建設(shè)工程施工合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的建設(shè)工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
建設(shè)工程施工合同1
發(fā)包方：簡(jiǎn)稱甲方
承包方：簡(jiǎn)稱乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)行政法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信的原則在雙方自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議，如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
結(jié)構(gòu)類型：
二、承包范圍。
三、承包內(nèi)容。
1、基礎(chǔ)土方開挖，含機(jī)械、清土、換沙層、土方回填夯實(shí)。主體工程基礎(chǔ)部份至上部結(jié)構(gòu)鋼筋，混凝土，磚砌筑，內(nèi)外墻粉刷，外墻磚，層面磚，樓面找坪層，樓梯花崗石，屋面保溫層，保護(hù)層，植筋工程，構(gòu)件及構(gòu)筑物工程，室外散水，散水溝，化糞池及施工圖紙的全部?jī)?nèi)容，砼養(yǎng)護(hù)工作等等。
2、鋼管腳手架模板，釘子，鐵絲，拉片，鋏子，扣子，安全網(wǎng)，含材料費(fèi)及一切費(fèi)用。
3、機(jī)械吊機(jī)，含機(jī)械備案，砂漿攪拌機(jī)，閃光對(duì)焊機(jī)，切斷機(jī)，豎焊機(jī)，彎曲機(jī)，調(diào)直機(jī)，平板振動(dòng)機(jī)，振動(dòng)機(jī)棒，電纜線，燈線，三級(jí)配電箱，打夯機(jī)，電纜線及燈線含材料費(fèi)及一切費(fèi)用。
4、井吊，攪拌機(jī)操作人員，由乙方提供，人工費(fèi)由乙方支付。
四、設(shè)計(jì)變更及圖紙修改增減工程。
圖紙會(huì)審后所發(fā)生的圖紙修改和設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的增加工程量大于1000元以上的按市場(chǎng)單價(jià)計(jì)算，小于1000元的不計(jì)。減少工程大于1000元的按市場(chǎng)單價(jià)扣減，小于1000元的不扣。
五、合同單價(jià)及結(jié)算付款方式。
1、單價(jià)：按建筑面積計(jì)算/㎡
2、結(jié)算方式和付款方式：建筑面積按云南省建設(shè)廳頒發(fā)的現(xiàn)行工程，結(jié)算定額及有關(guān)規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)范進(jìn)行計(jì)算。乙方進(jìn)場(chǎng)基礎(chǔ)工程施工完，按工程量的80%支付上部結(jié)構(gòu)，按每月進(jìn)度工程量的80%支付，工程竣工驗(yàn)收后支付95%。其余款項(xiàng)保修期滿一次性付清。
六、工期要求。
1、總工期：天，進(jìn)度按甲方與業(yè)主簽訂合同工期為準(zhǔn)，同時(shí)必須按項(xiàng)目部的旬、月、周進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行。
2、延誤進(jìn)度處罰條款：按甲方的總進(jìn)度計(jì)劃，月計(jì)劃，周計(jì)劃要求。在施工中，按分部，分項(xiàng)工程進(jìn)行周計(jì)劃計(jì)算。拖延一天罰款1000元，提前不獎(jiǎng)。停電、停水、下雨、材料不到位則工期延誤，無(wú)論以任何理由乙方擅自停工，罰款5000元。
七、工程質(zhì)量要求
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家現(xiàn)行建筑施工技術(shù)及安全技術(shù)施工規(guī)范建筑工程。施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，單位工程，一次性驗(yàn)收合格，如工程質(zhì)量不合格產(chǎn)生二次驗(yàn)收。驗(yàn)收的一切費(fèi)用及損失由乙方承擔(dān)費(fèi)用，從工程款中扣除。
2、分項(xiàng)工程質(zhì)量要求處罰：模板頂板為清水模，在施工中，如出現(xiàn)崩模及撐不穩(wěn)垮塌，頂板不平。損失的材料費(fèi)及其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、混凝土分項(xiàng)工程：澆筑時(shí)出現(xiàn)空洞麻面、脫節(jié)，不干整，裂紋，振動(dòng)不密實(shí)，影響質(zhì)量外觀及公司形象處罰5000-10000元。嚴(yán)重者清出工地現(xiàn)場(chǎng)賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、磚砌筑分項(xiàng)工程：在施工中，未按圖紙規(guī)范施工的出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或大面積返工，破壞，修補(bǔ)，材料按定額的3倍賠償單價(jià)，按材料進(jìn)行計(jì)算并處罰。
5、室內(nèi)外墻體抹灰工程：未按施工技術(shù)人員底方案操作的，出現(xiàn)墻面空鼓，開裂造成大面積反工，修補(bǔ)，每平方米扣材料費(fèi)100元并處罰1000-5000元。外墻磚，施工出現(xiàn)表面不干整，空殼，砂漿不飽造成反工。賠償材料費(fèi)的3倍，并每棟處罰5000元。
6、出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，不聽施工技術(shù)人員指揮整改修補(bǔ)，多次發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰直至。終止施工合同一切損失乙方自負(fù)。所有工程款，待交工驗(yàn)收后再進(jìn)行結(jié)算。
八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相關(guān)要求達(dá)到建設(shè)局示范工地標(biāo)準(zhǔn)要求。
九、甲方安全生產(chǎn)職責(zé)：按法律法規(guī)要求進(jìn)行安全教育，并督促和提供安全所需要的生產(chǎn)條件。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)，督促現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須按照安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，做好班前安全技術(shù)交流并作記錄進(jìn)行安全檢查。并提出現(xiàn)時(shí)整改意見及措施標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)放至首位，杜絕重大安全事故。乙方安全生產(chǎn)職責(zé)：確保進(jìn)場(chǎng)人員必須具備滿足安全生產(chǎn)所需的基本技能和接受過(guò)安全知識(shí)培訓(xùn)教育，必須按相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮和野蠻施工。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，參加安全交底會(huì)并作記錄，參加安全檢查并對(duì)提出的隱患定人定時(shí)整改正確使用三寶，四口，把安全生產(chǎn)放在首位杜絕發(fā)生重大安全事故，若違章操作，違規(guī)作業(yè)，發(fā)生任何安全事故由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
十、質(zhì)量保證金
簽訂施工合同日，乙方需繳納工程質(zhì)量保證金5萬(wàn)元，如在施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故導(dǎo)致工程大量反工，影響工期，損壞公司形象返工的材料費(fèi)。從工程款扣除公司形象損失費(fèi)不夠的從保證金中扣除，每處現(xiàn)一次扣10000元。不夠的，從工程款中扣除。.
2、保證金退還：竣工驗(yàn)收后，一年不出現(xiàn)質(zhì)量問題全部退還。
十一、保修責(zé)任。
1、工程竣工驗(yàn)收后保修期一年屬乙方承包合同內(nèi)。
2、若在保修期內(nèi)，墻體出現(xiàn)空鼓，開裂，不平，由乙方負(fù)責(zé)維修。
3、乙方接到甲方維修通知，24小時(shí)內(nèi)乙方若不派人維修，甲方有權(quán)指派他人維修，費(fèi)用從乙方尾款中扣除，若尾款不夠，從保證金中扣除。
4、不屬乙方維修部位，因其它原因造成的質(zhì)量問題，乙方無(wú)權(quán)維修，由甲方承擔(dān)維修
十二、其它事項(xiàng)。
1、乙方在基礎(chǔ)開挖施工中，必須控制標(biāo)高，若出現(xiàn)基礎(chǔ)挖深的換砂費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須配一名施工技術(shù)人員配合甲方施工人員管理施工，在施工放線中乙方各班組必須配和施工人員放線，鋼筋，模板，主體，各1人，缺席1人每次罰款200元。
3、材料計(jì)劃由乙方在使用前一周提供材料計(jì)劃，超出預(yù)算定額損耗的材料費(fèi)由乙方承擔(dān)。
4、在施工過(guò)程中，乙方應(yīng)做到材料節(jié)約，磚，砂漿，混凝土在運(yùn)輸途中發(fā)現(xiàn)亂潑亂倒，不聽施工管理人員的指揮發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元，若干次出現(xiàn)給予重罰，并請(qǐng)出現(xiàn)場(chǎng)。
5、各施工班組嚴(yán)守把關(guān)維護(hù)人格尊嚴(yán)，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為將所偷盜的材料款按10倍進(jìn)行賠償。并給予經(jīng)濟(jì)處罰，致嚴(yán)重的移交執(zhí)法部門處理。
6、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須進(jìn)行安全三級(jí)教育及技術(shù)交底方可施工上班，必須佩帶安全帽，施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁穿拖鞋，發(fā)現(xiàn)一次罰款20-50元。外來(lái)施工者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
7、乙方進(jìn)場(chǎng)，甲方不提供食宿，由乙方自行安排，工地現(xiàn)場(chǎng)不允許搭建工棚和食宿。
8、外粉施工中，砂漿落地灰必須早晚清收，如發(fā)現(xiàn)不收的施工管理人員給予經(jīng)濟(jì)處罰，并以每小桶50-100元罰款。
9、材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，由甲方指定堆放，工地內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)二次搬運(yùn)由乙方承擔(dān)。
10、電泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人為損壞，丟失，被盜，由乙方賠償。
十三、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
本合同雙方簽字日具法律效力，工程完后，雙方履行合同義務(wù)后，自動(dòng)失效，如乙方違反合同規(guī)定，甲方有權(quán)解除或終止合同更換施工班組，造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程結(jié)束后，付清尾款，合同終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程施工合同2
發(fā)包人：____________(簡(jiǎn)稱甲方)
承包人：____________(簡(jiǎn)稱乙方)(必須有施工資質(zhì))
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就紫金廣場(chǎng)部分排水及砼道路工程施工項(xiàng)目，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
特別條款：該承包人于20____年____月____日之前以________名義與本發(fā)包人(包括________置業(yè)有限公司)簽訂的所有合同，自本合同簽署生效時(shí)起，宣布作廢。
第一條工程概況
工程名稱：________道路工程
工程地點(diǎn)：____________
工程內(nèi)容：____________道路工程
資金來(lái)源：自籌;
第二條承包范圍
承包范圍：小區(qū)內(nèi)的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的檢查井等小型工程。(上述項(xiàng)目本小區(qū)總施工圖中注明的由總承包單位承建的除外)
第三條合同工期
開工日期： 待定;
竣工日期： 待定或見工期補(bǔ)充協(xié)議;
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照甲方提供的小區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙及甲方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際要求施工，執(zhí)行有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范，規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)質(zhì)檢管理部門驗(yàn)收合格。
第五條合同價(jià)款
金額(大寫)：暫定____/____元人民幣，以審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
第六條詞語(yǔ)定義
下列詞語(yǔ)除另有約定外一，應(yīng)具有本條所賦予的定義：
1、甲方：指在合同中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
2、乙方：指在合同中約定，被甲方接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
3、項(xiàng)目經(jīng)理：指乙方負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
4、工程：指甲方、乙方在合同中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
5、合同價(jià)款：指甲方、乙方在合同中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項(xiàng)。
6、費(fèi)用：指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由甲方或乙方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。
7、工期：指甲方、乙方在合同中約定，按總?cè)諝v天數(shù)(含法定節(jié)假日)計(jì)算的承包天數(shù)。
8、開工日期：指甲方、乙方在協(xié)議書中約定，乙方收到甲方進(jìn)場(chǎng)通知書次日。
9、預(yù)算造價(jià)：指本合同規(guī)定的工程的預(yù)算造價(jià)。
10、簽證：指簽字證明。
11、結(jié)算：指每個(gè)月完成的工程量計(jì)算應(yīng)付工程形象進(jìn)度款。
12、決算：指單位工程竣工后，計(jì)算該單位工程總造價(jià)及應(yīng)付工程尾款。
13、直接承建：指乙方自行組織的施工隊(duì)伍。
14、間接承建：指乙方在施工過(guò)程中，由乙方或甲方將某些工程分包給其他施工單位。
第七條承包方式
1、甲方以包工包料的形式發(fā)包給乙方，接受甲方按建筑施工質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)來(lái)監(jiān)督管理。
2、乙方所承包的工程項(xiàng)目無(wú)論甲方是否同意，乙方都不得轉(zhuǎn)包、分包。
第八條工程造價(jià)及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
本工程執(zhí)行04版《江蘇省建設(shè)工程計(jì)價(jià)表》及《連云港市地方建筑補(bǔ)充定額》，人工執(zhí)行連云港市定額站現(xiàn)行人工標(biāo)準(zhǔn)。材料價(jià)格，參考連云港市建筑工程造價(jià)信息，灌云縣當(dāng)月掛牌價(jià)。竣工結(jié)算按照審定后總價(jià)下浮18%為最終結(jié)算價(jià)。
第九條工期
待定
第十條工程質(zhì)量
乙方所施工的工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量必須達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范。
第十一條甲方責(zé)任和義務(wù)
1、在開工前做好開工前準(zhǔn)備工作，滿足乙方正常施工和工地現(xiàn)場(chǎng)人員正常生活的用電，用水需要。
2、提供施工場(chǎng)地，辦理臨時(shí)用地和占用道路手續(xù)，并承擔(dān)費(fèi)用。
3、開工前辦理好一切應(yīng)該屬于甲方辦理的手續(xù)。
4、開工前提供已完建筑物等技術(shù)資料給乙方。
5、按合同規(guī)定撥付工程款、保修金給乙方。
6、明確工地代表和監(jiān)理負(fù)責(zé)人及其應(yīng)該履行的職責(zé)。
7、負(fù)責(zé)組織竣工驗(yàn)收工作并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用，因乙方原因造成驗(yàn)收不合格、復(fù)驗(yàn)所發(fā)送的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各部門的配合工作并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用，因乙方不積極配合，造成的費(fèi)用增加的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第十二條乙方責(zé)任和義務(wù)
