建筑裝飾施工合同范本

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的建筑裝飾施工合同范本，歡迎閱讀與收藏。

　　委任單位：____________

　　施工單位：____________

　　就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：___________________________

　　二、工程地點：________________________

　　三、工程項目內容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造價為人民幣：______________元

　　六、付款方式

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）

　　七、材料設備：本工程所需的'工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工

　　1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收

　　由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位（蓋章）：________

　　代表人：__________________

　　乙方單位（蓋章）：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　簽訂合同地點：____________

【建筑裝飾施工合同】相關文章：

建筑裝飾施工合同07-20

建筑裝飾裝修施工合同06-20

建筑裝飾工程的施工合同06-22

建筑裝飾工程施工合同06-18

建筑裝飾施工合同范本03-19

建筑裝飾工程施工合同06-30

建筑裝飾工程施工合同12-03

建筑裝飾工程的施工合同樣本04-28

建筑裝飾工程的施工合同15篇06-29