農(nóng)村房屋施工合同(15篇)
在人們越來越相信法律的社會中,合同的類型越來越多,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編為大家整理的農(nóng)村房屋施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
農(nóng)村房屋施工合同1
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內(nèi)容
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導(dǎo),甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi),乙方不進行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn),自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日
農(nóng)村房屋施工合同2
甲方:__________________
乙方:__________________
經(jīng)各方友好協(xié)商,本著平等、自愿、有償、誠實信用原則,就土地轉(zhuǎn)讓事宜達成協(xié)議如下:
一、地塊概況
1、該地塊位于六納公路諶家街背后溫應(yīng)權(quán)建房余下的路口。宗地四至:前抵六納公路、后抵溫應(yīng)權(quán)木材廠、左抵溫應(yīng)權(quán)門面、右抵秋樹地界(預(yù)留一米左右小路)。
2、該地塊的用途為住宅。
二、轉(zhuǎn)讓方式
1、甲方把該地塊轉(zhuǎn)讓給乙方,作住宅用地。
2、土地的轉(zhuǎn)讓價為壹拾萬零陸百元,轉(zhuǎn)讓總價為人民幣100600元。
3、甲方無條件將預(yù)先制好的地牽梁及柱子轉(zhuǎn)讓給乙方使用。
4、甲方必須保證無任何人以任何理由干涉和阻礙乙方施工。
三、違約責任
1、甲方誠邀乙方參與其土地的所有處理事宜,并承諾創(chuàng)造條件讓乙方取得該塊土地,若乙方未能取得該地塊,甲方愿意雙倍返還定金及轉(zhuǎn)讓款。
2、乙方未能按時支付地價款,應(yīng)以每月未付部分的萬分之貳作滯納金支付給甲方。否則,視同終止履行本協(xié)議,并有權(quán)處置已付定金。
3、甲方應(yīng)創(chuàng)造合理條件讓乙方施工,施工過程中會給甲方帶來出入住所不便,甲方應(yīng)當保證安全的情況下自行解決。
四、其他
1、在出讓過程中,乙方承擔相應(yīng)的土地契稅和交易費用。
2、乙方的開發(fā)建設(shè)應(yīng)依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
3、本協(xié)議未盡事宜,須經(jīng)各方協(xié)商解決,并簽訂相應(yīng)的補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生矛盾、爭議,經(jīng)協(xié)商無效時,提請法院裁決。
5、本協(xié)議經(jīng)各方代表簽字蓋章后生效。
6、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______________乙方:_______________
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村房屋施工合同3
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農(nóng)村房屋修建,具有一定的專業(yè)水平和知名度,甲方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同:
一、房屋結(jié)構(gòu)及承攬范圍:
甲方擬建磚混結(jié)構(gòu)一層平房,甲方已完成打地基及底圈梁,現(xiàn)將房屋地上的修建承攬給乙方施工,承攬范圍包括砌墻修建主體、打上圈梁、上屋面、房屋內(nèi)粉刷、貼瓷(門前墻面外貼瓷、客廳墻面內(nèi)貼瓷、廚房及衛(wèi)生間內(nèi)貼衛(wèi)生瓷)、地面水泥壓光、房屋東側(cè)水泥外粉墻。
二、房屋計價面積及工價支付方式:
1、面積計算方式:房屋修建完后雙方先丈量所建房屋長度與寬度,是從一側(cè)房屋滴檐水起到另一側(cè)房屋滴檐水止,相乘得到的面積減去院內(nèi)亮天面積后為房屋計價面積。房屋計價面積為_______平方米。
2、價格:雙方約定單工價為_______元/平方米(大寫_______元/平方米),總工價(房屋計價面積乘以單工價)為_______元。
3、支付方式:在本合同簽訂之日前,甲方向乙方支付_______元(大寫_______元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付_______元(大寫元),在粉刷完畢甲方驗收質(zhì)量合格后,向乙方支付_______元(大寫_______元),下剩款項在______年_______月_______日前付清。
三、合同期限:
本合同的期限從______年_______月_______日起到______年_______月_______日止。其中砌墻修建主體、打梁上屋面在______年_______月_______日前完成,房屋內(nèi)粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側(cè)水泥粉外墻在______年_______月_______日前完成。
四、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方根據(jù)約定向乙方支付價款,并根據(jù)乙方施工進度其提供建房所需的水泥、沙子、鋼筋等建筑材料;
2、甲方應(yīng)當提供乙方使用的水、電,并保證水電能正常使用;
3、乙方根據(jù)甲方修建房屋設(shè)計意圖保證按期完成工程,且房屋質(zhì)量符合行業(yè)要求及一般要求,所需的專業(yè)設(shè)備如攪拌機、架板及架管等由乙方提供;
4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質(zhì)量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產(chǎn),施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
5、甲方不參與乙方組織的施工,但有權(quán)對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方修建房屋存在出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)當及時與乙方溝通,有權(quán)讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質(zhì)量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務(wù)。
五、違約責任:
1、甲方應(yīng)當按約定期限內(nèi)向乙方支付工價,如果違約,每逾期一日,甲方向乙方支付違約金。
2、乙方應(yīng)當按約定期限內(nèi)保質(zhì)完成施工,如果違約,每逾期一日,乙方向甲方方支付違約金。
3、如房屋質(zhì)量存在問題,甲方有權(quán)讓乙方及時重作或者修理,如甲方通知乙方后三天未到,甲方有權(quán)讓他人進行修理或者重作,所需的拆除及修理、重作等費用由乙方承擔。
六、施工過程中,本合同未盡事宜或者變更承攬內(nèi)容由雙方及中間人友好協(xié)商解決,可簽訂補充合同,與本合同具有同等法律效力。
七、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日________年____月____日
