【精品】設(shè)備租賃合同范文七篇
隨著法律觀念的深入人心，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的設(shè)備租賃合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
設(shè)備租賃合同 篇1
甲方： (以下簡稱出租方)
乙方： (以下簡稱承租方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方租用甲方 型瀝青混凝土攪拌設(shè)備一套用于乙方 公路路面工程施工，生產(chǎn)瀝青砼成品料，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，達(dá)成協(xié)議如下：
一、租賃期限
年 月 日設(shè)備開始搬遷進(jìn)場，安裝調(diào)試至 年 月 日結(jié)束。工程于 年 月 日結(jié)束。租賃期限自 年 月 日起，至 年 月 日止。如發(fā)生特殊情況，順延不得超過 年 月 日。
二、設(shè)備進(jìn)出場
1、進(jìn)場運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，出場運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方承擔(dān)設(shè)備進(jìn)出場所需的起吊、電氣焊、基礎(chǔ)及預(yù)埋件、連接件、配合工人等。
三、租賃費(fèi)計(jì)算方式
本合同以該設(shè)備生產(chǎn)的瀝青砼成品料的數(shù)量收取租金，計(jì)量單位為噸，以微機(jī)計(jì)量為準(zhǔn)。租金按設(shè)備生產(chǎn)成品料的數(shù)量計(jì)算，成品料單價(jià)為 元/噸(不含稅)。租金按生產(chǎn)瀝青混合料 噸保底起算;實(shí)際生產(chǎn)不足保底數(shù)量時(shí)，則按保底數(shù)量結(jié)算;實(shí)際生產(chǎn)
超過保底量時(shí)，則按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量結(jié)算。
四、租金支付方式
本合同簽訂后三日內(nèi)，乙方向甲方支付定金 萬元;設(shè)備到工地五日內(nèi)，乙方向甲方預(yù)付租金 萬元;以上兩項(xiàng)費(fèi)用在雙方租賃結(jié)束時(shí)進(jìn)行最終結(jié)算，長退短補(bǔ)。進(jìn)場運(yùn)費(fèi) 萬元。正式生產(chǎn)后，每生產(chǎn) 噸瀝青混合料，雙方結(jié)算一次租金(租金為 萬元)。以此類推，乙方于工程結(jié)束時(shí)付清全部租金及操作人員工資。
五、雙方的權(quán)利和義務(wù)
甲方：
1、合同簽訂后，甲方派 名技術(shù)人員指導(dǎo)乙方進(jìn)行基礎(chǔ)施工。
2、甲方配備 名操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的生產(chǎn)、維修、保養(yǎng)和排除故障，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、甲方必須保證設(shè)備每月完好天數(shù)達(dá)25天以上。
4、甲方操作維修人員在不違反操作規(guī)程的前提下，全力配合乙方的工作安排及合理化管理。不得無故脫崗，在設(shè)備待命閑置的情況下，有事必須向乙方領(lǐng)導(dǎo)請假。
5、甲方確保機(jī)器正常工作。
6、甲方承擔(dān)設(shè)備單價(jià) 元以上的維修配件費(fèi)用。乙方承擔(dān) 元以下的維修配件費(fèi)用。
乙方：
1、乙方必須保證甲方設(shè)備安裝、調(diào)試時(shí)間不少于 天，退場時(shí)間不少于7天。
2、乙方盡量不要求甲方工作人員每天工作超過12小時(shí)。
3、乙方負(fù)責(zé)提供合格的燃油、導(dǎo)燃油、潤滑油、潤滑脂。標(biāo)準(zhǔn)電力送至操作室內(nèi)，并確保合格原材料供應(yīng)到指定位置。
4、乙方配備滿足生產(chǎn)需要的足夠的輔助設(shè)備和人員，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全及其一切費(fèi)用。
5、乙方在租賃期間，需對該設(shè)備的完整性、安全性負(fù)責(zé)，附件丟失損壞均由乙方負(fù)責(zé)賠償(從進(jìn)場到出廠的全過程)。
