簡單建筑施工合同15篇
隨著時間的推移，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的簡單建筑施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
簡單建筑施工合同1
合同編號：
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時間：________________，簽約地點：________________
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
(一)工程名稱：____________
(二)建筑面積(工程形式)____________
(三)施工地點：________________
(四)工期：1、開工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期總共歷時____天。
(五)承包形式：
(六)工程質量標準：
(七)工程價款：共計人民幣_________元。
(八)付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。
(九)質保期：____年。
(十)雙方的責任義務
1、發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;②如期完成施工任務;
�、劢邮馨l(fā)包方的技術指導和質量標準要求;④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
(十一)其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：___________________________承包方：___________________________
委托代理人：___________________________委托代理人：___________________________
日期：___________________________
簡單建筑施工合同2
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
�。ㄒ唬┕こ添椖�
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、承包造價：_________元（大寫：_________）
�。ǘ┕こ唐谙�
根據本工程，經甲乙雙方協(xié)商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延）開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日，總工期_________天。
�。ㄈ┍竟こ炭⒐べ|量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工。
�。ㄋ模┕こ虄r款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準。
�。ㄎ澹┢渌s定
1、甲方承擔的安全責任、權利
�。�1）甲方負責制訂施工現(xiàn)場的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；
（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規(guī)、標準、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；
（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰；
�。�4）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權利
�。�1）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執(zhí)行甲方的有關安全生產的規(guī)定、制度；
�。�2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
�。�3）乙方應對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護工作；
�。�4）乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現(xiàn)場。
�。┢渌幢M事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業(yè)而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業(yè)執(zhí)照及年檢情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊銷執(zhí)照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規(guī)的強制規(guī)定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執(zhí)行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現(xiàn)有資質能否滿足，并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：
１、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態(tài)約定；
�。�、雙方權利義務約定是否明確，用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規(guī)定是否清楚，能否影響工期；
�。�、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；
�。础r款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受；
５、索賠程序是否明確可行；
�。�、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明了，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現(xiàn)矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協(xié)商的程度；
７、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；
�。浮⒆R別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規(guī)的特殊要求，并進行交底和指導履行；
９、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要簽義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，例如合同只規(guī)定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單建筑施工合同3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程名稱：規(guī)模雞場糞便集中收集加工有機肥項目(浙江千島湖生態(tài)養(yǎng)殖場有機肥廠)平基土石方工程。
二、工程地點：莊口村下塢有機肥廠。
三、工程承包范圍：按甲方提供的施工開挖圖或現(xiàn)場指定標注區(qū)域內石方爆破，并運至渣場。本合同土石方工程量約為土方______m3、石方___#m3。
四、工程單價：經雙方共同確定，本合同單價為土方___元/方、石方___元/方。
五、工程總造價：全部工程總造價暫定為人民幣_____萬元(大寫陸萬陸仟元整)，實際工程總造價以竣工結算為準。
六、合同工期：根據雙方協(xié)商，工程期限自______年___月___日至______年___月___日止。若發(fā)生了不可預見或不可抗力時，工期順延。
七、工程質量及技術要求：乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執(zhí)行。
八、工程價款結算
(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：
本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。
(二)工程價款結算與撥付辦法：工程開工前一天預付工程款的10%即______元，開工5天后再付款40%即______元，其余款項在工程竣工經甲方驗收合格后一次性付清。
九、雙方責任
(一)甲方責任
1、因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失。
2、甲方派人在工地進行技術、質量監(jiān)督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續(xù)等，解決應由甲方解決的問題。
3、由于甲方原因造成乙方施工機械、運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，并相應順延工期。
4、工程竣工后，甲方應組織專門人員在3日內進行驗收。
5、不按合同規(guī)定預付或結算工程款，除支付合同規(guī)定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。
(二)乙方責任
1、乙方根據甲方提供的施工圖紙和地質勘查資料編制施工方案，并經甲方同意后施工。
2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應由責任方負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。
十、其他
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
2、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽章生效。
甲方(簽字蓋章)：
____年_____月_____日
乙方(簽字蓋章)：
____年_____月_____日
簡單建筑施工合同4
合同編號：XXXXXXX
發(fā)包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間：XXXXXXX
簽約地點：XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX
3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期：
(1)開工：XXXX年XX月XX日;
(2)竣工：XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式：XXXXXXXX
6、工程質量標準：XXXXXXXX
7、工程價款：共計人民幣XXXX元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質保金XXX元，質保期滿后支付。
9、質保期：XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅�、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
