民房建筑施工合同(通用7篇)
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì),合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的民房建筑施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
民房建筑施工合同1
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲方現(xiàn)有私人住宅一幢需要建,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商交由乙方張正發(fā)承攬施工,為明確雙方權(quán)利義務(wù),訂立如下協(xié)議:
一、承包方式:采用包工不包料,甲方保障材料供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
二、價(jià)款:按建筑面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計(jì)價(jià),該價(jià)款已經(jīng)包括該幢房屋水、電安裝,化糞池建在院子內(nèi),污水處理必須與公共設(shè)施相連接,必須處理與相連房屋墻縫防水部分等費(fèi)用。(樓頂和衛(wèi)生間防水膏油施工,門窗安裝由甲方負(fù)責(zé),乙方配合)
三、建筑面積計(jì)算方式:按照國家規(guī)定的建筑面積計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
五、保質(zhì)期:從房屋驗(yàn)收之日起一年。
六、價(jià)款支付和時(shí)間:開工時(shí),由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整),一層頂澆完后支付10000.00(壹萬元整),二層頂澆完后3日內(nèi)支付10000.00(壹萬元整),三層頂澆完后3日內(nèi)支付10000.00(壹萬元整),四層封頂后5日內(nèi)支付20xx0.00(貳萬元整)。其余款項(xiàng)等全部工程驗(yàn)收結(jié)束后支付30000.00(叁萬元整),剩余部分等一年保質(zhì)期滿后全部支付。
七、工程時(shí)間:20xx年10月14日至20xx年2月28日,若因特殊原因(政府行為或甲方原因)按照停工天數(shù)順延工期。
八、乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。
九、第四層房頂全部貼地板磚,外墻前后貼瓷磚
十、 甲方權(quán)利、義務(wù)
1. 甲方提供圖紙,保證建筑材料的及時(shí)供應(yīng),支付工程款,承擔(dān)施工中的水、電費(fèi)用和做防水層費(fèi)用。
2. 工程質(zhì)量監(jiān)督權(quán)力。甲方(含聘請(qǐng)的工程技術(shù)人員)有權(quán)監(jiān)督乙方施工工程中的每一個(gè)環(huán)節(jié);遇有重要部分和隱蔽工程部位,在隱蔽前甲方應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工,甲方有權(quán)要求乙方返工,乙方不得拒絕。
3. 因乙方不按期完工或不按質(zhì)量施工,以及無故停工的,甲方書面通知3日仍不改正或施工的,甲方可以將所剩余工程收回發(fā)包給他人。
4. 不屬于甲方支付的稅收和費(fèi)用,甲方拒絕支付,乙方自負(fù)。
十一、乙方權(quán)利、義務(wù)
1. 乙方嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和更改要求以及施工操作規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,不得浪費(fèi)材料和偷工減料,確保工程質(zhì)量;若因不按照相關(guān)要求施工,和經(jīng)過甲方驗(yàn)收不合格,造成工程返工的應(yīng)承擔(dān)返工材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)。
2. 自帶施工所需建筑工具、用具,包括模板、機(jī)械等,如:沙漿攪拌機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、震動(dòng)器、電焊機(jī)、抽水機(jī)等。
3. 乙方負(fù)責(zé)施工工程中所需的水、電架設(shè)和水、電安全管理,甲方除支付水、電費(fèi)外,因乙方對(duì)水、電管理不善所導(dǎo)致的一切后果由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4. 重要部位和隱蔽工程部分,乙方在施工前和隱蔽前應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)施工,不得以任何理由擅自施工。
5. 乙方對(duì)所需要的材料提前做出計(jì)劃,并在合理期限內(nèi)通知甲方備料,不得無計(jì)劃而影響甲方備料。
6. 乙方負(fù)責(zé)整個(gè)工地施工人員及周圍人、畜安全,若發(fā)生工傷事故及傷害他人事故,一切責(zé)任由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的,由乙方賠償。
十二、未盡事宜雙方本著公平、合理原則進(jìn)行協(xié)商。價(jià)款支付、工程竣工期限,雙方均不得違反,否則支付對(duì)方5%的違約金。
本合同一式二份,由雙方共同簽字后即發(fā)生法律效力,雙方不得任意更改、違反,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
甲方: 乙方:
年月日:
民房建筑施工合同2
反訴人(本訴被告):_________________許__________,男,漢族,出生于_______年_____月_______日,住址_______________省_______________縣_______________鄉(xiāng)立志村隊(duì)。
被反訴人(本訴原告):_________________肖_____,男,漢族,出生于_______年_____月_______日,住址:_________________省_______________縣_______________鎮(zhèn)_______________村.