1、本工程施工過(guò)程中，遇到圖紙錯(cuò)誤，或設(shè)計(jì)不合理的地方應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)，經(jīng)甲乙雙方共同研究合理方案，甲方出變更、簽證。
2、對(duì)甲方提供的原建筑物的技術(shù)資料進(jìn)行保護(hù)工作，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。
3、文明施工，保質(zhì)保量如期完成施工內(nèi)容。無(wú)故造成工期延期的，承擔(dān)給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，其質(zhì)量不合格造成的驗(yàn)收不合格必須及時(shí)返工，并承擔(dān)造成的經(jīng)濟(jì)損失。
4、工程竣工后負(fù)責(zé)編制竣工資料和竣工結(jié)算。
5、組織安全生產(chǎn)，搞好施工場(chǎng)區(qū)內(nèi)的治安工作，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)。
6、工程交付甲方后，由乙方施工質(zhì)量方面的原因引起的質(zhì)量維修由乙方負(fù)責(zé)。
第十三條工程價(jià)款結(jié)算與支付
1、本合同簽訂后。乙方在收到甲方開工通知書，即準(zhǔn)備材料，機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，材料經(jīng)甲方指定的檢測(cè)單位檢測(cè)合格后方可使用。
2、付款方式：本工程乙方承包的工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，乙方編制決算交甲方審定后1個(gè)月內(nèi)付工程總價(jià)的95%。余款的5%為質(zhì)量保證金，一年退還。
3，工程定金：乙方于合同簽訂時(shí)交付甲方30萬(wàn)元工程定金，甲方在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后15個(gè)工作日內(nèi)返還該保證金。
4，工程經(jīng)驗(yàn)收合格交付后，如果甲方不支付工程款，經(jīng)雙方協(xié)商一致可以以當(dāng)時(shí)房屋所有成本價(jià)抵兌工程款。
第十四條暫停施工
1、因甲方未盡到責(zé)任和義務(wù)造成乙方停、窩工或不能正常施工時(shí)，甲方給予施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備按有關(guān)規(guī)定并經(jīng)甲方代表現(xiàn)場(chǎng)簽證認(rèn)可后執(zhí)行賠償，同時(shí)順延工期。
2、如停工責(zé)任在乙方，乙方的停工損失由乙方承擔(dān)，工期順延應(yīng)征得甲方同意。
3、停電、停水連續(xù)八小時(shí)以上的工期順延。
第十五條甲、乙雙方駐工地代表
1、甲方委派 先生為駐工地代表負(fù)責(zé)人(簡(jiǎn)稱甲方代表)，由其作為甲方法人代表的全權(quán)委托人。
2、乙方委派 先生為駐工地代表負(fù)責(zé)人(簡(jiǎn)稱乙方代表)，由其作為乙方法人代表的全權(quán)委托人。
第十六條隱蔽工程驗(yàn)收與中間驗(yàn)收
凡隱蔽工程及雙方約定的中間驗(yàn)收部位施工后，必須先由乙方進(jìn)行自檢，并達(dá)到合格，與24小時(shí)前通知甲方代表參加驗(yàn)收。經(jīng)甲方代表驗(yàn)收合格并簽證后，方可隱蔽和施工。如驗(yàn)收不合格，乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后再重新按上述方法組織驗(yàn)收。
第十七條竣工驗(yàn)收
1、工程進(jìn)入后期，乙方應(yīng)編制竣工驗(yàn)收計(jì)劃。當(dāng)工程完工后，乙方以書面形式通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。由甲方按計(jì)劃組織竣工驗(yàn)收，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支出，因乙方工程質(zhì)量問題造成一次性竣工驗(yàn)收不通過(guò)，整改的費(fèi)用及復(fù)驗(yàn)的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任。
2、竣工日期為竣工驗(yàn)收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)甲方組織驗(yàn)收合格之日并取得有關(guān)管理部門出具的合格證明之日為竣工之日。
第十八條竣工決算
1、工程決算書：工程竣工驗(yàn)收7日內(nèi)，乙方向甲方提供工程決算書。
2、甲方收到?jīng)Q標(biāo)書后在 40 日審核完畢，核準(zhǔn)后7日內(nèi)按本合同第十三條的第二項(xiàng)規(guī)定付款。
第十九條爭(zhēng)議
甲、乙雙方因定額文件、合同履行等發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)謀求有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解，若調(diào)解不成，可以申請(qǐng)人民法院訟訴
第二十條違約
該工程開工后，甲、乙雙方違背本合同條款中的任何一條或一款，均視為違約，可以起訴。
第二十一條安全文明施工
乙方負(fù)責(zé)本工程的安全施工，接受甲方的監(jiān)督，以確保施工現(xiàn)場(chǎng)人員及機(jī)械設(shè)備安全，做到：
1、做好本工程有關(guān)的所有保險(xiǎn)，努力杜絕施工中的安全事故，如發(fā)生一切損失和責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
2、在工地進(jìn)出口及現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安排警衛(wèi)看守，負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、人員的安全。
3、按文明施工組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，合理布置施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)清除施工和生活垃圾，爭(zhēng)創(chuàng)安全文明工地。
4、乙方負(fù)責(zé)做好本工程的施工過(guò)程中的消防工作。
第二十二條不可抗力
1、工程地點(diǎn)出現(xiàn)以下情況為不可抗力發(fā)生：
(1)、周圍250公里以內(nèi)發(fā)生的六級(jí)以上的地震。
(2)、持續(xù)一天以上的特大暴風(fēng)暴雨。
(3)、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)。
2、不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施盡量減少損失，并在一小時(shí)內(nèi)向甲方代表報(bào)受損情況。在事后三天內(nèi)以書面報(bào)告形式呈送甲方和保險(xiǎn)公司，甲方配合乙方向保險(xiǎn)公司報(bào)告并處理。
第二十三條工程停建或緩建
由于意外原因，導(dǎo)致本工程停建或緩建，使合同無(wú)法履行時(shí)，甲、乙雙方應(yīng)通力合作，協(xié)商處理，以減少甲、乙雙方損失，有關(guān)處理事宜形成文件，甲、乙雙方簽字存檔。
第二十四條總包和分包
1、乙方負(fù)責(zé)本工程的各分包單位之間的協(xié)調(diào)工作，如在施工中各工種之間發(fā)生矛盾，由乙方會(huì)同甲方負(fù)責(zé)處理。
2、乙方負(fù)責(zé)本工程必需的水、電、住宿設(shè)施。
3、本工程范圍的用電，用水費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第二十五條其他
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方在友好合作的基礎(chǔ)上另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并與本協(xié)議一并生效。
3、本合同自簽字蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收達(dá)到合同規(guī)定的要求，結(jié)清余款后自行失效。
甲方：____________ 乙方:____________
法人代表：________ 法人代表：________
____年____月____日
建設(shè)工程施工合同3
甲方：________________________
乙方：________________________
根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途：________________________________________。
第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣_(tái)___（大寫）元。預(yù)計(jì)用款為一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；
第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息，并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定借款期內(nèi)，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。
第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國(guó)家規(guī)定還款資金償還全部貸款。預(yù)定為____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。貸款逾期不還部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請(qǐng)借款單位其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國(guó)家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時(shí)，由雙方簽訂變更合同文件，作為本合同組成部分。
第六條代款方保證按照本合同規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金計(jì)算與銀行規(guī)定加收借款方罰息計(jì)算相同。
第七條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款使用情況，了解借款方經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對(duì)違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條本合同條款以外其他事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定辦理。
第九條本合同經(jīng)過(guò)簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報(bào)送主管部門、總行、分行各一份。
甲方（簽章）：______________
乙方（簽章）：______________
__________年_______月______日
__________年_______月______日
建設(shè)工程施工合同4
發(fā)包人：_____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人：_____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
一、工程概況
工程名稱：_____________
工程地點(diǎn)：_____________
工程內(nèi)容：_____________
資金來(lái)源:_____________
二、施工工期
開工日期：_____________
竣工日期：_____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、合同價(jià)款金額(大寫)(小寫)
五、協(xié)議生效
合同訂立時(shí)間：_____年____月____日
合同訂立地點(diǎn)：_____________
本協(xié)議雙方約定：_____________后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間：
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級(jí)竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，然后由相關(guān)部門組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)
雙方約定合同副本份數(shù)：_____________
十、補(bǔ)充條款
十一、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng)：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽)：_________
法定代表人(簽)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)工程施工合同5
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照國(guó)家《合同法》、《建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循公平、自愿、誠(chéng)信互惠的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：志丹人事勞動(dòng)局辦公樓
工程地點(diǎn)：志丹城內(nèi)
工程規(guī)模：框架結(jié)構(gòu) 層（ ），建筑面積約5227平米。
二、承包范圍
1、志丹縣勞動(dòng)人事局辦公樓全部土建工程（至建筑物外墻皮）。注明：地下室層高3.6m，一、五層層高3.9M，二、三、四層層高3.3m。
2、除弱電、自噴系統(tǒng)、消防系統(tǒng)及電梯設(shè)備安裝以外的安裝工程，給排水安裝工程不包衛(wèi)生潔具。
3、圖紙以內(nèi)的工程：內(nèi)外墻毛墻毛地（衛(wèi)生間的墻地磚全做），外墻全部涂料。
4、圖紙以外工程以實(shí)結(jié)算。
三、承包方式
根據(jù)乙方承包范圍所含工程量，采用每平方米造價(jià) 承包方式承包，所有材料價(jià)格結(jié)算時(shí)，以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格調(diào)整。
四、工期
從20xx年7月10日至20xx年8月30日。
主體工程必須于20xx年完成。
工期延誤的認(rèn)定和處理
1、因甲方原因造成的延誤，工期順延，造成的損失由甲方承擔(dān)。
（1）不具備開工條件，而要求乙方進(jìn)場(chǎng);
�。�2）未按約定時(shí)間提供圖紙并組織圖紙交底;
（3）未按時(shí)支付工程進(jìn)度款。
2、因乙方原因造成的工期延誤，工期不予順延，延誤10日不實(shí)施處罰，超過(guò)10日每超一天罰5000元，每提前一天按工程量總造價(jià)的4％獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
3、甲乙雙方均無(wú)過(guò)失和不可抗力造成工程的工期延誤，工期順延，甲乙雙方互不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
�、挪豢煽沽Γ鹤匀粸�(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為;
�。�2）連續(xù)發(fā)生停水、停電、下雨，按實(shí)際天數(shù)順延，一周內(nèi)累計(jì)停水、停電、下雨，時(shí)間按每天8小時(shí)的工作時(shí)分解天數(shù)予以順延。
五、合同保證約定
1、為保證本合同順利實(shí)施，雙方約定乙方應(yīng)向甲方交付合同保證金30萬(wàn)元，合同簽訂10日內(nèi)甲方退回給乙方30萬(wàn)元保證金。
2、因設(shè)計(jì)變更造成的工程量增加，以甲、乙雙方及監(jiān)理審定的工程量簽證為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
七、工程款支付
1、開工付工程總造價(jià)的30％，作為工程的啟動(dòng)資金。
2、工程款按當(dāng)月實(shí)際完成工程量的80％預(yù)付。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后，15天內(nèi)付至工程總造價(jià)的100％
八、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收
（一）、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的合格工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
�。ǘⅡ�(yàn)收要求
十、保修義務(wù)約定
保修義務(wù)與約定按國(guó)家規(guī)定與要求執(zhí)行。保修金隨房屋驗(yàn)收合格后一并交于物業(yè)管理，一年后退還乙方。
十一、爭(zhēng)議的解決
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效時(shí)，雙方均有權(quán)向延安仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
十二、合同的解決
本合同工程保修期滿，款項(xiàng)結(jié)清后自行終止。
十三、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。未盡事宜雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
十四、補(bǔ)充條款：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程施工合同6
1 建設(shè)工程施工合同 (GF—1999—0201) 合同編號(hào): 字號(hào) 中華人民共和國(guó)建設(shè)部 國(guó)家工商行政管理局 制定
