同的，乙方應向甲方支付工程預算總價款的3%作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。
5、乙方中途擅自更換工程主要負責人，或乙方現場代表不配合甲方工作或不能勝任工作的，甲方有權要求乙方更換相應人員，乙方應在甲方要求更換之日起日內更換。否則，甲方有權要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責任及甲方的損失由乙方承擔。
6、乙方擅自把工程分包或轉包給其他任何單位，甲方有權解除合同，乙方應按工程預算總價款的 %向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。
十一、本協議未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。因履行合同產生的爭議，雙方應盡量協商，協商不成時，則向本工程所在地法院申請訴訟解決。
十二、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
負責人： 負責人：
年 月 日 年 月 日
包工包料施工合同12
甲方：
乙方：
承包形式：
一、乙方負責承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。
二、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）
三、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。
承包價格：
1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。
承包內容：
乙方負責1#—3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。
質量要求及驗收標準。
本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：
一、垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm。
二、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。
三、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。
四、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。
五、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。
竣工時間：
乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）
付款方式：
一、甲方按乙方所完工程量的%付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）
二、其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。
工具設備的保養(yǎng)使用及材料節(jié)約：
一、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。
二、乙方應對工地的設備和工具要定期保養(yǎng)和維修。
三、乙方施工要注意材料節(jié)約，合理配料，當天的料當天用完。
四、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發(fā)現一次罰款200元。
五、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。
文明施工，安全生產：
一、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規(guī)程施工。
二、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。
三、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。
四、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁ww
包工包料施工合同13
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因建設柘榮縣北峰茗苑住宅樓需要，將該工程的模板交給乙方承攬安裝，為明確各自的權利義務，雙方本著互利互惠、平等自愿的原則;經協商一致，訂立以下合同條款：
一、承包內容：本項目所有模板的制作、安裝、拆除、運輸、門架支撐等全過程施工。承包方自備機械、電線、安全帽。
二、承包方式：實行包工、包料、包機械、包質量、包工期、包文明施工。
三、承包單價：模板施工元27.5元/㎡(按施工圖紙標注尺寸，按砼接觸面積計算面積，若設計變更按變更后的圖紙計算)，另約定不扣除樓扳面柱位面積和拄梁口面積(大于0.3㎡面積應扣除)該價格為一次性包干價，乙方在施工中除了設計變更引起工程量增加外，一律不再要求補價。若乙方中途因不能保證甲方的工期、品質、安全及違反國家有關法規(guī)而退場，甲方有權拒付工程承包余款，有權單方解除協議。
四、工程價款與支付方式：甲方在乙方材料基礎模板進場后5日內，A、B棟支付備料款2萬元，待第一層模板即：±0.000以下砼澆搗后5日內，A、B棟支付備料款3萬元，工程進度款按每月完成工程量的80%撥付(備料款每層按5000元由甲方扣回，直至扣完為止)。余下部分在模板安裝工程全部完工決算后30日內付清。
五、施工中，乙方所雇工人的點心，伙食、夜間加班費等均由乙方自理，
六、模板及相關材料：加工工具、所需設備、施工人員由乙方負責提供、乙方所提供的柱子、梁、樓板應大部分為新模板，其他部位可新舊搭配，但不得使用已脫皮模板。
七、甲方每次需要安裝模板時，應提前2天通知乙方，其中基礎及地下圈梁模板在合理的期限內抓緊時間完成，主體模板制作安裝時間每層七天包衛(wèi)生清理干凈(從柱子鋼筋綁好之日起計算，下大雨確實無法施工的除外)，零星模板制作安裝應隨叫隨到(應提前一天通知)，不得影響甲方工程施工進度。
八、乙方在模板制作安裝過程中應遵守各項安全制度，采取必要的安全防護措施。做好生產安全工作。
九、乙方在承擔模板制作安裝中，應自行組織班組完成，不得轉給第三人制作安裝。否則，甲方有權終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。
十、質量技術要求：分項質量的評定必須達到合格標準。并經工地和監(jiān)理等共同(或有權機關)認定;若達不到合格標準的，則合同價下調10%。
十一、安全要求：乙方進場人員必須遵守工地安全生產規(guī)章制度和國家的施工規(guī)定。接受公司、工地的安全教育和交底。負責安全生產責任狀中的義務職責，若乙方自身原因發(fā)生安全生產事故責任自負。
1、應有各班兼職安全員，開展班組的有關安全行為做好班前安全記錄，做好本班組的安全管理。
2、固定機械施工和特種工種操作人員，要特證上崗。
3、施工機具應按規(guī)定安裝必要的防護罩，使用前應經工地專職安全檢查，方可投入使用。
4、乙方必須提供工人的身份證、暫住證、婚育證(復印件)如無辦理求職證(務工證)具體視當地規(guī)定理，甲方代辦所需費用乙方承擔。
5、乙方不能擅自開井架，嚴禁吊藍乘人，如發(fā)現一次罰款1000元，多次甲方有權終止合同。
6、超出井架吊欄模板不能從井架上料，否則每次罰款1000元。
7、提倡文明施工，工完場清并遵循甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監(jiān)理企業(yè)、甲方及其他班組間的關系。必須規(guī)定每一個工人遵循紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
8、模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固，不準出現下垂、脹模、漏漿等現象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證品質。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應在拆模后立即承擔責任鑿平。在安裝及拆模后，應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈，避免影響下道工序的施工。工程完成后，必須把所有木工用料堆回規(guī)定位置，不準從樓層上往下倒建筑垃圾。
9、乙方必須嚴格遵循、執(zhí)行以上各項規(guī)定和規(guī)定，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在本月結算中一次扣除。，情節(jié)嚴重者則予清除離場。
10、工程品質及驗收標準：工程品質必須達到國家現行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理企業(yè)和甲方的規(guī)定。如果由于設計和管理指揮緣故造成損失，所有經濟全部由甲方承擔責任;由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方承擔責任，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方承擔責任賠償。