農(nóng)村房屋施工合同4
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
_________________
1、工程名稱:_________________面包磚路面
2、工程地點:_________________
3、承包內(nèi)容:_________________路牙石。面包磚路面
4、承包范圍:_________________園內(nèi)所有面包磚路面
5、承包方式:_________________包工。不包材料
6、質(zhì)量要求:_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
7、工期要求:_________________ 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作:
_________________
1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作:
_________________
1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定:
_________________
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
五、關(guān)于工期的約定:
_________________
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定:
_________________
1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費。
3、付款方式:_________________現(xiàn)金
a、開工后1日內(nèi),甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。
b、施工每100米后,甲方結(jié)款一次
e、余款5%元待壹年后結(jié)清。
七、關(guān)于材料的約定:
_________________
1、甲方負責聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應(yīng)扣減。
3、所有進場甲方的供材,乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:
_________________
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關(guān)于違約責任的約定:
_________________
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方負責經(jīng)濟賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):_________________乙方(簽字):_________________
年 月 日 年 月 日
農(nóng)村房屋施工合同5
甲方:__________________
乙方:__________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,乙方幫甲方擬建___棟___層樓房,面積約為______平方米,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通,水電費由_方負責,根據(jù)施工進度,乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。
2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
3、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關(guān)。
二、施工及質(zhì)量要求
1、本工程為磚混框架結(jié)構(gòu),按甲方施工圖為標準,屋體為___層,第___層高___。___米,第___層高為___。___米上檐,天面前頭縮朵蓋瓦,后為平頂,前頭縮朵前后左右墻增高為___米,按半層計標面積。
2、本工程采取包工不包料的形式,建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。
3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程,不包括水電、木模、裝修。
4、乙方在施工時,要求墻體平整、垂直、不得放吊口。
三、其他事項
1、乙方在施工期間,除開始和結(jié)尾外,生活費由乙方負責,每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。
2、乙方在施工過程中,甲方應(yīng)滿足乙方的施工材料,材料經(jīng)檢驗后才能使用(架樹、架板等),如果違反操作規(guī)程,誰違反、誰負責。
3、施工前,甲方保證___通,即通水通電,道路場地平整。
4、甲方以每平______元的單價發(fā)包給乙方,包括鋼筋工在內(nèi)。
5、收方結(jié)標:第___層的總長度加上前后桃子長度,雨棚___半,乘以屋的總寬度,樓梯棚罩按___層計標。
6、付款方式:每層砌好磚后,經(jīng)檢驗,付每層的___%,到好樓面后付每層的___%,房屋蓋好瓦后,結(jié)清余款。
7、其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同___式___份,甲乙雙方各持___份,從合同簽訂之日起生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):_________
_____年____月___日______年___月___日
農(nóng)村房屋施工合同6
甲方:________________(姓名,身份證號碼)
乙方:________________(姓名,身份證號碼)
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組,由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度,乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗,負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
、僖曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關(guān)。
、谝曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則,按照圖紙施工,加強質(zhì)量管理。
重要施工過程:如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
房屋建成后一年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣___元。
付款時間:第一次付款在施工開始后___天內(nèi),第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。
四、違約責任
由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔違約金___元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔違約金___元。
在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應(yīng)當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民調(diào)解委員會調(diào)解或向人民法院起訴。