目 錄
第一部分協(xié) 議 書 ........................................................ 1
第二部分通用條款 ........................................................ 4
一、詞語(yǔ)定義及合同文件 .............................................................. 4
1.詞語(yǔ)定義 ................................................................. 4
2.合同文件及解釋順序 ......................................................... 5
3.語(yǔ)言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 ............................................... 6
4.圖紙 .................................................................... 7
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù) .............................................................. 7
5.工程師 ................................................................... 7
6.工程師的委派和指令 ......................................................... 8
7.項(xiàng)目經(jīng)理 ................................................................. 9
8.發(fā)包人工作................................................................ 9
9.承包人工作................................................................ 10
三、施工組織設(shè)計(jì)和工期 ............................................................. 11
10.進(jìn)度計(jì)劃 ................................................................ 11
11.開工及延期開工............................................................ 11
12.暫停施工 ................................................................ 12
13.工期延誤 ................................................................ 12
14.工程竣工 ................................................................ 12
四、質(zhì)量與檢驗(yàn) ..................................................................... 13
15.工程質(zhì)量 ................................................................ 13
16.檢查和返工 ............................................................... 13
17.隱蔽工程和中間驗(yàn)收 ........................................................ 13
18.重新檢驗(yàn) ................................................................ 14
19.工程試車 ................................................................ 14
五、安全施工 ....................................................................... 15
20.安全施工與檢查............................................................ 15
21.安全防護(hù) ................................................................ 15
22.事故處理 ................................................................ 16
六、合同價(jià)款及支付 ................................................................. 16
23.合同價(jià)款及調(diào)整............................................................ 16
24.工程預(yù)付款 ............................................................... 17 1
25.工程量的確認(rèn) ............................................................. 17
26.工程款（進(jìn)度款）支付....................................................... 17
七、材料設(shè)備供應(yīng) ................................................................... 18
27.發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備 ........................................................ 18
28.承包人采購(gòu)材料設(shè)備 ........................................................ 19
八.工程變更 ........................................................................ 19
29.工程設(shè)計(jì)變更 ............................................................. 19
30.其他變更 ................................................................ 20
31.確定變更價(jià)款 ............................................................. 20
九、竣工驗(yàn)收與結(jié)算 ................................................................. 21
32.竣工驗(yàn)收 ................................................................ 21
33.竣工結(jié)算 ................................................................ 21
34.質(zhì)量保修 ................................................................ 22
十、違約、索賠和爭(zhēng)議 ............................................................... 23
35.違約.................................................................... 23
36.索賠.................................................................... 23
37.爭(zhēng)議.................................................................... 24
十一、其他 ......................................................................... 25
38.工程分包 ................................................................ 25
39.不可抗力 ................................................................ 25
40.保險(xiǎn).................................................................... 26
41.擔(dān)保.................................................................... 26
42.專利技術(shù)及特殊工藝 ........................................................ 26
43.文物和地下障礙物 .......................................................... 27
44.合同解除 ................................................................ 27
45.合同生效與終止 ........................................................... 28
46.合同份數(shù) ................................................................ 28
47.補(bǔ)充條款 ................................................................ 28
第三部分專用條款........................................................29
一、詞語(yǔ)定義及合同文件 ............................................................. 29
2、合同文件及解釋順序 ........................................................ 29
3、語(yǔ)言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 .............................................. 29
4、圖紙.................................................................... 29
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù) ............................................................. 29
5、工程師 .................................................................. 29
2
7、項(xiàng)目經(jīng)理 ................................................................ 30
8、發(fā)包人工作 ............................................................... 30
9、承包人工作 ............................................................... 31
三、施工組織設(shè)計(jì)和工期 ............................................................. 31
10、進(jìn)度計(jì)劃................................................................ 31
13、工期延誤................................................................ 32
四、質(zhì)量與驗(yàn)收 ..................................................................... 32
17、隱蔽工程和中間驗(yàn)收........................................................ 32
19、工程試車................................................................ 32
五、安全施工 ....................................................................... 32
六、合同價(jià)款與支付 ................................................................. 32
23、合同價(jià)款及調(diào)整 ........................................................... 32
24、工程預(yù)付款 .............................................................. 33
25、工程量確認(rèn) .............................................................. 33
26、工程款（進(jìn)度款）支付 ...................................................... 33
七、材料設(shè)備供應(yīng) ................................................................... 33
27、發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備........................................................ 33
28、承包人采購(gòu)材料設(shè)備........................................................ 33
八、工程變更 ....................................................................... 33
九、竣工驗(yàn)收與結(jié)算 ................................................................. 34
32、竣工驗(yàn)收................................................................ 34
33.竣工結(jié)算 ................................................................ 34
十、違約、索賠 ..................................................................... 34
35、違約 ................................................................... 34
37、爭(zhēng)議 ................................................................... 34
十一、其他 ......................................................................... 35
38、工程分包................................................................ 35
39、不可抗力................................................................ 35
40、保險(xiǎn) ................................................................... 35
41、擔(dān)保 ................................................................... 35
46、合同份數(shù)................................................................ 35
47、補(bǔ)充條款................................................................ 36
承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表 .................................................. 37
發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表 .................................................. 38
建筑工程質(zhì)量保修書........................................................ 39 3
建設(shè)工程施工合同7
發(fā)包人（全稱）：都昌縣源生環(huán)�？萍加邢薰� （ 以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方（全稱）： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