十二、違約責任：
1、乙方在模板安裝過程中，若不按甲方提供的圖紙施工及設計要求施工，甲方有權終止合同，因乙方原因而影響工程質量的，甲方有權責令乙方返工，由此造成的損失由乙方承擔。
2、若甲方在建設過程中，停工超過一個月，甲方應結清工程款，同時乙方有權終止合同，拉走模板。
3、合同簽訂后任何一方不履行合同，應支付對方違約金5萬元。
4、乙方若不按合同約定的時間完成每批模板制作安裝，每逾期一天，則支付甲方工期延誤金500元，提前一天獎勵200元，逾期5天，甲方有權終止合同，另行安排他人安裝。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十四、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
法人委托人：
法人委托人：
代表：
代表：
地址：
地址：
電話：
電話：
簽訂日期：______年______月______日
簽訂日期：______年______月______日
包工包料施工合同14
發(fā)包人：
承包人： （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方友好協商，相互了解，本著平等互利、自愿承擔一切風險的原則下，甲方將 工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方，具體協議如下，希雙方自覺遵守，不得違約。
一、工程名稱：
____________
二、工程地點：
____________________
三、乙方所承包內容
采用綜合單價以包工包料方式包干。建筑面積 元/m2（大寫： m2）人民幣計算（建筑面積計算規(guī)則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準）。
四、開工日期：
年 月 日
竣工日期： 年 月 日
五、承包范圍：
工程施工圖及設計圖說明，圖紙會審紀要及設計變更，甲方以包工包料發(fā)放給乙方，乙方在施工過程如有圖紙改動，必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有：基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料，以室內清水房交工。（乙方不含圖紙里面有的內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工）。
六、甲方內容
1、甲方提供圖紙、水電的來源處。
2、監(jiān)理方的人員由甲方提供；
3、乙方需要各種手續(xù)，甲方必須配合提供。
4、如有更改、變動，所產生的勞務費用和材料費用都由乙方負責。
七、乙方負責內容
1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。
2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方負責。
3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。
4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。
八、付款方式
1、乙方進場后地梁起，甲方支付乙方工程款20萬元。
2、主體封面，甲方支付乙方工程款60萬元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60萬元。
5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
6、其余2%作為保修金，在一年之內付清。
九、質量要求
1、嚴格按照施工圖施工，執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收規(guī)定》做好施工放線工作、材料計劃，自檢及專用表格填寫，達到竣工驗收合格。
2、變更單等設計文件及規(guī)范要求，精化組織施工，加強現場這理及人員的技術管理工作，確保工程達到優(yōu)質工程。經建設方、監(jiān)理、項目部，甲方進行建筑規(guī)范驗收。
十、安全文明施工
1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執(zhí)行國家、地方的政策、法規(guī)、規(guī)范、標準和制度、不得違章指揮，嚴格執(zhí)行安全技術交底，必須讓進場人員進行安全教育；三級教育，班前班后安全活動。
2、在施工過程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理，不得以任何理由推卸責任。
本協議未盡事宜，甲乙雙方負責人友好協商解決，協商不成的依法向所在地致人民法院起訴。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有同等的法律效力。
甲方簽字：
年 月 日
乙方簽字：
年 月 日
包工包料施工合同15
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
一、工程項目：裝修工程。
二、承包方式為包工。
工程預算總金額(不含稅金)大寫:______，(小寫：______￥元)
三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協商實行，由此導致延長工期的，由甲方承擔責任。
四、乙方應于______年______月______日進行施工，______年______月______日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價的千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。
五、甲方經過審定施工方案(圖紙)后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場實際尺寸與圖紙不相符時，應通知甲方協商修改后，蓋章確認方可施工。
六、甲方要求更改工程設計應書面通知乙方協商實行，雙方協商所更改的設計，對乙方的工時及材料所造成的損失進行評估確認補償。施工當中業(yè)主要求增加項目的由雙方當時確認報價。
七、隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進行現場度量,應提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現場,乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進行結算。甲乙雙方代表現場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時乙方保存甲方代表手寫工程量數據以此為據進行結算.
八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質量符合要求。
九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。
十、本工程質量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算(注：若甲方人為損壞由甲方自行負責)。
十一、該工程結算：按現場實際已做展開工程量結算,單價___面積___
十二、付款方式:進場前預付工程款的40%.第二次預付工程款的30%.面漆完工預付工程款的20%.余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質保金，到期后甲方應按規(guī)定退還質保金。
十三、若乙方因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)范，防火法規(guī)，環(huán)保規(guī)定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
十四、本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。
十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。
甲方：
乙方：
代表人：
法人代表：
代理人：
代理人：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真;
傳真：
帳號：
日期：______年______月______日
日期：______年______月______日
【包工包料施工合同】相關文章：
包工包料施工合同04-01
包工包料施工合同08-02
包工包料施工合同05-07
包工包料施工簡單的合同08-29
包工包料施工簡易合同09-22
包工包料建房施工合同06-29
包工包料施工合同范本06-17
正規(guī)包工包料施工合同通用12-01
裝修包工包料施工合同范本04-27
包工包料建房施工合同優(yōu)秀模板06-11