6、乙方承擔(dān)甲方所配備操作人員的食宿工資，工資按月結(jié)算，工資標(biāo)準(zhǔn)為每月 元，并逐月發(fā)放，并為甲方人員在工作期間提供購買配件、材料的交通工具及差旅費(fèi)。
7、乙方負(fù)責(zé)每天在甲方設(shè)備運(yùn)行記錄表上簽字認(rèn)可生產(chǎn)數(shù)量。
8、地基嚴(yán)格按照圖紙施工，由地基質(zhì)量問題引起的設(shè)備損壞、變形等一切事故由乙方全部承擔(dān)。
9、乙方負(fù)責(zé)本設(shè)備以外滿足施工的特殊要求所對應(yīng)的工作及其全部費(fèi)用。
六、違約責(zé)任
乙方在設(shè)備租賃期間，不得以任何借口將設(shè)備轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押、扣留等;租賃期滿后，如因非甲方原因15天內(nèi)不能退場時(shí)，每推遲一天甲方收取乙方租金壹萬元。
乙方必須按合同約定支付租金，乙方不能按期支付租金時(shí)，甲方有權(quán)停機(jī)，由此造成的一切損失由乙方賠償。
七、其它條款
本合同履行中所發(fā)生的爭議，雙方友好協(xié)商;協(xié)商不成時(shí)，訴至甲方所在地法院解決。
甲方操作人員不得在工作中刁難乙方，否則乙方有權(quán)向甲方管理中心投訴。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字后生效。未盡事宜，雙方通過協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇2
出租單位： �。ㄒ韵潞喎Q甲方）
租用單位： �。ㄒ韵潞喎Q乙方）
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，按互惠互利的基本原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。
一、乙方因承建工程，施工需要租用甲方______，甲方同意租借。因此，雙方需共同遵守本合同的各項(xiàng)條款及規(guī)定。
二、租賃品種、租賃價(jià)格及修理賠償費(fèi)用以合同附件為準(zhǔn)。所租賃的品種、規(guī)格、數(shù)量及租賃日期以雙方簽收送貨單位或提貨單為準(zhǔn)。
三、租賃期限__年__月__日起至__年__月___日止。如果租用時(shí)間不足按約定時(shí)間，延長按送貨租用實(shí)際天數(shù)計(jì)算。租賃期限需在__個(gè)月以上，不足__個(gè)月，按__個(gè)月租賃收費(fèi)，租賃物資退完前合同一直有效，租費(fèi)持續(xù)計(jì)算。
四、甲方必須按乙方供貨計(jì)劃提供設(shè)備，如期保證質(zhì)量為乙方提供符合乙方要求的產(chǎn)品。
五、租費(fèi)每季度按實(shí)際租借數(shù)量結(jié)算一次，并結(jié)清租賃費(fèi)用，押金當(dāng)?shù)肿髯赓M(fèi)處理，甲方開出結(jié)算單十五個(gè)工作日之內(nèi)乙方付清款項(xiàng)，逾期每天加收欠租金額百分之二的違約金。
六、違約責(zé)任：在租賃期間，乙方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或變作抵押品，否則，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失和產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛由乙方一方承擔(dān)。
七、乙方租甲的租賃物到甲方租賃站提貨或退貨，雙方當(dāng)場點(diǎn)清數(shù)量，退貨單由雙方簽字生效，乙方工程結(jié)束后，乙方應(yīng)提前10個(gè)工作日通知甲方，由乙方負(fù)責(zé)組織車輛將物品送到甲主租賃站，并按規(guī)格、品種堆放，以方便甲方及時(shí)清點(diǎn)驗(yàn)收。
八、如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格有誤可拒收，所用的費(fèi)用自負(fù)，包括裝卸費(fèi)、車運(yùn)費(fèi)、修理費(fèi)、賠償費(fèi)、違約金等一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
九、租賃價(jià)格等費(fèi)用，均不含稅。