為保證 工程在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人、承包人經(jīng)協(xié)商一致簽定工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項(xiàng)目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：
上述內(nèi)容及合同范圍內(nèi)裝修工程
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日算起。分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程，按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)國(guó)家規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：
1.地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；
3.電氣管線、上下水管線、設(shè)備安裝工程為2年；
4.裝修工程為2年；
5.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為1 年。
三、質(zhì)量保修責(zé)任
1.屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，修理費(fèi)用從質(zhì)量保修金扣除。
2.發(fā)生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃?xì)饴獾龋邪私拥绞鹿释ㄖ�，�?yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。非承包施工質(zhì)量引起的事故，搶修費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
3.在國(guó)家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
四、質(zhì)量保修金的支付
本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價(jià)款的 3 %；
五、質(zhì)量保修金的返還
甲方在質(zhì)量保修期滿后天內(nèi)，將剩余保修金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng)：
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
年月日年月日
建設(shè)工程施工合同8
發(fā)包人（甲方）：____
承包人（乙方）：____
按照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和政府規(guī)章，遵循平等、互利、自愿和誠(chéng)信原則雙方就___工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
1. 1工程名稱：____
1.2工程地點(diǎn)：____
1.3承包范圍：____（群體工程應(yīng)附《工程項(xiàng)目一覽表》見附件））
1.4承包方式：____
1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1.6工程質(zhì)量：______
1.7合同價(jià)款（人民幣大寫）：_____。
本價(jià)款為包干價(jià)，除本合同明文規(guī)定以外，不因任何原因做任何調(diào)整。
第二條 甲方工作
2. 1開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明 份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件，辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 份。
2.4協(xié)助乙方保障周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
2.7____________________。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，需要乙方二次設(shè)計(jì)的工程，由乙方提供經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖紙和作法說(shuō)明 份，并擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定，二次設(shè)計(jì)費(fèi)已包含在合同價(jià)款中。
3.2指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問題及周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.7_________________。
第四條 關(guān)于工期的約定
4. 1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，如果乙方能夠做到的'，不應(yīng)拒絕。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工24小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5. 1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家制訂的與本工程項(xiàng)目有關(guān)的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知 日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條 工程價(jià)款支付
6. 1本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。
序號(hào) 付款次序 付款金額 占合同價(jià)款 百分比 付款時(shí)間或付款條件
說(shuō)明：若第一次付款為定金或預(yù)付款，應(yīng)在＂付款時(shí)間或付款條件＂欄中注明
6.2工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7. 1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)或由甲方指定的材料、設(shè)備（見附表件二《甲供材料設(shè)備一覽表》和附件三《甲控材料設(shè)備一覽表》），應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，保管費(fèi)已包含在合同價(jià)款中。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2 凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8. 1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范，否則，由此導(dǎo)致的有關(guān)部門不批準(zhǔn)、不驗(yàn)收或造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律后果。
第九條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9. 1甲方不按本合同約定的時(shí)間支付工程款，每逾期一天，按應(yīng)付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同價(jià)款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3工程質(zhì)量達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)無(wú)償返工或修復(fù)，因此而延誤的工期不予順延，乙方承擔(dān)9. 條逾期交工的責(zé)任。
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹文物不變損害，否則應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 爭(zhēng)議的處理
10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向人民法院起訴。
第十一條 其他約定
___________________。
第十二條 附則
12.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
12.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4附件
�。�1）工程項(xiàng)目一覽表
�。�2）甲供材料設(shè)備一覽表
�。�3）甲控材料設(shè)備一覽表
（4）施工圖紙或作法說(shuō)明
�。�5）會(huì)議紀(jì)要
（6）設(shè)計(jì)變更
�。�7）工程預(yù)算書
（8）其他
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵編： 郵編：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名：
建設(shè)工程施工合同9
甲方(以下簡(jiǎn)稱甲方)_________乙方（以下簡(jiǎn)稱乙方）_________
為順利完成本工程項(xiàng)目施工，雙方遵守，達(dá)成并滿足甲方與業(yè)主單位的合同（一下簡(jiǎn)稱文合同）的要求，經(jīng)甲方研究決定，由乙方組織施工隊(duì)伍承建本工程項(xiàng)目，雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點(diǎn)：_________
3、業(yè)主單位：_________
4、監(jiān)理單位：_________
5、合同價(jià)款_________
6、質(zhì)量等級(jí)：_________
7、施工安全：_________
8、合同工期：第二條承包內(nèi)容和方式
1、承包內(nèi)容：該工程設(shè)計(jì)（變更）圖紙、技術(shù)規(guī)范，招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、主合同及相關(guān)《補(bǔ)充合同》中明示或暗示的全部工作內(nèi)容，均由乙方負(fù)責(zé)履行。
2、承包方式：
�。�1）本工程采用項(xiàng)目承包責(zé)任制，甲方提供所有施工中材料，乙方以包工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包驗(yàn)收，包甲方對(duì)業(yè)主有關(guān)裝飾工程的全部承諾方式施工，乙方獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。
�。�2）業(yè)主單位工程款轉(zhuǎn)入甲方財(cái)務(wù)賬戶后，甲方根據(jù)乙方工程進(jìn)度，核算后付給乙方相應(yīng)的工資款。
（3）本工程由乙方組織工人施工，但必須受甲方及有關(guān)職能部門的管理及指導(dǎo)。
第三條施工項(xiàng)目的組成
�。�1）甲乙雙方共同組建項(xiàng)目部，甲方根據(jù)主合同的約定，委派
擔(dān)任該工程項(xiàng)目經(jīng)理，乙方則擔(dān)任該工程的施工負(fù)責(zé)人并負(fù)責(zé)組織施工人員。
（2）甲方項(xiàng)目經(jīng)理參加必要地協(xié)調(diào)工資和工資會(huì)議，負(fù)責(zé)必要地工程資料并組織各階段驗(yàn)收，指導(dǎo)和監(jiān)督乙方施工班組的日常生活管理工作，乙方則代表項(xiàng)目部履行主合同的包公部分，負(fù)責(zé)施工中的日常生活經(jīng)營(yíng)和管理。
第四條工程工期、質(zhì)量與安全
1、乙方應(yīng)根據(jù)主合同工程量和工程的要求，合理安排及施工力度，確保按期完工，本工程如有控制性工期要求，乙方必須在控制性工期內(nèi)完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
2、本工程質(zhì)量應(yīng)滿足主合同關(guān)于工程質(zhì)量的要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，健全質(zhì)量辦證體系，落實(shí)質(zhì)量控制措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。
3、安全施工：乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員和甲方安全部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查。采取必要地安全防護(hù)措施，消除一切隱患。
第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方的權(quán)利和業(yè)務(wù)
1、有權(quán)要求乙方在施工中，就工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全和施工管理等方面，遵守國(guó)家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及甲方的相關(guān)管理制度；
2、協(xié)助乙方組織圖紙會(huì)審及技術(shù)交底，辦理工程變更登記，解決技術(shù)疑難問題；
3、有權(quán)對(duì)乙方配備的人員、設(shè)備等進(jìn)行必要地考核，對(duì)不能任崗位或不滿足施工要求的，有權(quán)要求乙方限時(shí)更換；
4、配合乙方出來(lái)質(zhì)量、安全事故，履行上述程序，但不承擔(dān)費(fèi)用協(xié)助乙方正確處理各類糾紛文件，但不承擔(dān)乙方任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、全面履行甲方與業(yè)主、監(jiān)理等單位就該工程新簽訂的主合同、協(xié)議中的關(guān)于質(zhì)量、進(jìn)度、安全不能施工及義務(wù)和責(zé)任，并組織足夠的人員、工具無(wú)確保實(shí)現(xiàn)本合同中關(guān)于質(zhì)量進(jìn)度安全等方面的承諾。
2．接受業(yè)主和監(jiān)理單位的管理和監(jiān)督，維護(hù)甲乙雙方的利益，協(xié)調(diào)好其他工鐘德關(guān)系。
3．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全、工期、場(chǎng)容等工作。工人上崗前應(yīng)進(jìn)行安全教育。施工過(guò)程中應(yīng)防護(hù)到位。如乙方在施工中發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故，負(fù)責(zé)人由乙方承擔(dān)并支付處理費(fèi)用。甲方參與處理，但所發(fā)生的費(fèi)用有乙方承擔(dān)。
4．工程結(jié)束時(shí)，乙方雖有工人工資必須付清，否則甲方有權(quán)利代扣代付。如引起訴訟給甲方造成損失，由乙方承擔(dān)。
5．乙方對(duì)其所承包的工程，實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制。保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任。負(fù)責(zé)做好回訪維修工作，承擔(dān)維修工程的費(fèi)用。
第六條．勞務(wù)
1．本工程在開工前，乙方必須和甲方簽訂勞務(wù)合同，如乙方不簽訂勞務(wù)合同，所造成的一切后果均由乙方去全部承擔(dān)。
2．乙方負(fù)責(zé)編制勞務(wù)人員的月工資表，并按月統(tǒng)一發(fā)放。且每月
日前將上月的工資發(fā)放表上報(bào)甲方，甲方有權(quán)監(jiān)督調(diào)查勞務(wù)人員的發(fā)放情況，如發(fā)現(xiàn)有拖欠勞務(wù)人員工資的情況。加甲方有權(quán)從工程款中直接扣除代理發(fā)放。因拖欠勞務(wù)人員的工資造成的一切費(fèi)用和損失由甲方全部承擔(dān)。第七條．結(jié)算方式
1．經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。按進(jìn)度和付工程款的方式和時(shí)間。執(zhí)行甲方與業(yè)主單位簽訂的合同所約定的付款方式。
2．甲方應(yīng)保證該工程的資金�？顚Ｓ�，在承包期間，甲方所發(fā)現(xiàn)乙方挪用勞務(wù)工資與本工程進(jìn)度不符時(shí)，甲方有權(quán)進(jìn)行調(diào)節(jié)。直至不再發(fā)放工資款并有權(quán)單方解除本合同。
3．本合同完工后，甲方確保乙方工人工資的發(fā)放到位。余下款項(xiàng)在保期結(jié)束時(shí)一次性付清，用乙方在本工程上所方式的一切債權(quán)債務(wù)均由乙方承擔(dān)與甲方無(wú)關(guān)。第八條、違約責(zé)任追究
1．乙方如果拖欠民工工資造成民工投訴并不能及時(shí)處理解決的。甲方有權(quán)扣除余下全部的工資款，并根據(jù)情節(jié)輕重追加責(zé)任。
2．本工程如發(fā)生乙方人為造成的安全事故，責(zé)任和費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)。如乙方原因造成主工期或控制性工期延誤，所造成的損失全部由乙方承擔(dān)。
3．如甲方材料供應(yīng)不及時(shí)引起的因工帶料誤工費(fèi)用有乙方追加責(zé)任。
4．乙方在承包期間不得以任何理由中途停工或退場(chǎng)。如停工或退場(chǎng)所造成的一切損失有乙方承擔(dān)。
5．乙方不得以任何理由和形式轉(zhuǎn)包或分包本工程，如發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)終止或解除本合同。乙方不得加以阻擾。有所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
6．質(zhì)量保修期及保修按照相關(guān)法律法規(guī)及合同執(zhí)行。乙方應(yīng)在接到修理通知后2日內(nèi)派人維修否則甲方有權(quán)委托他人維修。相關(guān)費(fèi)用直接從質(zhì)保金中扣除。雙方約定合同文本共三份。甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字后生效。本合同未盡事項(xiàng)雙方協(xié)調(diào)解決。