本訴被告:_________________沈陽_______________房地產(chǎn)有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________沈陽市_______________區(qū)_______________中路27號(hào);
本訴被告:_________________江蘇省_______________建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判決被反訴人賠償反訴人因質(zhì)量不合格返工造成的損失人民幣_(tái)_____元;
2、請(qǐng)求判決被反訴人承擔(dān)訴訟費(fèi)及相關(guān)阿費(fèi)用。
事實(shí)與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同,即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號(hào)樓的外墻粘磚的人工費(fèi)。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下,提前履行了支付人工費(fèi)的義務(wù),可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務(wù),而中途私自退場(chǎng),且已做完的部分工程多處不合格,導(dǎo)致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費(fèi)和材料損失高達(dá)_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償,可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,特依法向貴院提出反訴請(qǐng)求,請(qǐng)求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區(qū)人民法院
反訴人:_________________
________年____月____日
民房建筑施工合同3
甲方(戶主):住址:
乙方(承包人):住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包方式:包工不包料。
二、承包價(jià):按每平方米元計(jì)算,本承包價(jià)格包括工人的.務(wù)餐費(fèi)、香煙費(fèi)。
三、付款方法:工程開工甲方預(yù)付元,結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付元,余款年春節(jié)前結(jié)清。
四、工期:開工日期為農(nóng)歷月日(月日)開工,施工日歷天天即年月日竣工。
五、質(zhì)量:乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量,施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改,如堅(jiān)持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。
六、安全管理:施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費(fèi)用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
七、雙方責(zé)任和義務(wù):
甲方:
、賾(yīng)保證建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。
乙方:
、儇(fù)責(zé)建筑施工的垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
、诮ㄖ牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應(yīng)提前通知甲方提供,否則甲方不負(fù)有責(zé)任。
、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結(jié)清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
民房建筑施工合同4
甲方:(房屋方)
身份證號(hào):
乙方:(承包方)
身份證號(hào):
甲、乙雙方通過充分了解和協(xié)商,本著公平、自愿、誠實(shí)、信用的原則,經(jīng)雙方同意,就下列房屋建筑施工承包事項(xiàng),簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方將座落在住房建設(shè)工程交給乙方施工建設(shè)。
二、承包方式:采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用電用水。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等以及建筑材料(如:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等)。
三、承建項(xiàng)目:乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時(shí)作好防滲處理。
四、質(zhì)量要求:乙方必須按甲方提供的施工圖按圖施工,如有尺寸改動(dòng),必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后才能改動(dòng)。如施工不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
五、工程款結(jié)算方式:總工程完工每平方米元正(整)。主體工程每平方米(),裝修工程每平方米()。每層倒水泥混凝土樓面完成,預(yù)付款()。
六、乙方包人工、毛板、頂架、鐵釘、扎線、電纜、灰機(jī)、震筆、震船、電介泥漿攪拌機(jī)、排山、防護(hù)網(wǎng)等工具機(jī)械所需費(fèi)用。
七、工期要求:本工程工期為個(gè)月,從簽訂合同之日起計(jì)算,乙方必須在_____年月_日前完成本工程,完工時(shí)間不能超過xx天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。
八、施工安全:乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)的施工安全管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工,指派專人負(fù)責(zé),采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
九、本工程完工后,雙方驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)結(jié)完全部工程款。
十、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,具有同等法律效力。
甲方簽名:
乙方簽名:
簽訂日期:
簽訂日期:
民房建筑施工合同5