型號及規(guī)格單位單價(jià)/元押金（元）
損壞賠償修理費(fèi)用合計(jì)十、本合同經(jīng)雙方簽字后或蓋章后方可生效。本合同一式多份，根據(jù)需要各執(zhí)數(shù)份，本合同履行地在.十一、乙方指定材料員負(fù)責(zé)提貨及租金結(jié)算等相關(guān)手續(xù)的簽收確認(rèn)。
甲方：乙方：
年月日
設(shè)備租賃合同 篇3
承租人(甲方)： (單位全稱)
出租人(乙方)： (單位全稱)
依照《中華人民共和國合同法》和承租人單位制定的《建筑起重機(jī)械租賃框架合同》以及其他相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方協(xié)商一致就租用建筑起重機(jī)械的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條：使用地點(diǎn)、項(xiàng)目名稱和施工內(nèi)容
使用地點(diǎn)： 彭山區(qū)青龍開發(fā)區(qū)
項(xiàng)目名稱： 成都蘇寧B2C自動分揀中心項(xiàng)目
第二條：租賃設(shè)備明細(xì)、租賃費(fèi)用及支付
1、進(jìn)出場費(fèi)為正常安拆價(jià)，如甲方由于圖紙更改或場地原因使安拆場地發(fā)生變化增加難度，則進(jìn)出場費(fèi)甲方應(yīng)按實(shí)際增加費(fèi)用進(jìn)行追加。塔機(jī)一次性進(jìn)出場地運(yùn)輸費(fèi)、安裝拆卸所用吊車費(fèi)(25T及以下汽車吊費(fèi)用)、安裝拆除人工費(fèi)、地腳螺栓等配件費(fèi)和塔機(jī)檢測費(fèi)(包括塔機(jī)頂升至本次使用的最終高度后再次經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格的費(fèi)用)以包干方式計(jì)，由乙方包干使用。進(jìn)出場費(fèi)16000元/臺，包干使用。
2、春節(jié)放假期間7天不計(jì)取租賃費(fèi)。遇不可抗力引起設(shè)備停用閑置時(shí)，不收取租賃費(fèi)。
3、計(jì)價(jià)方式：按月計(jì)算。不足月的尾數(shù)日租金按月租金除以30天乘以實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算。
4、預(yù)計(jì)使用時(shí)間月，租賃費(fèi)用總額約)。租賃費(fèi)用結(jié)算以實(shí)際使用天數(shù)辦理;辦理流程：每月25日，乙方開據(jù)發(fā)票、在甲方公司辦理付款手續(xù)。
5、支付方式：轉(zhuǎn)帳支票或現(xiàn)金。
6、支付期限：進(jìn)出場費(fèi)在設(shè)備安裝完畢，檢測合格后一個(gè)月內(nèi)支付全額16000元，機(jī)組人員工資由乙方發(fā)放;租賃費(fèi)為次月付上月的75%不含人工工資其余25%在建筑起重機(jī)械拆除出場后辦理租賃費(fèi)用結(jié)算打欠條公司蓋章;工程竣工后四個(gè)月內(nèi)支付完剩余費(fèi)用。
第三條：租賃期限
設(shè)備進(jìn)場到安裝完畢檢測合格之日為安裝期間，設(shè)備租賃費(fèi)用計(jì)算從檢測合格之日開始計(jì)算至報(bào)停日塔吊租賃不足四個(gè)月按四個(gè)月算。
因工程需要延長租期，雙方應(yīng)在合同屆滿前15日內(nèi)，續(xù)簽合同。
租賃期滿，甲方繼續(xù)使用租賃機(jī)械，乙方?jīng)]有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效，但租賃期限為不定期。
設(shè)備租賃費(fèi)用計(jì)算截止日期為設(shè)備停止使用之日。
如設(shè)備停止使用后不具備拆除條件，則從停止使用之日開始計(jì)取閑置費(fèi)用，具備拆除條件后，不再計(jì)取閑置費(fèi)用。
第四條：租賃機(jī)械交接與驗(yàn)收
1、乙方按甲方工程項(xiàng)目要求的時(shí)間完成建筑起重機(jī)械安裝，并通過第三方檢測合格，交付甲方使用，并開始計(jì)算租賃費(fèi)。甲方工程項(xiàng)目必須保證合理的安裝條件。起重設(shè)備備案、安拆備案、使用備案由乙方負(fù)責(zé)辦理，甲方必須配合完成有關(guān)蓋章用印手續(xù)。
2、甲方工程項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在建筑起重機(jī)械要停止使用前 7天書面通知乙方。乙方應(yīng)盡快安排建筑起重機(jī)械的拆除工作，甲方必須保證合理的拆除條件。