甲方（簽章）_________
乙方（簽章）_________
電話：_________
電話：_________
_________年_________月_________日
建設(shè)工程施工合同10
1.建設(shè)工程施工合同承包人概述
建筑施工企業(yè)與發(fā)包人簽訂了施工合同后，只要合同的簽訂程序符合國(guó)家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，約定的合同內(nèi)容不違反法律和行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和公序良俗，即具有了建設(shè)工程施工合同承包人的身份，取得合法的項(xiàng)目施工權(quán)，合同權(quán)利受國(guó)家法律保護(hù)。按照魏振瀛老師的說(shuō)法，建設(shè)工程施工合同承包人所簽訂的合同是關(guān)于工程的建筑與安裝的承包合同，建設(shè)工程施工合同承包人應(yīng)完成工程的建筑、安裝工作，發(fā)包人于驗(yàn)收后應(yīng)接受該工程并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同承包人是指被發(fā)包人（建設(shè)單位）接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人，在工程施工招標(biāo)發(fā)標(biāo)中，投標(biāo)時(shí)又被稱為投標(biāo)人，有時(shí)又稱施工企業(yè)。建設(shè)工程施工合同承包人是與發(fā)包人簽訂了建設(shè)工程施工合同的建筑施工企業(yè)，是建設(shè)工程施工合同的主體之一。建設(shè)工程施工合同的主體為發(fā)包人和承包人，發(fā)包人是指具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人，在建設(shè)工程施工招標(biāo)時(shí)又稱為招標(biāo)人，有時(shí)又稱項(xiàng)目業(yè)主。
2.建設(shè)工程施工合同承包人的市場(chǎng)交易困境
建設(shè)工程施工合同承包人在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中通過(guò)法定的締約過(guò)程與發(fā)包人簽訂合同后，依據(jù)合同享有權(quán)利履行義務(wù)。合同是市場(chǎng)交易的法律形式，合同法是市場(chǎng)交易的法律規(guī)則。合同在雙方之間就是法律，建設(shè)工程施工合同承包人與建設(shè)工程施工合同發(fā)包人處于平等的法律地位，當(dāng)事人就應(yīng)當(dāng)按照合同的約定內(nèi)容和法律的規(guī)定全面適當(dāng)?shù)芈男泻贤x務(wù)，這是“合同必須嚴(yán)守原則”的應(yīng)有之義，也是完全實(shí)現(xiàn)合同債權(quán)、實(shí)現(xiàn)合同目的的要求。但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)踐中，建設(shè)工程施工合同承包人雖在建設(shè)活動(dòng)過(guò)程中直接生產(chǎn)建筑品，承上啟下，發(fā)揮核心作用，但無(wú)論在簽約階段，還是在履約階段，依法依規(guī)行為很難，很難充分享有合同權(quán)利，為了生存和發(fā)展不得不適用市場(chǎng)潛規(guī)則，面臨多種困境。建設(shè)工程施工合同一般是通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)程序簽訂，在該階段建設(shè)工程施工合同承包人稱為投標(biāo)人，投標(biāo)人為了取得工程施工權(quán)成為建設(shè)工程施工合同承包人常常面臨簽訂“黑白合同”或承諾中標(biāo)以后簽訂私下協(xié)議或雙方實(shí)際執(zhí)行的合同的困境�！昂诎缀贤币辉~首次出現(xiàn)于國(guó)家文件的報(bào)告中，黑合同指的是建設(shè)單位和建設(shè)工程施工合同承包人實(shí)際執(zhí)行的合同，可能體現(xiàn)在合同價(jià)格方面，也可能體現(xiàn)在墊資施工方面，也可能體現(xiàn)在延遲支付方面等，有的是以單方承諾書的形式，有的是以補(bǔ)充協(xié)議的形式等，在招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)前后分別簽訂兩份合同，將形式符合招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定的一份合同報(bào)建設(shè)主管部門備案，而私下簽訂的一份合同才是雙方當(dāng)事人真實(shí)履行的合同。有的是以補(bǔ)充協(xié)議形式，有的是以實(shí)施細(xì)則形式，有的是出具讓利承諾書形式，承諾對(duì)承建工程予以大幅讓利，目的就是要求建設(shè)工程施工合同承包人墊資施工或者壓低工程價(jià)款等。建設(shè)工程施工合同承包人很難實(shí)際享有合同的地位和權(quán)利。建設(shè)工程施工合同承包人在一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施中，還會(huì)被要求繳納投標(biāo)保證金、質(zhì)量保證金、履約保證金、信用保證金、安全保證金、入市保證金、文明施工保證金、復(fù)墾保證金、農(nóng)民工工資保證金、審計(jì)預(yù)留保證金、考核保證金等等保證金，建設(shè)工程施工合同承包人很難承受；還會(huì)要求在項(xiàng)目所在地必須注冊(cè)分公司或者子公司，建設(shè)方為了增加當(dāng)?shù)囟愂�，給建設(shè)工程施工合同承包人增加了很多的包袱，而且大多是人為的，沒有任何法律法規(guī)依據(jù)，完全是地方的土政策，建筑施工企業(yè)為了生存只能忍氣吞聲，適用潛規(guī)則。建設(shè)工程施工項(xiàng)目招標(biāo)人確定中標(biāo)人后，發(fā)包人一般都要求建設(shè)工程施工合同承包人迅速開工，建設(shè)工程施工合同承包人組織人馬進(jìn)場(chǎng)后卻發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)根本不具備開工的條件，無(wú)法施工。要實(shí)現(xiàn)建筑工程施工合同的目的，按合同約定完成建筑產(chǎn)品，建設(shè)工程施工合同承包人除積極履行投標(biāo)承諾，履行合同義務(wù)外，發(fā)包人也必須提供相應(yīng)的施工條件，比如按約定時(shí)間向承包人提供施工場(chǎng)地、原材料、設(shè)備、資金、技術(shù)資料，施工場(chǎng)地做到“三通一平”，提供并會(huì)審施工圖紙等。但由于長(zhǎng)期以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)粥多僧少的狀況，發(fā)包人處于市場(chǎng)的有利地位，建設(shè)工程施工合同承包人處于市場(chǎng)的劣勢(shì)地位，發(fā)包人主動(dòng)履行合同義務(wù)很少，比如施工現(xiàn)場(chǎng)根本沒有“三通一平”，提供的圖紙不全面等等，建設(shè)工程施工合同承包人為珍惜合同機(jī)會(huì)只能是忍氣吞聲，處于困境。實(shí)踐中，建設(shè)工程施工合同承包人按合同約定提交竣工結(jié)算申請(qǐng)單和完整的結(jié)算資料后，發(fā)包人以多種理由一直拖延辦理結(jié)算手續(xù)，對(duì)承包人的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告，既不予確認(rèn)也不提出異議，使承包人索要工程款遇到障礙。建設(shè)工程施工合同是雙務(wù)有償合同，支付工程價(jià)款是發(fā)包人的主要義務(wù)，但實(shí)踐中發(fā)包人拖欠建設(shè)工程施工合同承包人工程款卻是司空見慣。
3.建設(shè)工程施工合同承包人的通用權(quán)利救濟(jì)方式
黨的十八屆四中全會(huì)作出了全面推進(jìn)依法治國(guó)的重大決定，我國(guó)呈現(xiàn)出法治與改革雙輪驅(qū)動(dòng)的嶄新局面，依法治國(guó)已是當(dāng)前社會(huì)的主流，國(guó)家的治國(guó)理政方針和社會(huì)工作生活環(huán)境正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，建設(shè)工程施工合同承包人作為和發(fā)包人處于合同平等地位的市場(chǎng)主體在市場(chǎng)交易活動(dòng)中理應(yīng)引進(jìn)法治思維，通過(guò)法治方式維護(hù)自己的合法權(quán)益。建設(shè)工程施工合同承包人針對(duì)遇到的情況，有權(quán)采取以下權(quán)利的救濟(jì)方式：3.1行使合同抗辯權(quán)。建設(shè)工程施工合同承包人履行合同義務(wù)的同時(shí)，當(dāng)發(fā)包人責(zé)難時(shí)，建設(shè)工程施工合同承包人為保障自己的合法權(quán)益可以行使合同抗辯權(quán)。以法律規(guī)定為依據(jù)拒絕簽訂黑合同或者拒絕按照黑合同進(jìn)行工程結(jié)算。招標(biāo)文件是要約邀請(qǐng)，投標(biāo)文件是要約，中標(biāo)通知書是承諾。當(dāng)發(fā)包人發(fā)出中標(biāo)通知書后合同即告成立，發(fā)包人就應(yīng)按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容簽訂施工合同，施工合同的實(shí)質(zhì)性條款必須和招投標(biāo)文件相一致，不能背離。建筑施工企業(yè)有權(quán)要求發(fā)包人按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同，有權(quán)依照法律規(guī)定進(jìn)行抗辯拒絕簽訂黑合同。如果迫于市場(chǎng)壓力被迫簽訂了背離招標(biāo)文件和中標(biāo)文件內(nèi)容的黑合同時(shí)，進(jìn)入工程結(jié)算階段，建設(shè)工程施工合同承包人有權(quán)要求按照備案合同文件進(jìn)行結(jié)算。3.2行使合同解除權(quán)。合同在當(dāng)事人之間就是法律，一經(jīng)生效，合同簽訂者受其約束，應(yīng)該按照合同約定履行義務(wù)并享有相應(yīng)合同權(quán)力，不能擅自解除合同。合同解除就是使合同消滅。因一方的意思表示且不必對(duì)方的承諾而使合同解除、清算的場(chǎng)合，以該方當(dāng)事人具有解除合同的權(quán)利（解除權(quán)）為必要，根據(jù)解除權(quán)的發(fā)生根據(jù)的差異，可將解除區(qū)分為兩類，即依合同保留解除權(quán)和依法律規(guī)定而發(fā)生的解除權(quán)，前者稱為約定解除，后者稱為法定解除。因此當(dāng)發(fā)包人不履行合同義務(wù)，不協(xié)助建設(shè)工程施工合同承包人履行合同義務(wù)，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)，嚴(yán)重?fù)p害建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益，建設(shè)該工程施工合同承包人可以通過(guò)解除合同的方式從合同中解脫出來(lái)，以維護(hù)自身的合法權(quán)益。3.3要求順延工期并賠償損失。建設(shè)工程施工合同的發(fā)包人按約定的時(shí)間和要求向建設(shè)工程施工合同承包人提供原材料、設(shè)備、資金、技術(shù)資料、施工場(chǎng)地等，這是發(fā)包人應(yīng)盡的合同義務(wù)。如果不能按期完成這些工作，使建設(shè)工程施工合同承包人無(wú)法進(jìn)行工程施工的，此時(shí)發(fā)包人構(gòu)成違約，建設(shè)工程施工合同承包人有權(quán)順延工期，并要求發(fā)包人賠償因此產(chǎn)生的停工和窩工損失。項(xiàng)目的工期成本與項(xiàng)目指標(biāo)成本關(guān)系密切，密不可分。施工過(guò)程中當(dāng)發(fā)生工期順延條件的情形下，建設(shè)工程合同承包人應(yīng)當(dāng)按照施工合同約定的救濟(jì)程序，在約定的期間及時(shí)履行報(bào)告、通知、告知等義務(wù)，及時(shí)行使權(quán)力提出書面順延申請(qǐng)，進(jìn)行工程簽證和索賠，并注意收集有關(guān)證據(jù)，如發(fā)包方變更設(shè)計(jì)的文件等，以避免程序不當(dāng)錯(cuò)失機(jī)會(huì)，使得實(shí)體權(quán)力的消滅。一旦發(fā)生工期糾紛，舉證責(zé)任主要在建設(shè)工程施工合同承包方，建設(shè)工程施工合同承包人需要舉證工期順延的理由、順延天數(shù)及相關(guān)手續(xù)符合合同約定。3.4要求發(fā)包人支付工程款及利息。建設(shè)工程施工合同是建設(shè)工程施工合同承包人進(jìn)行工程施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。支付工程款是發(fā)包人的主要義務(wù)，發(fā)包人應(yīng)按照合同約定的方式和期限向建設(shè)工程施工合同承包人支付工程款，發(fā)包人未按合同約定的方式和期限支付工程款的，應(yīng)當(dāng)負(fù)逾期付款的違約責(zé)任并承擔(dān)同期貸款利息。工程預(yù)付款是為解決承包人在施工準(zhǔn)備階段資金周轉(zhuǎn)問題提供的協(xié)助。發(fā)包人應(yīng)按施工合同約定的時(shí)間和數(shù)額，及時(shí)向承包人支付工程預(yù)付款，開工后按約定的扣款辦法陸續(xù)扣回，發(fā)包人應(yīng)按合同約定的時(shí)間、方式、確認(rèn)的工程量、構(gòu)成合同價(jià)款相應(yīng)的單價(jià)及有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)計(jì)算支付工程進(jìn)度款。當(dāng)發(fā)包人一直欠付工程款，或者支付工程款不符合雙方合同約定的，建設(shè)工程施工合同承包人可以催告發(fā)包人支付，并可以要求支付按合同約定計(jì)算的利息，如果合同沒有約定利息計(jì)算方式的，可以按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算利息，如果合同約定了拖延支付違約金，沒有約定利息計(jì)算方式的，發(fā)包人除承擔(dān)約定的違約金外仍應(yīng)支付同期同類貸款利息，欠付工程款利息性質(zhì)上屬于法定孳息。3.5行使工程優(yōu)先權(quán)。我國(guó)合同法規(guī)定在建設(shè)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，發(fā)包人欠付工程款，經(jīng)建設(shè)工程施工合同承包人催告后仍未支付的，可以對(duì)完成的建筑產(chǎn)品進(jìn)行折價(jià)，或者申請(qǐng)人民法院拍賣，建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。我國(guó)合同法的承包人優(yōu)先權(quán)規(guī)定過(guò)于籠統(tǒng)，在實(shí)踐中產(chǎn)生了爭(zhēng)議，在法學(xué)界也有強(qiáng)烈的反響，為此最高人民法院在20xx年6月20日答復(fù)上海市高級(jí)人民法院《關(guān)于合同法第二百八十六條理解與適用問題的請(qǐng)示》中做出了相應(yīng)的批復(fù)，該批復(fù)事實(shí)上確立了兩大原則，一是建設(shè)工程承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)的原則；二是生存權(quán)優(yōu)于經(jīng)營(yíng)權(quán)的原則。可以說(shuō)《合同法》第二百八十六條、最高院批復(fù)及《建設(shè)工程施工合同的司法解釋》中的相關(guān)規(guī)定構(gòu)成了我國(guó)現(xiàn)行法律及司法解釋關(guān)于建設(shè)工程施工合同承包人建設(shè)工程優(yōu)先權(quán)的全部?jī)?nèi)容，規(guī)定了建設(shè)工程合同承包人的工程優(yōu)先權(quán)，該優(yōu)先權(quán)不需要簽訂抵押合同，也不需要進(jìn)行登記，而可以直接行使。
4.結(jié)束語(yǔ)
建設(shè)工程施工合同承包人是建筑市場(chǎng)主要的市場(chǎng)活動(dòng)主體，在一項(xiàng)建筑活動(dòng)的多方主體中處于核心地位，建設(shè)工程施工合同承包人的建筑活動(dòng)不僅事關(guān)工程質(zhì)量的百年大計(jì)，也事關(guān)建筑市場(chǎng)的穩(wěn)定，影響建筑活動(dòng)參與的多方主體的經(jīng)濟(jì)利益，保障建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文通過(guò)對(duì)建設(shè)工程施工合同承包人的性質(zhì)、地位、困境和權(quán)利保障進(jìn)行研究，提出保障建設(shè)工程施工合同承包人合法權(quán)益的立法完善建議，希望引起立法部門、司法部門和有關(guān)行政部門的重視，保障建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益，塑造建筑活動(dòng)的契約精神，優(yōu)化建筑市場(chǎng)環(huán)境，融入國(guó)際建筑市場(chǎng)。
參考文獻(xiàn)：
[1]陳華彬.民法總論[M].北京：中國(guó)法制出版社，20xx.
[2]梁慧星.中國(guó)民法典草案建議稿附理由：合同編上冊(cè)[M]，北京：法律出版社，20xx.
[3]王利明，房紹坤，王軼.合同法[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，20xx.
[4]蘇慧祥.中國(guó)當(dāng)代合同法論[M].長(zhǎng)春：吉林大學(xué)出版社，1992.
[5]楊立新.合同法總則（上）[M]，北京：法律出版社，1991.
[6]劉家琛.合同法新制度的理解與適用[M]，北京：人民法院出版社，1999.
[7]李國(guó)光.合同法釋解與適用[M]，北京：新華出版社，1999.
[8]崔建遠(yuǎn).合同責(zé)任研究[M]，長(zhǎng)春：吉林大學(xué)出版社，1992.
[9]孔祥俊.合同法教程[M]，北京：中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，1999.