�、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�;
�、劢邮馨l(fā)包方的技術指導和質量標準要求;
�、茇撠煱l(fā)包方提供料物及設備的保護;
�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發(fā)包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX
委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
簡單建筑施工合同5
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項批準文號：
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：施工圖內除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容（其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供）
三、合同工期
開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達開工令為準）；
竣工日期：_____年____月___日；
合同工期總日歷天數：______天。
四、質量標準
工程質量標準：合格（其中主體為優(yōu)質結構）
五、合同價款
金額（大寫）：________；預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1、本合同協(xié)議書；
2、圖紙；
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發(fā)包方認可后____天內，承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：
竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額－預付及已結算工程價款－保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金，發(fā)包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元（人民幣）；￥：____________元（人民幣）。
十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日
1、合同訂立地點：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
簡單建筑施工合同6
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質量：_________________按圖紙保質保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。
7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
4、協(xié)調辦理有關的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續(xù)，協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
四、關于工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
2、在預算項目內有發(fā)生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現(xiàn)場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
發(fā)包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第1條工程概況
1.1工程名稱：__________________
1.2工程地點：__________________
1.3承包范圍：__________________
1.4承包方式：__________________
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。
1.6工程質量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線等不受損壞，并承擔相應費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。
4.2非因甲方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收：
(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。
(2)經驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內未到場驗收，則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收，當提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續(xù)。
第6條關于工程價款結算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款：
(1)暫定價格：_________(見預算)
(2)竣工結算：按預算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實際發(fā)生工程量結算。
(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質保期為一年，一年期滿后一次性結清。
6.2工程完工后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結清工程款。
第7條有關質保期內的維修約定
7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內給人修理，否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應處罰。
7.4材料采購與檢驗：
a甲方采購的材料或設備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應重新采購并報驗，并承擔由此發(fā)生的一切費用。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔一切責任，甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關約定事項，未經本合同確認的，一律無效。
10.2本合同簽訂后，有關合同條款的變更應訂書面補充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。
第11條合同份數
本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡單建筑施工合同7
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區(qū)經濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程項目
1、工程名稱：儋州天湖花園經濟適用房。
2、工程地址：儋州市中興大道。
3、工程范圍：按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收，交房使用標準。 除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟，框剪結構，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方，外運土方等全部內容;
4、總建筑面積約13864㎡(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻1.5米，室內給水，到入戶水表后安裝一個閥門;
6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;
7、承包單價：1750元/每平方米，工程款預計：2426萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規(guī)范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派 為現(xiàn)場代表，對工程質量進行監(jiān)督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現(xiàn)有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續(xù);
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業(yè)資料,確保達到交工驗收標準;
(5)委派 為現(xiàn)場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協(xié)商一致，總工期 300 天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期 300 天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定;
(1)凡用于本工程的材料必須保質保量，并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后，方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發(fā)生質量問題應及時報告甲方代表，經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工后：乙方應按規(guī)定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現(xiàn)場安全管理按照誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工程安全施工操作規(guī)程等有關規(guī)定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協(xié)議。
2、如因違反安全操作規(guī)程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規(guī)定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包干合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板)，發(fā)包人按承包人總造價的的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時
發(fā)包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人