3、如果甲方停止設(shè)備使用后，通知乙方折除設(shè)備，或無法通知到乙方拆除設(shè)備，將從停止使用之日開始不再計(jì)取租賃費(fèi)用和閑置費(fèi)用。
第五條：租賃的建筑起重機(jī)械的設(shè)備管理
1、租賃的建筑起重機(jī)械由乙方負(fù)責(zé)操作和設(shè)備管理。建筑起重機(jī)械應(yīng)當(dāng)配備取得相應(yīng)特種作業(yè)證(四川省建設(shè)廳頒發(fā))的操作、指揮和安拆人員，并對設(shè)備及配置的機(jī)組人員進(jìn)行日常檢查和管理，確保設(shè)備在安全、正常技術(shù)狀態(tài)下運(yùn)行，對設(shè)備的安全使用負(fù)責(zé)。
2、因故障造成租賃機(jī)械無法正常運(yùn)行時(shí)：一般故障乙方應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)排除，大的故障(起升、回轉(zhuǎn)、小車的大故障)不得超過12小時(shí)。如12小時(shí)內(nèi)未能修復(fù)的，乙方免收維修期間的租賃費(fèi)。但機(jī)械故障系因甲方違章指揮、違章作業(yè)造成，甲方仍應(yīng)支付修復(fù)停運(yùn)期間的租金。每月每臺塔機(jī)故障不得超過2次4小時(shí)以上，若超過2次以上，每次扣除一個(gè)臺班，每月超過一次24小時(shí)以上故障的，每次扣除2個(gè)臺班。
3、雙方約定每月一次，每次4小時(shí)為機(jī)械正常維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間，具體時(shí)間由甲方工程項(xiàng)目與乙方管理人員商定。
第六條：雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械，要求乙方正確安全地操作和維護(hù)租賃使用的建筑起重機(jī)械。若因?yàn)橐曳皆驅(qū)е聶C(jī)械毀損滅失或者出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額支付租金和其他費(fèi)用。
3、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供承租機(jī)械進(jìn)出場作業(yè)、其他維護(hù)作業(yè)的協(xié)助和便利，按時(shí)接收或驗(yàn)收乙方交付的機(jī)械設(shè)備。
4、甲方應(yīng)當(dāng)為租賃機(jī)械提供安全作業(yè)環(huán)境，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場的看護(hù)，保護(hù)設(shè)備的安全。如因甲方原因造成機(jī)械毀損滅失的，應(yīng)賠償乙方損失。
5、未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉(zhuǎn)租本合同名下機(jī)械，不得對租賃機(jī)械進(jìn)行改裝或增設(shè)他物。
6、配合乙方辦理建筑起重機(jī)械的安裝備案和使用備案，完成有關(guān)蓋章用印手續(xù)。
7、不得違章指揮建筑起重機(jī)械和機(jī)組人員，不得強(qiáng)令機(jī)組人員冒險(xiǎn)作業(yè)。
8、承租人應(yīng)當(dāng)確保出租人塔機(jī)進(jìn)出場三通一平，排除障礙，提供安裝和拆卸的地理?xiàng)l件。
9、保證塔機(jī)供電電源安置在塔機(jī)基礎(chǔ)附近三米內(nèi)，專用配電應(yīng)按用電規(guī)范要求配置，電壓應(yīng)保持在360-400之間。
10、塔機(jī)操作和指揮人員的工作量除白天外每人夜班不超過20點(diǎn)，超過由承租方付超時(shí)工資，每人每小時(shí)15元。
11、為機(jī)操工和指揮人員提供食宿環(huán)境。
乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方有權(quán)按照合同約定收取租金。