六、附則
本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________乙方簽字:________擔保人:________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村房屋施工合同7
建房房東發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承接方或承包方:________(以下簡稱乙方)
現(xiàn)甲方____________村____________號原有____________層房,委托乙方施工承建。甲方自備所有材料,即包清工的形式發(fā)包給乙方。為了保證質(zhì)量,能按時完成任務(wù),甲方與乙方就有關(guān)具體事項達成以下協(xié)議:本合同條款本著公平,公正的原則,雙方充分協(xié)商達成一致意見并簽訂本合同,雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
一、工程名稱:甲方私人住宅。
二、工程地點:工程限期:從_____年____月____日至_____年____月____日止。
三、工程議價:每平方米____________元,共計:人民幣____________元整。
四、承包方式:乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程,甲方全包料,包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械的租賃等及它細節(jié)工具及一切建筑材料。乙方負責其他用于施工的輔助設(shè)備如(料斗、推車、小型攪拌機,架板架管等)。
五、工程內(nèi)容
六、建好后乙方搞好屋內(nèi)、四周衛(wèi)生,做好防火防盜。做到人走場地清。
七、乙方在建房施工時,一定要保證質(zhì)量。如有不符合質(zhì)量問題,甲方要求翻工,乙方必須服從或雙方協(xié)商解決。
八、責任
1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方責任。
2、如果造成傷亡事故,由人民法院裁定后由責任方承擔有關(guān)費用。
3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞,由乙方負責維護維修,甲方積極幫助解決。
九、若遭受自然非人為干擾,影響乙方施工,損壞的建筑材料,由甲方負責。另外,如需修改施工內(nèi)容,增加工程項目必須與雙方商量,雙方達成一致,做到互相尊重、順利完成本次施工任務(wù)。
十、乙方進場后,施工用水用電由甲方負責,保證施工場地通水通電。
十一、付款方式:開工首付工程量的____________%,完工后一周內(nèi)全部付清。
十二、本合同書經(jīng)雙方確認后,即生效,雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
十三、本合同共一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,打印和手寫具有同等法律效力,未盡事宜需經(jīng)雙方協(xié)商,意見一致后可作補充條文。結(jié)算付清工程款項后,本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字:____________乙方承接方簽字:____________
_____年____月____日_____年____月____日
農(nóng)村房屋施工合同8
甲方:________
乙方:________
為搞好建筑起見,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,商定如下:
一、在施工中,甲方必須提供乙方煙,酒,中飯及菜水等供給。
二、乙方施工如需材料,必須提前一天通知甲方。甲方必須密切配合,確保施工進度。
三、乙方必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。確保萬無一失。如發(fā)生事故有乙方負責,與甲方無涉。
四、在施工期間,甲乙雙方必須互相配合,按甲乙雙方面議執(zhí)行。
五、殼子板總工資元。待工程結(jié)束一次性付清。
六、本協(xié)議兩份,甲乙各執(zhí)一份自簽字之日起生效。
甲方:(簽字蓋章)________乙方:(簽字蓋章)________
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村房屋施工合同9
甲方(賣方):________
乙方(買方):________
簽訂地點:________
第一條紅木家具基本情況
簽訂時間:________年____月____日
第二條質(zhì)量標準:每件紅木家具應(yīng)符合b2385—新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,產(chǎn)品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式:定貨時,甲方收取貨款總額%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還,甲方違約定金雙倍返還),余款提貨或送貨時付清。
第四條自提貨物。乙方自行提貨,現(xiàn)場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第五條甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗貨簽收,賣方應(yīng)在交貨時督促買方對家具的商標、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進行驗收,買方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當場提出,并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第六條違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的%向乙方支付違約金。
第七條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方告知甲方后,甲方在天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第八條其他約定事項:
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
住所:________住所:________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
電話:________電話:________
傳真:________傳真:________
開戶銀行:________開戶銀行:________
帳號:________帳號:________
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村房屋施工合同10
甲方:________
乙方:________
甲方擬在東陽市千祥鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢,并以包清工形式發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成合同條款如下:
第一條:甲方擬建房坐北朝南,磚混結(jié)構(gòu),甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工,鋪設(shè)好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面積平方米共層,房屋建成按實量面積計價。