且在次月5日前支付;工程結算審計完成后，發(fā)包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發(fā)生合同爭議，首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交人民法院訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本協(xié)議簽訂后三日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡單建筑施工合同8
發(fā)包方：_________建筑施工有限責任公司（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規(guī)定》。甲方決定將××公司工程項目部的勞務分包給乙方，為規(guī)范管理，明確職責，經雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發(fā)包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下：
該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程；鋼筋制作、綁扎分項工程；模板制作、安裝分項工程；腳手架搭設作業(yè)。
二、本合同期限：
從20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程質量標準：
所有分項工程質量確保優(yōu)良
四、勞務管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續(xù)。
協(xié)調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責：
1、全面履行××公司與建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方通過協(xié)商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費后失效。
甲方：____
____年_____月_____日
乙方：____
____年_____月_____日
簡單建筑施工合同9
出租方：____________________________
承租方：____________________________
簽訂地點：__________________________
簽訂時間：__________年_____月_____日
根據《民法典》及有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數量、質量。詳見合同附件：
第二條租賃期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共訂_____天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前_____日內，重新簽訂合同。
第三條租金
租金收�。篲_____________________________
第四條押金(保證金)
經雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金_____元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養(yǎng)費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任：
一、出租方違約責任：
1、未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金_____%的違約金。
2、未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金_____%的違約金。
3、未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數補齊外，還應償付違約期租金_____%的違約金。
4、其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1、不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金_____%違約金。
2、逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金_____%的違約金。
3、如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金_____%的違約金。
4、其它違約行為。
第八條爭議的解決方式____________________________________________________
第九條其它約定事項______________________________________________________
第十條本合同一式_____份，合同雙方各執(zhí)_____份。本合同附件_____份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)__________
____年_____月_____日
承租方(章)________
____年_____月_____日
簡單建筑施工合同10
甲方(發(fā)包方)：
乙方(施工方)：
甲、乙雙方在平等自愿、互惠互利的基礎上，經過友好協(xié)商，就乙方采取包工包料的方式承接
道路工程(以下簡稱"工程")一事達成如下
約定，特簽訂本合同(以下簡稱"合同")。
一、工程概況
1、工程名稱：道路工程
2、工程地點：
二、承包范圍
本工程長約米、寬7、5米道路的施工，具體施工范圍以甲方要求為準。
三、工程價款
雙方商定本工程總價款為人民幣115萬元。
四、工程工期
1、乙方須于____年_____月_____日前(含該日)完成本工程施工任務，通過工程竣工驗收并將工程交付給甲方。若甲方原因造成工期延誤，乙方應書面通知甲方，經甲方確認后，工期順延。
2、工程交付之日是指本工程達到本合同約定的.竣工標準、通過工程竣工驗收、完善相關整改項目并將資料和工程完整交付甲方之日。
五、工程標準
1、本工程路基全程按照《公路路基施工技術規(guī)范》(JTG_F10-20____)之四級公路標準規(guī)定執(zhí)行。
2、本工程路堤應采用填石路堤并按照《公路路基施工技術規(guī)范》規(guī)定施工。
3、本工程路面為瀝青混凝土路面并達到《公路工程技術標準》四級公路之規(guī)定。
4、本工程為雙車道通行，路堤寬度不少于7、5米。
5、本合同未約定之技術標準均按照《公路路基施工技術規(guī)范》和《公路工程技術標準》四級公路之規(guī)定執(zhí)行。
六、工程所需土地使用手續(xù)由甲方辦理，費用甲方承擔。
七、甲方應于乙方進場施工時預付工程總價款的20%的費用給乙方，后續(xù)工程款視乙方工程進度陸續(xù)支付并在工程完工時達到支付工程總價款的90%，其余10%作為乙方質量保證金在工程完工一年后全部支付給乙方。
八、乙方在工程完工交付給甲方后一年內負有該工程修理完善之義務，如因道路質量問題導致甲方不能正常使用，甲方有權拒絕支付質量保證金。
九、本工程交工驗收應按照交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》和《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1)有關規(guī)定執(zhí)行。乙方所施工的工程如未達到驗收標準則無權要求甲方支付工程款，已施工部分所有權歸甲方所有。
十、本合同未盡事宜雙方可另定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等效力。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
____年_____月_____日
乙方：
____年_____月_____日
簡單建筑施工合同11
發(fā)包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包內容：
4、承包范圍：
5、承包方式：
6、質量要求：_________《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》
7、工期要求：20___年__月__日至20___年__月__日。
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四、關于質量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規(guī)范（GB50210－20xx、GB50303－20xx、GB50242－20xx、GB50327－20xx等）作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發(fā)生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
五、關于工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價格＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（人民幣）。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
（1）開工后8日內，甲方付款30％元作為乙方的前期進場費。
�。�2）水電工程隱蔽驗收后，甲方付款30％元
（3）瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時，甲方付款15％元。
�。�4）竣工驗收合格后，甲方付款20％元。
�。�5）余款5％元待壹年保修期滿后結清。
七、關于材料的約定：
1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全生產的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度，以及對文明現(xiàn)場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關于違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽字）：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單建筑施工合同12
業(yè)主方：____________（簡稱甲方）
住址：____________
聯(lián)系電話：____________
身份證號碼：____________
承包方：____________（簡稱乙方）
住址：____________
聯(lián)系電話：____________
身份證號碼：____________
甲方在位于____________省____________市____________區(qū)____________鎮(zhèn)____________村社擬建房屋一幢，經甲乙雙方協(xié)商，由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠實守信的原則，確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等，經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以供甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、承包方式：