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡(jiǎn)稱甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方與乙方商議,甲方計(jì)劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協(xié)議如下:
(1)瓦工部分:基礎(chǔ)由自然地面下挖公分,打地圈梁為,套子為c,地梁主筋根,套子間隔c;外墻為墻,屋內(nèi)隔斷為墻;打頂鋼筋為,間隔c。打頂水泥抹光,不包括防水工程。
(2)裝修做法:外墻水泥砂漿抹光。屋內(nèi)水泥砂漿抹光,大檐水泥砂漿抹光;屋內(nèi)頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;,價(jià)格每平米不超過元;屋內(nèi)頂棚和墻面998膩?zhàn)臃蹆杀,不包括?nèi)墻涂料。屋內(nèi)燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內(nèi)不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結(jié)算方式:按基礎(chǔ)外皮墻體長(zhǎng)度乘以寬度計(jì)算每平米元結(jié)算。
4、付款方式:分三次付清所有款項(xiàng),
1)工人進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方預(yù)付給乙方材料款占全部的30%。
2)主體長(zhǎng)完墻時(shí),甲方需向乙方預(yù)支付打頂費(fèi)用占全部款項(xiàng)的30%。
3)拆模時(shí),甲方需向乙方支付裝修預(yù)付款以及安裝窗戶的費(fèi)用占全部的20%。
4)完工后____日內(nèi),甲方需向乙方支付剩余全部款項(xiàng)的20%
5)另注:乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費(fèi)可與甲方商議,臨時(shí)支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問題,乙方的施工人員在施工過程中出現(xiàn)事故由乙方負(fù)責(zé),甲方不需要承擔(dān)任何責(zé)任。
6、甲方對(duì)乙方有質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任,當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)與乙方進(jìn)行有效溝通,并核實(shí)質(zhì)量問題,友好協(xié)商解決問題,盡量避免施工材料的損失和浪費(fèi),并使該質(zhì)量問題得到有效改善。當(dāng)乙方盡最大努力達(dá)到甲方滿意成果時(shí),甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費(fèi)用。
7、甲方在施工過程中,需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協(xié)議一式兩份,一經(jīng)簽字,即可生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
民房建筑施工合同6
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方在建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約平方米,二層約平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:_________________
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目
乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時(shí)作好防滲透水處理。
三、承包價(jià)格
每平方米人民幣大寫:_________________元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進(jìn)場(chǎng),人員到位,預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng),每日午餐
乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在年月日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):_________________
乙方簽字(章):_________________
民房建筑施工合同7
甲方(戶主):
住址:
乙方(承包人):
住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包價(jià):
按每平方米元計(jì)算,本承包價(jià)格包括工人的務(wù)餐費(fèi)、香煙費(fèi)。
三、付款方法:
工程開工甲方預(yù)付元,結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付元,余款年春節(jié)前結(jié)清。
四、工期:
開工日期為農(nóng)歷____月____日(____月____日)開工,施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質(zhì)量:
乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量,施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改,如堅(jiān)持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。
六、安全管理:
施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費(fèi)用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
七、雙方責(zé)任和義務(wù):
甲方:
、賾(yīng)保證建筑材料及時(shí)到場(chǎng)不影響乙方使用。
乙方:
、儇(fù)責(zé)建筑施工的垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
、诮ㄖ牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)間乙方應(yīng)提前通知甲方提供,否則甲方不負(fù)有責(zé)任。
、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結(jié)清后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
【民房建筑施工合同】相關(guān)文章:
民房建筑施工合同10-20
民房建筑施工合同6篇11-14
民房建筑施工合同7篇12-04
民房建筑施工合同(7篇)12-04
民房建筑施工承包合同05-04
民房施工合同06-17
民房施工標(biāo)準(zhǔn)合同06-20
民房建筑合同模板06-12