第二條:凡甲方建房所需材料由其提供,根據(jù)施工進度乙方應(yīng)提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬:凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條:乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計價價格為元/每平方米,其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算,每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算,屋頂按第三層的一半計算)。
第四條:質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標準施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條:完工時間為本合同簽字后起________年________月________日前落成。
第六條:付款方法按施工進度計算,第一層至第三層付人民幣________元(大寫萬千百元整),房屋落成完工驗收合格后付人民幣________元(大寫萬千百元整),余人民幣________元(大寫萬千百元整)作為房屋質(zhì)量保證金,至________年________月________日止,如無質(zhì)量問題即付清余款。
第七條:甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗,并對所有施工人員參加人生安全保險,施工中應(yīng)積極采取安全措施,確實抓好安全生產(chǎn),施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條:如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(手。篲_______乙方簽字(手。篲_______
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村房屋施工合同11
發(fā)包人:____________
居民身份證號碼:____________聯(lián)系電話:____________
通訊地址:____________
承包人:____________
(承包人為建筑施工企業(yè)的填寫以下內(nèi)容)
通訊地址:____________
郵政編碼:____________聯(lián)系電話:____________
統(tǒng)一社會信用代碼:____________企業(yè)資質(zhì)證書號:____________
法定代表人:____________聯(lián)系電話:____________
委托代理人:____________聯(lián)系電話:____________
(承包人為農(nóng)村建筑工匠的填寫以下內(nèi)容)
居民身份證號碼:____________聯(lián)系電話:____________
通訊地址:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《浙江省農(nóng)村住房建設(shè)管理辦法》以及其他有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就低層農(nóng)村住房建設(shè)(以下簡稱建房)施工有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、建房概況
1、建房地點:
2、建房規(guī)模:____________層,總建筑面積____________㎡;結(jié)構(gòu)形式(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):□框架結(jié)構(gòu);□磚混結(jié)構(gòu);□木結(jié)構(gòu);□其他___________________________。
3、宅基地用地批準文件文號:____________;鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證(建設(shè)工程規(guī)劃許可證)證號:____________。
二、承包內(nèi)容和方式
1、承包人按照發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙,承擔以下內(nèi)容的施工(在□中以劃√方式選定,可以選擇多項):□地基基礎(chǔ);□主體結(jié)構(gòu);□電氣管線;□給排水管道;□化糞池工程;□其他____________。
2、承包方式(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備除附件預(yù)算清單中注明由發(fā)包人提供的`外,均由承包人提供。
三、合同工期
計劃開工日期:____年____月____日;計劃竣工日期:____年____月____日。工期總?cè)諝v天數(shù):____天。
四、價款支付和費用承擔
1、總價款:人民幣(大寫)____(元),價款構(gòu)成詳見附件預(yù)算清單。經(jīng)雙方協(xié)商一致變更施工內(nèi)容的,變更部分的費用按實增減。
2、發(fā)包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):
□按施工進度支付:
(1)開工時支付預(yù)付款人民幣(大寫)____(元);
(2)地基基礎(chǔ)驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(3)地上一層驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(4)地上二層驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(5)地上三層驗收合格之日起____日內(nèi)支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(6)竣工結(jié)算完成后____日內(nèi)付清剩余價款人民幣(大寫)____(元)。
□其他付款方式:
3、承包人承擔其雇傭的施工人員的勞動報酬,以及因施工活動導(dǎo)致的施工人員或者其他人員的人身、財產(chǎn)損失,但是,因發(fā)包人原因?qū)е禄蛘呒又氐膿p失,由發(fā)包人承擔。
五、施工要求
1、發(fā)包人應(yīng)當在開工____日前向承包人提供設(shè)計圖紙,并保證建房地點通電、通水、通路,場地具備施工條件,與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。
2、發(fā)包人和承包人提供的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備均應(yīng)當符合國家和省規(guī)定標準,除就地取材的竹、木等材料外,應(yīng)當有生產(chǎn)合格證。發(fā)包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)(____配)件和設(shè)備。
3、承包人應(yīng)當按照設(shè)計圖紙、施工技術(shù)標準和操作規(guī)程施工,采取安全施工措施,及時發(fā)現(xiàn)和消除施工、消防等安全隱患。承包人應(yīng)當接受發(fā)包人、設(shè)計單位或者人員、行政機關(guān)及其委托的專業(yè)機構(gòu)依法實施的監(jiān)督檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全隱患及時整改。
4、承包人完成隱蔽工程施工后,應(yīng)當提前____日通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人不能按時驗收的,應(yīng)當在驗收前向承包人提出延期要求。發(fā)包人未按時進行驗收,也未通知承包人延期的,承包人有權(quán)自行驗收,驗收結(jié)果視為發(fā)包人認可。隱蔽工程未經(jīng)驗收合格的,不得進入下一道工序施工。