建設(shè)工程施工合同11
建設(shè)方：以下簡(jiǎn)稱甲方
施工方：以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達(dá)協(xié)議如下：
一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計(jì)方面乙方應(yīng)聽從甲方的意見執(zhí)行。
二、單價(jià)，按建筑面積計(jì)算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過(guò)2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級(jí)，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實(shí)行必須粘結(jié)牢固，無(wú)脫層空鼓，面層無(wú)爆灰和裂縫，地板磚、無(wú)空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應(yīng)按建筑施工強(qiáng)制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號(hào)C20，立柱，梁無(wú)空洞和露筋，樓面平整無(wú)裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護(hù)設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過(guò)程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗(yàn)收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程施工合同12
如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實(shí)際施工人”
在我國(guó)法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，“實(shí)際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實(shí)際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實(shí)際施工人”這一非法律概念
在我國(guó)現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，可以說(shuō)“實(shí)際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國(guó)所處的特定發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物，是一個(gè)過(guò)渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實(shí)、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。”
建筑業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場(chǎng)實(shí)踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級(jí)低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時(shí)隊(duì)伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時(shí)隊(duì)伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會(huì)穩(wěn)定；另一方面，這些臨時(shí)隊(duì)伍沒有經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；诖�，國(guó)家法律對(duì)轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無(wú)效，但實(shí)踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會(huì)增加農(nóng)民工追討工資的難度，因?yàn)楹贤瑹o(wú)效的話，實(shí)際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過(guò)起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價(jià)評(píng)估鑒定來(lái)核定工程款，由于鑒定時(shí)間不計(jì)入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時(shí)很長(zhǎng)，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會(huì)不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，最高人民法院出臺(tái)了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國(guó)建筑市場(chǎng)的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_(tái)之前，法律未對(duì)實(shí)際施工人問題作出規(guī)定，大量實(shí)際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊(duì)因?yàn)榕c發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無(wú)法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無(wú)力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級(jí)政府和社會(huì)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對(duì)性原則，規(guī)定實(shí)際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺(tái)，為實(shí)際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實(shí)踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對(duì)轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實(shí)際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實(shí)際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實(shí)際施工人，其中第一條第二項(xiàng)規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無(wú)效。”
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效�！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。”
目前較為一致的觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)該是指無(wú)效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實(shí)際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時(shí)轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實(shí)上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實(shí)際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對(duì)《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對(duì)農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對(duì)合同相對(duì)性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個(gè)人不能以實(shí)際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點(diǎn)，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對(duì)的對(duì)象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊(duì)，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)這些建筑企業(yè)和施工隊(duì)的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實(shí)踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實(shí)內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實(shí)際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實(shí)際施工人。對(duì)于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個(gè)人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對(duì)性原則向其合同相對(duì)方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡(jiǎn)單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。
指出的是，審判實(shí)踐中，大量符合實(shí)際施工人條件的施工隊(duì)往往以工頭個(gè)人名義提起訴訟，法院在查明原告實(shí)際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請(qǐng)。這種情形與前述農(nóng)民工追討個(gè)人工資的情況是有著實(shí)質(zhì)區(qū)別的。
建設(shè)工程施工合同13
發(fā)包方：xxxxx有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方：xx （以下簡(jiǎn)稱乙方）
由于工程建設(shè)需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設(shè)工程。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱：xx有限責(zé)任公司室外綠化管道建設(shè)工程。
2.工程地點(diǎn)：xx工業(yè)園區(qū)(南苑)熱電廠北側(cè)。
3.工程內(nèi)容：詳見工程量清單。
4.工程承包方式：綜合單價(jià)承包，乙方包工包料。
5.結(jié)算原則：根據(jù)合同約定單價(jià)按乙方實(shí)際完成工程量結(jié)算。
6.開工：乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)開工。
7.本項(xiàng)目所用的所有建筑材料、建筑構(gòu)配件及其他設(shè)備等（以下統(tǒng)稱工程材料）均由乙方自行采購(gòu)使用，工程材料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第二條 合同價(jià)款（工程款）及支付
1.合同總價(jià)（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。
本合同為綜合單價(jià)承包合同，單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見附件工程量清單。
2.工程款支付：
1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價(jià)的50%的預(yù)付工程款。
2）施工完,畢驗(yàn)收合格后3日內(nèi)付清剩余工程款。
3）付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。
第三條雙方權(quán)利義務(wù)
1.甲方權(quán)利和義務(wù)
1）按合同要求及時(shí)支付工程款。
2）提供本項(xiàng)目施工圖
3）向乙方提供施工場(chǎng)地，保證運(yùn)輸?shù)缆窌惩�，同時(shí)提供乙方施工現(xiàn)場(chǎng)施工用水、用電。
4）按合同約定及時(shí)組織工程驗(yàn)收和辦理工程結(jié)算。
5）協(xié)助有關(guān)部門配合乙方做好施工現(xiàn)場(chǎng)交叉施工等協(xié)調(diào)工作。
6）在工程開工前，向乙方提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)勘察資料，以及施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰區(qū)域內(nèi)供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料或圖紙，并保證資料的真實(shí)性和有效性。
7）甲方負(fù)責(zé)開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2.乙方權(quán)利和義務(wù)
1）乙方在收到工程預(yù)付款，并在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)場(chǎng)施工。
2）嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工，施工質(zhì)量必須符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)，并需通過(guò)驗(yàn)收合格。
3）負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。
第四條 工期的約定
1. 工期：自開工之日起二十個(gè)工作日。在工期未順延的情況下，乙方應(yīng)在前述工期內(nèi)竣工，并在竣工后通知甲方驗(yàn)收。
2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，必須征得乙方同意。
3.因設(shè)計(jì)變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導(dǎo)致停工的，工期順延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
第五條 質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算
1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為施工依據(jù)；以《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50268-20xx）為施工管理及質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程質(zhì)量要求：合格。
3.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方須在收到驗(yàn)收通知之日起七日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收開始后五日內(nèi)完成驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)因客觀原因未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。若甲方自接到驗(yàn)收通知之日起超過(guò)十五日無(wú)故不組織驗(yàn)收的，視為驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算及支付工程款。
4．驗(yàn)收完成后乙方提交結(jié)算資料，甲方須在收到結(jié)算資料后四十日內(nèi)完成結(jié)算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結(jié)算款。如果甲方收到乙方的結(jié)算資料后三個(gè)工作日內(nèi)未作回復(fù)（或未提出意見），視為甲方已經(jīng)核實(shí)并同意確認(rèn)乙方的結(jié)算資料，甲方應(yīng)按要求剩余部分工程結(jié)算款。
第六條免責(zé)條款
施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第七條 爭(zhēng)議解決
因本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭(zhēng)議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條 合同的簽訂和生效
1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司 乙方：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：
xxxx
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
賬 號(hào)： xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電 話： 傳 真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日
乙方承擔(dān)。
建設(shè)工程施工合同14
工程名稱：濟(jì)南市天橋區(qū)洛口李莊1#高層住宅樓
工程總承包單位（甲方）：濟(jì)南市天橋區(qū)建筑安裝工程公司
勞務(wù)分包單位（乙方）：四川省星旺建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司
日期：20xx年6月10日
工程總承包單位（甲方）：濟(jì)南市天橋區(qū)建筑安裝工程公司
勞務(wù)分包單位（乙方）：四川星旺建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司
依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，鑒于 (以下簡(jiǎn)稱為：“發(fā)包人”)與工程承包人已經(jīng)簽定施工總承包合同，雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，簽訂本合同。
第一條、工程概況
1.1工程名稱：_濟(jì)南市天橋區(qū)洛口李莊1#高層住宅樓
1.2工程地點(diǎn)： 濟(jì)南市天橋區(qū)洛口李莊__________
1.3工程內(nèi)容：基礎(chǔ)、主體清工大包，(塔吊、配電總箱除外
其于部分附材及工具。
1.4勞務(wù)作業(yè)范圍：該工程基礎(chǔ)、主體框架，既鋼筋、模板、砼、二次砌體、后澆帶、外腳手架搭設(shè)、安全防護(hù)含(拆除)等。直至質(zhì)檢站驗(yàn)收優(yōu)良。
第二條、實(shí)行勞務(wù)承包。乙方按完成勞務(wù)作業(yè)的需要和甲方工程施工要求提供勞務(wù)，負(fù)責(zé)相應(yīng)的勞務(wù)管理。
第三條、合同文件的組成與解釋順序
合同文件由下列各項(xiàng)組成，并依序解釋
1、補(bǔ)充協(xié)議；
2、本合同；
3、協(xié)商、變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；
4、工程勞務(wù)量清單或確定勞務(wù)報(bào)酬的工程預(yù)算書、圖紙；
5、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
第四條、合同文件適用標(biāo)準(zhǔn)和法律
4.1適用法律、法規(guī)：中華人民共和國(guó)現(xiàn)行的法律和工程所在地的地方法規(guī)；
4.2適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：
4.2.1現(xiàn)行的國(guó)家及工程當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；
4.2.2其他標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：無(wú)
第五條、施工圖紙
甲方正式開工前，向乙方提供施工項(xiàng)目的施工藍(lán)圖2套。乙方需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，甲方代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)由乙方承擔(dān)。乙方未經(jīng)甲方同意不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。
第六條、施工前期工作
6.1辦理施工手續(xù)的責(zé)任及費(fèi)用、證件、批件的名稱及完成時(shí)間：施工許可證、開工報(bào)告、占道、排污、臨建規(guī)劃手續(xù)均執(zhí)行大合同。