本工程采用甲方提供建筑材料，乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工，既：包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。
二、計劃工期：
計劃開工日期：____________年____________月____________日，計劃竣工日期：____________年____________月____________日，工期（日歷）___天。
三、承包范圍：
按照甲方提供的施工圖紙，承包范圍包括：基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼，外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等，既：除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。
四、承包單價：
按照建筑面積每平方米___元（大寫___元整）進行造價計算，該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。
五、付款方式：
按工程進度付款：一樓主體完成后支付___元，全部主體完工屋面斷水后支付___元，全部工程完工經甲乙雙方驗收合格后，甲乙雙方按照實際竣工的建筑面積進行總價計算，本次支付至總價款的95％，留5％作為工程質量保修金，工程質量保修期為一年，保修期滿后無質量問題，甲方一次性支付全部尾款，保修金不計息。
六、施工安全
1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故的發(fā)生，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任全部由乙方承擔，與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方的施工人員必須身體健康，乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保工程施工安全和工程質量。
3、乙方應加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
七、施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
八、工程質量：
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要按照施工圖及建筑施工規(guī)范進行施工作業(yè)，確保施工質量符合《建筑施工質量驗收規(guī)范》要求，工程質量達到合格標準。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工；返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重建的責任，并由乙方承擔所需的費用，并賠償甲方的相關損失。
九、工期延誤：
工期從______年______月_______日開始建設，工期為___（日歷）天。無正當理由，乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或停水造成停工。
2、不可抗拒的自然災害，如地震、洪水、冰雹等。
3、甲方同意給予順延的其它情況（須由甲方簽字同意的情況說明）。
十、違約責任和爭議的解決辦法：
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行返修；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應進度完成五天后，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
十一、合同的生效與終止：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格，質量保修期滿后甲方付清全部工程款后，該合同自動失效。
十二、其他：
以上合同條款，雙方必須共同遵守。若有變更補充，經甲乙雙方協(xié)商一致后簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字（按手�。篲___________
乙方簽字（按手�。篲___________
合同簽訂日期：____________年____________月____________日
簡單建筑施工合同13
甲方：
乙方：
為實施好____縣度大中型水庫庫區(qū)基金項目，解決、____人飲問題，現(xiàn)將該項目發(fā)包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務，經雙方協(xié)商同意，特簽訂合同如下：
一、工程名稱：度大中型水庫庫區(qū)基金項目。
二、建設內容和規(guī)模
1、內容：____人飲工程。
2、規(guī)模：按設計圖紙和預算。
三、工程造價
工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元（￥34、00萬元），工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。
四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包質量。
五、工程日期：開工時間為________年____月____日，竣工時間為________年____月____日，工期為天。
六、甲乙雙方責任
甲方：按時提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監(jiān)理員到實地進行技術指導和質量監(jiān)督。
乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施工，嚴格把好質量關，在施工期間要接受甲方質量檢查和監(jiān)督，凡工程質量不合格造成返工所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產：乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現(xiàn)的意外事故均與甲方無關，由乙方自行負責。
八、工程付款方式：工程竣工后，經甲方組織相關部門進行驗收合格后，付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告后，再付15%、提留5%作為工程質量保證金。如一年后工程無質量問題，保證金如數退還。
九、本合同經雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。
甲方：
____年_____月_____日
乙方：
____年_____月_____日
簡單建筑施工合同14
發(fā)包人：______________________ (以下簡稱甲方)
單包工程承包人：______________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，為更好落實具體條款，甲、乙方本著互惠互利和自愿的原則，經平等協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程概況：___________
工程名稱：___________
二、工程量范圍：
1、按該工程±0、00以上的混凝土澆搗，墻體砌筑、內外墻粉刷。
2、在本工程的承包范圍外發(fā)生的點工應按當時市場工價計付。
三、承包方式：
1、本工程實行包人工、包工期、包質量及安全文明施工。
2、一切機械、大型工具和用電、水設施概由甲方提供。
四、工程質量：乙方在施工過程中，其工程質量必須符合國家現(xiàn)行的施工及驗收規(guī)范的合格要求，若工程質量和施工不符合合格要求時，甲方及監(jiān)理工程師有權要求乙方整改并返工。
五、工程承包價款：
1、本工程以±0、00上建筑平方米為單位計價：___________元/m2。
2、其中混凝土澆搗為___________元/m2。
六、付款方式：施工過程每月按進度工程量的___________%付給乙方作為生活費，外墻落架時按總工程款___________%付給乙方，完工時付至___________%余款驗收后一次性付清。
七、施工工期：___________
八、使用材料：甲、乙雙方應積極配合，做到文明施工，每完成一項應清理到位，材料能用則用不能浪費，如由乙方原因造成損失則由乙方照價賠償。
九、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效，工程完工付清工程款后失效。
甲方：______________________
___________年___________月___________日
乙方：______________________
___________年___________月___________日
簡單建筑施工合同15
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《合同法》、《建筑法》及其相關的法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、技術標準：按照現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：
(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;
(2)協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關系;
(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責：
(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的現(xiàn)場監(jiān)督檢查;
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工
(3)嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，保質保量完成任務;
(4)確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失;
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現(xiàn)場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》20__定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42、5%;20__年12月30日前撥付28、5%;20__年12月30日前撥付21、5%;剩余的7、5%視甲方情況撥付，但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方：
____年_____月_____日
乙方：
____年_____月_____日
【簡單建筑施工合同】相關文章：
簡單建筑施工合同11-09
承包建筑施工簡單合同11-15
簡單建筑施工合同范本01-05
簡單建筑施工合同（精選3篇）02-05
簡單建筑施工合同范本03-31
簡單建筑施工合同協(xié)議范文12-02
簡單建筑施工合同范本08-08
簡單建筑施工合同（通用11篇）09-07
建筑施工維修簡單的合同范本12-24