5、承包人完成全部施工內(nèi)容,并備齊施工檔案資料后,可以通知發(fā)包人進行竣工驗收。發(fā)包人應(yīng)當自收到通知之日起____日內(nèi)組織承包人和設(shè)計、監(jiān)理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的,發(fā)包人應(yīng)當在____日內(nèi)向承包人簽發(fā)接受交付的憑證。驗收不合格的,承包人應(yīng)當返工、修復(fù)或采取其他補救措施,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成返工、修復(fù)或采取其他補救措施后,應(yīng)當通知發(fā)包人,按本項約定的程序重新進行竣工驗收。建房未經(jīng)驗收或驗收不合格的,發(fā)包人不得使用。
6、承包人對建房承擔質(zhì)量保修責任,保修期為:地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)____年,屋面防水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲____年,電氣管線、給排水管道____年。保修期自竣工驗收合格之日起算;建房未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,保修期自其實際占有之日起算。
7、建房經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人通知發(fā)包人進行竣工驗收之日為竣工日期;因發(fā)包人原因,自收到通知之日起____日內(nèi)未完成竣工驗收的,以承包人通知發(fā)包人進行竣工驗收之日為竣工日期;建房未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以其實際占有之日為竣工日期。
六、竣工結(jié)算
承包人應(yīng)當自竣工驗收合格之日起____日內(nèi)向發(fā)包人提供結(jié)算清單,發(fā)包人應(yīng)當自收到結(jié)算清單之日起____日內(nèi)完成審核,逾期未完成審核且未提出異議的,視為認可承包人提交的結(jié)算清單。承包人對發(fā)包人審核意見有異議的,應(yīng)當自收到審核意見之日起____日內(nèi)提出,逾期未提出異議的,視為認可審核意見。對于雙方認可的結(jié)算價款,發(fā)包人應(yīng)當按照本合同第四條的約定支付給承包人;對于其中一方有異議的結(jié)算價款,按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。
七、違約責任
發(fā)包人具有下列情形之一的,承擔相應(yīng)的違約責任:
(1)發(fā)包人未按合同約定期限和數(shù)額支付合同價款的,按日計算向承包人支付逾期應(yīng)付款萬分之____的違約金,逾期超過____日的,承包人可以解除合同;
(2)發(fā)包人提供的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定,導(dǎo)致承包人返工、修復(fù)或者給承包人造成其他損失的,承擔承包人相應(yīng)損失;
(3)發(fā)包人違反合同約定造成停工的,按每日____元的標準向承包人支付違約金;
(4)發(fā)包人未能按照合同約定履行其他義務(wù)的,承擔因此造成的承包人實際損失。
2、承包人具有下列違約情形之一的,承擔相應(yīng)的違約責任:
(1)承包人違反合同約定采購和使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)(配)件和設(shè)備,給發(fā)包人造成損失的,承擔發(fā)包人相應(yīng)損失;
(2)承包人施工質(zhì)量不符合合同約定的,承擔發(fā)包人相應(yīng)損失;
(3)承包人未按合同約定期限完成施工,造成工期延誤的,按每日____元的標準向發(fā)包人支付違約金,工期延誤超過____日的,發(fā)包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同約定履行保修義務(wù)或者其他義務(wù)的,承擔因此造成的發(fā)包人實際損失。
八、爭議解決
因合同及合同有關(guān)事項發(fā)生的爭議,雙方可以通過協(xié)商、調(diào)解解決,也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):
□向____仲裁委員會申請仲裁;
□向____人民法院提起訴訟。
九、其他事項
1、附件預(yù)算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜,雙方可以另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
2、本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
3、本合同一式____份,具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
附件:預(yù)算清單
發(fā)包人(簽字或者蓋章):
承包人(簽字或者蓋章):
簽訂日期:____年____月____日
農(nóng)村房屋施工合同12
甲方:________________________(以下簡稱甲方)
身份證號:______________________
乙方:________________________
身份證號:____________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有關(guān)事宜,達成以下合同:
一、工作內(nèi)容
房屋基坑開挖清理、基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內(nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1.工程價款:______________________。
2.該房屋建筑工程為包工包料承包方式,機械設(shè)備、水泥、砂、磚、鋼筋、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。
3.工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付35%,第二層完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、材料與施工組織
1.磚:______________________。
2.砂:由乙方自行在砂廠采購運至施工地點。
3.水泥:由甲方統(tǒng)一采購,乙方在甲方倉庫領(lǐng)取和運至施工地點,甲方按成本價在乙方工程款中扣除水泥款。
4.機械設(shè)備、工具、人員:乙方自行組織機械設(shè)備、工具和施工人員,并保證滿足甲方的工程進度要求。
5.組織協(xié)調(diào):乙方積極組織協(xié)調(diào)所需材料、車輛、人員和與項目部管理人員的配合。
四、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1.甲方負責現(xiàn)場指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
2.甲方監(jiān)督乙方工程質(zhì)量、安全、進度,乙方服務(wù)甲方的管理。
3.工程質(zhì)量:乙方嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4.乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi),乙方不進行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方5%的保證金。