6.2提供水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)位置及其交驗(yàn)要求與保護(hù)責(zé)任；提供位置及交驗(yàn)要求執(zhí)行大合同；在乙方施工區(qū)域內(nèi)的由乙方在施工期間負(fù)責(zé)保護(hù)。
第七條、甲方駐工地代表：
7.1 甲方駐工地代表行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)。甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔(dān)自己的部分權(quán)利和責(zé)任，但涉及經(jīng)濟(jì)責(zé)任和工期的事務(wù)須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表確認(rèn)方為有效。委派人員調(diào)整，需提前通知乙方；
7.2甲方代表的指令、通知應(yīng)采用書面形式，本人簽字后交給乙方并辦理簽收。必要時(shí)可發(fā)出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)；
7.3甲方代表應(yīng)按合同約定和施工需要及時(shí)向乙方擔(dān)供指令，批準(zhǔn)施工措施并履行其他約定的義務(wù)；
7.4甲方代表發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)包、再分包行為或無(wú)履約能力，有權(quán)終止或中止合同。乙方人員有違法、違紀(jì)或不服從管理的行為時(shí)，甲方代表有權(quán)要求乙方予以清退。
7.5甲方駐工地代表無(wú)訂約權(quán)。沒有簽訂補(bǔ)充合同、補(bǔ)充協(xié)議等變更、增減合同內(nèi)容性質(zhì)文件的權(quán)利。
甲方代表易人，應(yīng)提前7天通知乙方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
第八條、乙方駐工地代表：
8.1乙方駐工地代表行使合同約定的職責(zé)。履行合同約定的職責(zé)。乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由本人簽字后送交甲方，辦理簽收。
8.2乙方代表按批準(zhǔn)的施工方案和甲方發(fā)出的指令、要求組織勞務(wù)作業(yè)。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保工程和人員生命、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并且采取緊急措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方報(bào)告。由責(zé)任方承擔(dān)因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出或費(fèi)用以及工期延誤責(zé)任。
乙方代表易人應(yīng)提前7天通知甲方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
第九條、甲方責(zé)任
9.1組建與工程相適應(yīng)的項(xiàng)目班子，設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師及工程技術(shù)、質(zhì)量安全、財(cái)務(wù)、材料、經(jīng)管、動(dòng)力、行政等職能部門，實(shí)施工程項(xiàng)目的全面組織與管理；
9.2負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)、實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、計(jì)量檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)的控制、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收；
9.3負(fù)責(zé)工程測(cè)量定位、沉降觀測(cè)、技術(shù)交底、組織參加圖紙會(huì)審，統(tǒng)一安排技術(shù)檔案資料的收集整理、辦理交工驗(yàn)收；
9.4隨時(shí)檢查乙方施工設(shè)備運(yùn)行、材料保管使用情況，檢查乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作人員的有效證件及持證上崗情況。乙方違犯規(guī)定或工作達(dá)不到要求的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改、返修，由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；
9.5負(fù)責(zé)審核乙方編制的施工勞務(wù)預(yù)算、用料計(jì)劃及各種報(bào)表；
9.6負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位和有關(guān)部門的工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)單位的關(guān)系。
第十條、乙方責(zé)任
10.1對(duì)本合同承包范圍內(nèi)的施工勞務(wù)向甲方負(fù)責(zé)，未經(jīng)甲方授權(quán)不得擅自與業(yè)主及有關(guān)部門發(fā)生工作上的聯(lián)系。全部施工任務(wù)必須組織自有力量完成，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或再分包本合同約定的施工勞務(wù)；
10.2自覺遵守法律、法規(guī)及甲方與業(yè)主的有關(guān)規(guī)章制度，接受甲方及有關(guān)部門的管理、檢查與監(jiān)督。與現(xiàn)場(chǎng)其他單位搞好協(xié)調(diào)配合；
10.3負(fù)責(zé)完成施工勞務(wù)的有關(guān)技術(shù)措施的編制，報(bào)甲方批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施；
10.4接到圖紙 7 天內(nèi)編制出施工勞務(wù)預(yù)算(附件設(shè)備總用量計(jì)劃)，提交甲方審核，審定后的預(yù)算價(jià)一律不再調(diào)整。根據(jù)甲方編制的施工組織設(shè)計(jì)總進(jìn)度計(jì)劃的要求，每一個(gè)月的10日前提交下季度的勞務(wù)作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃，每月20日前提交下一月的勞務(wù)作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃。有階段工期要求的提供階段計(jì)劃，必要時(shí)按項(xiàng)目部的要求提交旬、周、日計(jì)劃(所有計(jì)劃均應(yīng)附材料、設(shè)備用量計(jì)劃)，報(bào)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。若乙方不按時(shí)或不按要求提交勞務(wù)預(yù)算書或材料計(jì)劃或作業(yè)計(jì)劃，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切責(zé)任和損失，由乙方承擔(dān)，并按違約處理。每月20日提交完成勞務(wù)所反映的工程形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10.5認(rèn)真做好承擔(dān)的勞務(wù)涉及的施工日志和隱蔽工程的原始記錄，完整、清楚、詳細(xì)、準(zhǔn)確地積累施工資料，及時(shí)將有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料完整地提供給甲方，并配合整理歸檔；
10.6做好放陳場(chǎng)地周圍建筑物、構(gòu)筑物、地下管線的保護(hù)工作，如有損壞，乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失(包括各種罰款)。暫停施工期間對(duì)所涉施工部位 進(jìn)行妥善保護(hù)；
10.7交工前保護(hù)好工程成品或半成品，把現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，為驗(yàn)收提供便利條件，參加辦理交工驗(yàn)收。積極配合保修，在保修期內(nèi)對(duì)勞務(wù)所涉施工質(zhì)量缺陷及時(shí)進(jìn)行無(wú)償修理。
第十一條、勞務(wù)費(fèi)金額：
第十二條、財(cái)務(wù)付款
12.1雙方本著風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，結(jié)成合作伙伴，一致同意各項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)用及款項(xiàng)均以業(yè)主已支付該款項(xiàng)為前提；
12.2階段款項(xiàng)(進(jìn)度款)：工程形象進(jìn)度完成±0.000后，發(fā)包人審核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象進(jìn)度的60%付款，主體結(jié)構(gòu)封頂過(guò)春節(jié)工人返家付款85%，如不過(guò)年，主體經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收后付至85%，下余的15%待竣工驗(yàn)收合格后三個(gè)月付清。
12.3勞務(wù)報(bào)酬支付方式：轉(zhuǎn)賬支票或短期銀行承兌匯票。
12.4所有資金必須由勞務(wù)分包人(公司)專人辦理并蓋有(
有限公司財(cái)務(wù)專用章”收據(jù)有效，否則總承包方不予認(rèn)可，由此引起的后果由勞務(wù)分包人承擔(dān)。
第十三條、完工結(jié)算
13.1乙方在所承擔(dān)勞務(wù)項(xiàng)目全部完工之日起30天內(nèi)，提交勞務(wù)費(fèi)結(jié)算書，一式八份，甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核定案后返回給乙方三份；
13.2甲方接到乙方結(jié)算書后進(jìn)行審查，在業(yè)主對(duì)甲方結(jié)算審查、一次審計(jì)定案后30天內(nèi)辦理定案手續(xù)；
13.3結(jié)算審查程序及定案：先由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員核實(shí)乙方的勞務(wù)內(nèi)容和工作量。再由甲方預(yù)算人員審核后按當(dāng)?shù)匾?guī)定計(jì)算出工作量并按合同的約定計(jì)算出價(jià)款，交項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料、動(dòng)力、財(cái)務(wù)等部門和項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)簽，經(jīng)公司分管部門和領(lǐng)導(dǎo)初審后，上報(bào)公司主管部門終審。勞務(wù)結(jié)算書必須加蓋 “
”方為有效。
13.4結(jié)算方式：本項(xiàng)目采用 B 結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算；
A、固定勞務(wù)總價(jià)；
B、固定勞務(wù)單價(jià)，按實(shí)確認(rèn)實(shí)物量或定額工日或建筑面積；
C、審定的勞務(wù)預(yù)算加(減)現(xiàn)場(chǎng)有簽證、變更等；
D、勞務(wù)預(yù)算加包干系數(shù)。
13.5計(jì)算規(guī)則： 按現(xiàn)行的工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算建筑面積
13.6勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 基礎(chǔ)、主體按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、墊層、筏板基礎(chǔ)等零星用工，多項(xiàng)一次性補(bǔ)款肆萬(wàn)三仟捌佰元整 。
13.7勞務(wù)費(fèi)內(nèi)容： 乙方施工全部?jī)?nèi)容所需的勞務(wù)；定額綜合工日包干但不限于現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)；乙方自帶機(jī)械的維修；材料的裝卸、材料的場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)及堆碼；周轉(zhuǎn)材料的清理、維修、堆碼、場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)；安全防護(hù)用工；生活區(qū)衛(wèi)生用工；文明施工；
13.8勞務(wù)費(fèi)調(diào)整的范圍、條件及方法： 確認(rèn)的勞務(wù)簽證，按合同約定調(diào)整。
13.9當(dāng)?shù)卣匆?guī)定收取乙方的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如為甲方代交時(shí)，在支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣除；
13.10甲方和乙方結(jié)算付款，只能按本合同約定辦理。甲方每次付給乙方款項(xiàng)后乙方必須優(yōu)先支付工人工資。乙方在履行合同期間不能到甲方、建設(shè)單位、監(jiān)理單位任何辦公室及生活區(qū)吵鬧，不得發(fā)生工人聚眾鬧事、上訪等事件；也不提出合同外的任何要求。否則，每次罰乙方10萬(wàn)元人民幣。若發(fā)生乙方施工工人因工資等原因聚眾鬧事、上訪等事件時(shí)，甲方有權(quán)從應(yīng)付乙方的工程款中直接代付工人工資，同時(shí)對(duì)于期間甲方為此所支付的各項(xiàng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，從乙方結(jié)算值中直接扣除；
13.11乙方必須每月給工人結(jié)算工資，每年年底給職工結(jié)清工資，列已付未付工資，并向甲方報(bào)月表和年度表。如果乙方不能及時(shí)給職工支付工資，甲方有權(quán)按報(bào)表支付給工人，同時(shí)扣罰乙方結(jié)算款項(xiàng)。
第十四條、勞務(wù)作業(yè)期限
開工日期：計(jì)劃 年 月 日
竣工日期：計(jì)劃 年 月 日
乙方根據(jù)工期要求，周密地安排進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，接受甲方的檢查、監(jiān)督。施工實(shí)際進(jìn)展與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的要求采取補(bǔ)救措施，保證按時(shí)完工。如補(bǔ)救無(wú)效，在甲方限定時(shí)間內(nèi)達(dá)不到要求，視為乙方無(wú)按期完工能力，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方在接到通知后三日內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。
第十五條、工期延誤
不可抗力和規(guī)模擴(kuò)大、標(biāo)準(zhǔn)提高、結(jié)構(gòu)更改重大設(shè)計(jì)變更或業(yè)主原因、連續(xù)停電24小時(shí)以上，發(fā)生上述情況對(duì)工期有實(shí)質(zhì)性影響的，事后3日內(nèi)乙方向甲方提出延期理由和要求，經(jīng)確認(rèn)后工期相應(yīng)順延，并賠償窩工損失。
由于乙方原因不能按時(shí)完工，乙方承擔(dān)如下違約責(zé)任：每拖延一天承擔(dān)其造價(jià)10%的違約金，并賠償由此造成的甲方損失。非乙方原因，乙方不承擔(dān)工期違約責(zé)任。
第十六條、勞務(wù)工作質(zhì)量
16.1質(zhì)量等級(jí)：依據(jù)國(guó)家工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，本工程質(zhì)量必須達(dá)到優(yōu)良等級(jí)，同時(shí)負(fù)責(zé)工程過(guò)程中的無(wú)償維修，若乙方在接到維修通知后3日內(nèi)沒有進(jìn)行積極維修，甲方將組織維修，并按實(shí)際發(fā)生額從乙方結(jié)算或保修金中扣除。工程質(zhì)量等級(jí)以山東省濟(jì)南市質(zhì)量監(jiān)督站簽發(fā)的工程質(zhì)量監(jiān)定書為依據(jù)。
乙方必須嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)要求精心組織勞務(wù)作業(yè)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部分，甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可以要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方要求及時(shí)返修，直到滿足質(zhì)量要求。因甲方原因不到質(zhì)理標(biāo)準(zhǔn)，由甲方承擔(dān)返工的經(jīng)濟(jì)支出，工期相應(yīng)順延。因乙方原因達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延，返工后仍達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為乙方不具備滿足質(zhì)量要求的技術(shù)及管理實(shí)力，甲方有權(quán)力解除合同，乙方在接到通知后3日內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。
16.2因乙方原因達(dá)不到優(yōu)良等級(jí)的違約責(zé)任： 乙方承擔(dān)其工程造價(jià)的10%的違約金，并無(wú)條件自費(fèi)返工該工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，若因返工延誤工期由則仍執(zhí)行第十五條。
16.3達(dá)到優(yōu)良等級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)： 不獎(jiǎng)勵(lì)
第十七條、質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
17.1質(zhì)量檢查：乙方完成約定之勞務(wù)應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方代表發(fā)出的指令進(jìn)行勞務(wù)作業(yè)，加強(qiáng)內(nèi)部檢查工作，堅(jiān)持自檢、互檢、交接檢制度，隨時(shí)接驗(yàn)收不得自行隱蔽，如有自行掩蔽，乙方必須照甲方和有關(guān)單位的驗(yàn)收要受甲方代表和委派人員以及各級(jí)質(zhì)檢部門的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，并按甲方要求返工、修改，承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。
17.2隱蔽部位驗(yàn)收：乙方應(yīng)在自檢合格后，驗(yàn)收12小時(shí)前通知甲方組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格，驗(yàn)收記錄簽字后方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。如驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按驗(yàn)收提出的整改意見返修，合格后重新通知驗(yàn)收，返修費(fèi)用乙方承擔(dān)，工期不予順延。未經(jīng)驗(yàn)收不得自行隱蔽，如有自行隱蔽，乙方必須按照甲方和有關(guān)單位的驗(yàn)收要求進(jìn)行剝落和開口，并負(fù)責(zé)恢復(fù)和承擔(dān)因此發(fā)生的費(fèi)用及損失；
17.3中間驗(yàn)收：基礎(chǔ)，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序。如驗(yàn)收不符合要求，乙方應(yīng)按驗(yàn)收提出的要求返修后，通知重新驗(yàn)收。
17.4交工驗(yàn)收：乙方承擔(dān)任務(wù)全部完成，經(jīng)初驗(yàn)達(dá)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，由甲方約請(qǐng)業(yè)主(或業(yè)主委托的其他單位)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收優(yōu)良，評(píng)定的質(zhì)量等級(jí)。交工驗(yàn)收書簽字后，辦理工程移交。如質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方應(yīng)對(duì)所施工部分存在的問題按驗(yàn)收提出的意見返修，并在限定的期限內(nèi)完成，再通知驗(yàn)收，直到符合質(zhì)量要求為止。乙方承擔(dān)因此發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和工期延誤責(zé)任。
第十八條、安全施工
18.1安全目標(biāo)：杜絕死亡和重傷事故的發(fā)生，輕傷頻率不大于0.2‰；杜絕重大機(jī)械和火災(zāi)事故；
18.2乙方嚴(yán)格按照《建筑施工安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)》施工，配合甲方建立安全保證體系，乙方成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，配備專職安全員，班組設(shè)立兼職安全員，形成安全管理網(wǎng)絡(luò)。制定安全施工責(zé)任制度、明確安全崗位職責(zé)。加強(qiáng)安全教育，提高全員的安全意識(shí)。乙方認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)守安全規(guī)則，落實(shí)全措施、確保安全施工，按照《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定達(dá)到優(yōu)良，承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；
18.3乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格采取有效的安全防護(hù)措施，在本工程中如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即向甲方報(bào)告，重大傷亡事故要按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。雙方約定：由于本合同勞務(wù)提供方的管理責(zé)任，一旦發(fā)生安全事故，事故的全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失(包括各項(xiàng)罰款)由于乙方承擔(dān)。
第十九條、緊急補(bǔ)救
無(wú)倫工程施工期間或保修期內(nèi)，在乙方勞務(wù)作業(yè)范圍的任何部分如發(fā)生事故或故障及其他事件，甲方代表認(rèn)為進(jìn)行緊急補(bǔ)救或修理理是保證正常施工或工程安全的緊急需要，而乙方無(wú)力或不及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)救工作或修理時(shí)，甲方有權(quán)安排其他人員從事該項(xiàng)工作。若為此完成的工作或修理按合同屬乙方責(zé)任的，則全部責(zé)任和費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
第二十條、現(xiàn)場(chǎng)管理
乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定及甲方的有關(guān)管理制度。按甲方統(tǒng)一規(guī)劃搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施，分類整齊堆放材料、機(jī)具，掛牌標(biāo)識(shí)。按標(biāo)準(zhǔn)化工地的要求設(shè)置標(biāo)牌，搞好現(xiàn)場(chǎng)美化，做到工完場(chǎng)清，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)整潔。搞好生活區(qū)的管理，做好自身責(zé)任區(qū)的治安保衛(wèi)工作。如因乙方原因達(dá)不到文明施工要求，應(yīng)根據(jù)甲方或有關(guān)部門的要求整改，接受相應(yīng)處罰，承擔(dān)全部責(zé)任。
第二十一條、材料、設(shè)備供應(yīng)與保管
21.1工程需要的主要材料、設(shè)備、儀器及構(gòu)配件由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)。甲方供應(yīng)的物資質(zhì)量、品種、規(guī)格、型號(hào)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如有不符合要求的，乙方在領(lǐng)用接貨時(shí)提出，甲方負(fù)責(zé)調(diào)換。
21.2甲方供應(yīng)的材料為了方便使用，貨到后乙方即辦理領(lǐng)用手續(xù)，工地出庫(kù)后由乙方自行保管使用。乙方要嚴(yán)格計(jì)劃管理，準(zhǔn)確地提供計(jì)劃用量和使用時(shí)間，避免不合理存量占用資金、影響工程用款，避免計(jì)劃不合理而影響材料設(shè)備供應(yīng)和施工的現(xiàn)象發(fā)生。
21.3甲方供應(yīng)的材料乙方領(lǐng)取后要妥善保管、合理使用，采取有效的節(jié)約措施和限額用料控制手段，努力節(jié)約原材料。乙方保證全部材料耗用量不超過(guò)預(yù)算額定材料量，并力爭(zhēng)節(jié)余；甲供材料節(jié)余部分，甲乙雙方按照甲7乙3分成；如因保管不善，造成丟失、損壞或使用浪費(fèi)，超過(guò)定額消耗部分(鋼筋按圖紙用量)，乙方按超耗部分材料費(fèi)的承擔(dān)；
21.4甲方供應(yīng)的物資屬甲方所有，只供本合同勞務(wù)作業(yè)范圍以內(nèi)的工程專用乙方不得挪作它用或擅自處理(包括邊角余料)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方挪用或擅自處理，對(duì)乙方處以挪用和擅自處理部分價(jià)款的兩倍罰款。施工剩余材料(不含地材)全部交還甲方辦理退庫(kù)手續(xù)，有用或可變賣的邊角余料交還甲方后，按市場(chǎng)價(jià)的30%獎(jiǎng)勵(lì)乙方；
21.5小零星材料必要時(shí)甲方委托乙方代為采購(gòu)，乙方自行保管使用。代購(gòu)部分材料費(fèi)用按定額消耗量和甲方與業(yè)主結(jié)算的同一價(jià)格并入勞務(wù)費(fèi)結(jié)算。
乙方對(duì)代購(gòu)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，根據(jù)技術(shù)要求和有關(guān)規(guī)定，需要合格證、質(zhì)量保證書、準(zhǔn)用證等證件的，證件必須隨貨同行，貨到后將有關(guān)證件提交給甲方，據(jù)以進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，證件齊全、質(zhì)量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的產(chǎn)品，乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)調(diào)換合格品。
第二十二條、施工機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料供應(yīng)
22.1本工程需用的主要機(jī)械設(shè)備塔吊、龍門架、腳手架桿、扣件、腳手板、鋼模板、竹膠板、木方、總配電箱及其他成品模板與支撐全部由甲方提供；
22.2甲方人員操作的機(jī)械由甲方負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)。交由乙方人員操作的機(jī)械，乙方辦理接管手續(xù)，負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)、保管。乙方要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加強(qiáng)管理，保證設(shè)備處于良好的狀態(tài)，充分發(fā)揮作用。設(shè)備完好率不低于90%，利用率不低于60%。勞務(wù)作業(yè)任務(wù)完成后要完好幸免還給甲方。如有保管不善或使用不當(dāng)造成丟失、損壞，乙方負(fù)責(zé)修理或照價(jià)賠償；
22.3甲方提供的腳手架料和成品模板乙方要妥善保管，有計(jì)劃地合理使用，加快周轉(zhuǎn)，盡量減少投入量和縮短占用時(shí)間。如乙方保管不善、使用不當(dāng)，造成丟失、損壞，超過(guò)允許損耗部分要照價(jià)賠償。乙方不得改變用途或用于其他工程，未經(jīng)甲方同意不得擅自截割、改制，如發(fā)生上述情況，每次給以乙方1000元的罰款，乙方并按已截割、改制部分原價(jià)賠償甲方的損失。
第二十三條、鐵絲、釘子、螺栓穿孔埋管、二級(jí)配電箱、小電纜、電鋸鋼筋調(diào)直機(jī)、切斷機(jī)、雙面膠、隔離劑、振動(dòng)棒電機(jī)、手推車、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰板條、鎬、鍬、安全帽、安全帶等工具用及工人手頭工具等由乙主自帶，費(fèi)用包括在勞務(wù)費(fèi)中。
第二十四條、工程停建或緩建
由于政策變化、不可抗力以及業(yè)主與甲方雙方以外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作；如需繼續(xù)施工到安全部位的，乙方應(yīng)按甲方指令將工程施工到安全部位；按甲方要求將自帶機(jī)械、工具和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要的條件，按業(yè)主支付情況，支付以上的經(jīng)濟(jì)支出，并按合同規(guī)定支付已完工程的勞務(wù)費(fèi)和視業(yè)主賠償情況適當(dāng)考慮乙方的損失。
乙方代購(gòu)的材料已經(jīng)訂貨的,自行負(fù)責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用，由甲方按業(yè)主確定情況承擔(dān)。但未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十五條、不可抗力
不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時(shí)內(nèi)向甲方通報(bào)受害情況，災(zāi)害結(jié)束后，10日內(nèi)向甲方報(bào)告損失情況和清理、修復(fù)的勞務(wù)費(fèi)用；災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔10日?qǐng)?bào)告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對(duì)災(zāi)害處理提供必要的條件，并負(fù)責(zé)處理工作的組織、指揮。
因?yàn)?zāi)害發(fā)生的費(fèi)用由雙方分別承擔(dān)：
1、工程本身的損害由甲方負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)主承擔(dān)；
2、人員傷亡由其所屬單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；
3、造成乙方自帶機(jī)械、設(shè)備和其他物品的損壞及停工等損失，由乙方承擔(dān)；
4、所需清理修復(fù)的勞務(wù)費(fèi)用業(yè)主不承擔(dān)部分乙方承擔(dān)；
不可抗力的自然災(zāi)害認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： 甲方、乙方雙方協(xié)商確認(rèn)。
第二十六條、爭(zhēng)議
雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成報(bào)請(qǐng)工程地主管部門調(diào)解，若調(diào)解不成，可向工程所在地B
A 、仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
B、人民法院起訴
第二十七條、違約
甲方代表不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，支付款以及發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為，乙方及時(shí)書面告知甲方后，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任、相應(yīng)順延工期。
乙方不能按合同工期完成，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求以及合同約定的等級(jí)，安全及現(xiàn)場(chǎng)管理達(dá)不到有關(guān)規(guī)定與合同約定要求除按此前的約定承擔(dān)責(zé)任罰款外仍要承擔(dān)下列違約責(zé)任，其他使用權(quán)合同無(wú)行履行的行為，甲方代表可通知乙方，按約定支付違約金和賠償因其行為給甲方造成的損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無(wú)法履行，或另有合同解除的約定，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同；
因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除合同，除合同另有規(guī)定外，應(yīng)提前10天通知違約方后，方可終止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
違約金換數(shù)額： 該違約項(xiàng)造價(jià)的5%
損失的計(jì)算方法： 按直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算 。
第二十八條、其它
28.1乙方不得以甲方的名義對(duì)外發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)及業(yè)務(wù)關(guān)系。否則由此引起的一切責(zé)任和損失由乙方承擔(dān)。
28.2乙方需要甲方簽證時(shí)，必須在每一事項(xiàng)發(fā)生之日起十五日內(nèi)辦妥手續(xù)，必須由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員、材料員或(設(shè)置管理員)、質(zhì)安員等五人以上簽字認(rèn)可，簽證只簽實(shí)物量，進(jìn)時(shí)、手續(xù)不全、內(nèi)容不符合要求的簽證一律無(wú)效，乙方弄虛作假辦理的簽證不僅無(wú)效，還要按簽證額加倍處罰；
28.3乙方服從甲方管理，執(zhí)行甲方的管理辦法，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度；
28.4乙方必須給其管理人員和工人在進(jìn)場(chǎng)之日辦理出入證，并將每個(gè)人的身份證和職務(wù)、工種、年齡、性別、籍貫等造冊(cè)報(bào)甲方備案。無(wú)出入證或身份證和名冊(cè)不符的工人，乙方必須清退出場(chǎng)，乙方人員進(jìn)退必須在當(dāng)天辦理手續(xù)并報(bào)甲方備案。
第二十九條、合同的生效與終止
29.1合同生效日期： 雙方簽字、蓋章之日起
29.2合同終止日期：工程全部完工并交付業(yè)主，工程支付完畢，除有關(guān)保修條款外，其他條款即告終止。
第三十條、合同份數(shù)：本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本二份，甲方收?qǐng)?zhí)一份，乙方收?qǐng)?zhí)一份；
第三十一條、附加條款：
1、若因乙方的人員、機(jī)具等原因造成工期拖延，甲方將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)乙方采取罰款、另行組織人員等措施，直至更換勞務(wù)隊(duì)伍，由此造成的全部責(zé)任及損失由乙方承擔(dān)，并無(wú)條件退場(chǎng)；現(xiàn)場(chǎng)文明施工必須確保達(dá)到山東省或濟(jì)南市安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)。
2、在合同履行及施工管理過(guò)程中，對(duì)于分包人違反相關(guān)規(guī)范、規(guī)章、規(guī)定的行為，在承包人提出書面后限期整改通知后，仍未達(dá)到要求的，承包人有權(quán)對(duì)分包人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，并減少支付相應(yīng)工程價(jià)款。
3、乙方在本工程中必須配備完整的項(xiàng)目管理班了，所有項(xiàng)目管理人員及施工工人必須持證上崗；參加該工程施工的勞務(wù)人員確保為乙方合同制工人，并滿足當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的檢查站要求及工程要求，并承擔(dān)該項(xiàng)費(fèi)用，施工期間向甲主提交現(xiàn)場(chǎng)施工工作的勞務(wù)用工及勞動(dòng)用工保險(xiǎn)，否則視為乙方違約，并承擔(dān)全部責(zé)任；
4、乙方不得以任何形式分包或轉(zhuǎn)包，否則視為乙方違約，乙方承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失；
5、為了共同做好聯(lián)防治安工作，給現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造一個(gè)良好安定的施工環(huán)境，乙方凡是參加該工程的施工人員必須登記花名冊(cè)一式二份報(bào)甲方審批，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確的人員方可參加施工。
6、乙方在施工期間必須將本工程施工工人月工資表或季度工資表報(bào)甲方備案，乙方進(jìn)場(chǎng)后半月內(nèi)與項(xiàng)目管理中簽訂社會(huì)治安保證書，并自行負(fù)責(zé)辦理暫住證。乙方向甲方承諾，乙方工人的一切經(jīng)濟(jì)(含工資)安全事故等跟乙方有直接關(guān)系與甲方毫無(wú)關(guān)系。
7、甲方每月支付乙方生活區(qū)電費(fèi)2500元，如超出電，乙方自行承擔(dān)。
以下無(wú)正文
合同訂立時(shí)間 年 月 日
甲 方： 乙 方：
電 話： 電 話：
委托代理人： 委托代理人：
身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
建設(shè)工程施工合同15
如何理解建設(shè)工程施工合同中的“實(shí)際施工人”
作者 王國(guó)章
在建設(shè)工程施工合同中，與建設(shè)工程施工合同有關(guān)的主體主要包括發(fā)包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉(zhuǎn)包人、實(shí)際施工人等。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第十六章第272條：“發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同�！薄翱偝邪嘶蛘呖辈�、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三
人�！薄敖钩邪藢⒐こ谭职o不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成�！� 第281：“因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。”《中華人民共和國(guó)合同法》是從合法合同的角度規(guī)制行為主體，一般不會(huì)以違法合同作為直接規(guī)制的對(duì)象，因此，從合同法中有關(guān)“施工人”的規(guī)定可以看出，這一概念涵蓋了建設(shè)工程施工有效合同中從事施工活動(dòng)的主體，但不應(yīng)當(dāng)包括轉(zhuǎn)承包和違法分包等無(wú)效合同中的“承包人”。正是為了區(qū)別《中華人民共和國(guó)合同法》中規(guī)定的“施工人”概念，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實(shí)際施工人”概念，這里的“實(shí)際施工人”均指無(wú)效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的“承包人”；②超越資質(zhì)等級(jí)且在竣工前沒有取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的建筑施工企業(yè)在建設(shè)工程施工合同中的“承包人”；③沒有資質(zhì)等級(jí)借用有資質(zhì)等級(jí)的建筑施工企業(yè)名義從事建設(shè)工程施工的“承包人”；④建設(shè)工程依法必須進(jìn)行招投標(biāo)而未進(jìn)行招投標(biāo)或中標(biāo)無(wú)效的建設(shè)工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉(zhuǎn)包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的“承包人”。
據(jù)此，司法實(shí)踐中，有人認(rèn)為根據(jù)司法解釋的有關(guān)規(guī)定，只要欠付農(nóng)民工的工資，農(nóng)民工可以直接起訴發(fā)包方索要工資是不正確的，實(shí)質(zhì)上這是對(duì)司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的??”中的行為主體必須符合“實(shí)際施工人”要求，否則以此主張權(quán)利將面臨敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。
【建設(shè)工程施工合同】相關(guān)文章：
建設(shè)工程施工合同06-17
建設(shè)工程施工合同11-30
建設(shè)工程施工合同模板06-12
建設(shè)工程施工合同的范本06-11
建設(shè)工程施工合同范例06-12
學(xué)校建設(shè)工程施工合同08-05
【推薦】建設(shè)工程施工合同08-08
建設(shè)工程施工合同【精】08-06