5.工程安全:乙方自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6.工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
7.治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
8.凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔。
五、其它
1.本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2.本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3.合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:
日期:日期:
農(nóng)村房屋施工合同13
發(fā)包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
第一條工程概況
1、工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點:玉溪市江川縣。
1、房屋概況:房型________(層),建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方,施工內(nèi)容為:水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,包水管,頂面、墻面涂料,材料安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料,由甲方提供裝修所需材料,乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設(shè)計方案由甲乙雙方共同商定后實施,施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方,乙方應(yīng)無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款:________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),大寫________(人民幣整),該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi),甲方對房屋裝修進行竣工驗收,驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的,甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條裝修工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害,損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的,甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的,乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工,工人管理和勞務(wù)費由乙方自行負責;乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴格落實,如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故,涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔,且甲方若因此被法院等司法機關(guān)判決承擔賠償責任的,甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人,如乙方違反本約定,甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的,甲方有權(quán)解除本合同,并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的,甲方有權(quán)解除本合同,解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的,每逾期一天應(yīng)向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的,應(yīng)承擔恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協(xié)議一式二份,自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果,由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
住所:________住所:________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
電話:________電話:________
________年________月________日________年________月________日
農(nóng)村房屋施工合同14
甲方:____________
乙方:____________
在平等自愿的基礎(chǔ)上,甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議:
一、裝修施工地點:__縣__鎮(zhèn)__村1號
二、工程內(nèi)容:
1、內(nèi)粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
2、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。
三、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每1個大平方82元(捌拾貳元整)。
四、乙方負責對甲方咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責。
六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
七、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方簽字:______________
乙方簽字:______________
簽訂日期:____________
農(nóng)村房屋施工合同15
甲方:
乙方:
甲方在_______建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約______平方米,二層約______平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米______人民幣大寫:______元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在_______年_______月_______日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【農(nóng)村房屋施工合同】相關(guān)文章:
農(nóng)村房屋施工合同10-27
農(nóng)村房屋施工合同范本01-29
農(nóng)村房屋建筑施工合同11-10
農(nóng)村房屋施工裝修合同09-02
農(nóng)村房屋施工合同15篇12-09
農(nóng)村房屋建筑施工合同5篇11-10
農(nóng)村施工合同11-30