2、因甲方原因?qū)е碌?機(jī)械毀損滅失，乙方有權(quán)要求甲方賠償。由于塔機(jī)本身性能原因及違章操作造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)完成建筑起重機(jī)械的安裝驗(yàn)收，并通過第三方檢測，不得提供已經(jīng)淘汰或報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)提供塔機(jī)基礎(chǔ)圖并負(fù)責(zé)安裝地腳螺栓的預(yù)埋工作，提供塔機(jī)使用的相關(guān)資質(zhì)及裝拆資格說明，并保證進(jìn)場塔機(jī)使用年限均在4年以內(nèi)(20xx年08月01日后出廠的設(shè)備)。
4、乙方應(yīng)向甲方當(dāng)提供建筑起重機(jī)械的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品出廠合格證、產(chǎn)權(quán)備案證等資料，負(fù)責(zé)到建設(shè)行政主管部門辦理建筑起重機(jī)械的安裝備案和使用備案。(塔機(jī)駕駛室應(yīng)加質(zhì)量好的鎖，加強(qiáng)管理)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供出租機(jī)械的使用環(huán)境、安全使用要求、操作維護(hù)注意事項(xiàng)等必要的技術(shù)資料或技術(shù)說明;乙方應(yīng)每月向甲方出具每臺設(shè)備的自檢記錄;操作人員應(yīng)按時(shí)認(rèn)真填寫交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄。
6、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)租賃期間的維修保養(yǎng)義務(wù)，并承擔(dān)鋼絲繩、滑輪、料斗(每臺一個(gè))、長短吊繩。吊繩三副以舊換新，丟失賠償每副80元，塔吊上的繩卡、吊鉤、吊環(huán)由出租方自備，場地上的繩卡、吊鉤、吊環(huán)由承租方承擔(dān)。
7、乙方指派的機(jī)組人員具有兩年以上的操作經(jīng)驗(yàn)，必須具有相應(yīng)的上崗證(四川省建設(shè)廳頒發(fā))，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，并應(yīng)拒絕甲方提出的違章指揮。保證每班一個(gè)司機(jī)，兩個(gè)指揮，否則將視具體情況扣除當(dāng)班人員的工資及機(jī)械租賃費(fèi)。
8、由于承租方工地供電電壓的問題造成塔機(jī)不能正常工作，以及不按合同付租賃費(fèi)出租方有權(quán)停機(jī)，停機(jī)期間按正常租賃費(fèi)收取。
第七條：違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任：
1、因甲方原因單方解除合同，如給乙方造成損失，應(yīng)向乙方賠償相應(yīng)損失。
2、甲方未按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的方法使用租賃機(jī)械的，致使租賃機(jī)械受到損失的，乙方可以解除合同，并要求甲方賠償損失。
3、甲方未經(jīng)乙方書面許可擅自將租賃機(jī)械轉(zhuǎn)租的，乙方可以解除合同并要求甲方賠償損失。
4、甲方未經(jīng)乙方書面許可擅自改善或增設(shè)他物的，乙方可以要求甲方及時(shí)恢復(fù)原狀或者賠償損失。
5、因甲方施工現(xiàn)場條件或施工更改等原因造成租賃機(jī)械進(jìn)場后停工或停工后延遲出場，甲方應(yīng)按租金(不含人工)的65%的金額向乙方支付閑置費(fèi)用。
乙方違約責(zé)任：
1、乙方無法提供合同約定的機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲方書面告之仍不能按時(shí)履行或提供的替代機(jī)械性能達(dá)不到甲方要求，導(dǎo)致合同無法履行的，甲方可以解除合同，并要求乙方賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一日應(yīng)按照元/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付遲延履行違約金。凡逾期滿15日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金。
3、在合同期間因乙方原因(包括機(jī)械設(shè)備原因和乙方指派的操作、維護(hù)人員的不當(dāng)行為，但乙方按照合同約定對機(jī)械進(jìn)行維修保養(yǎng)的時(shí)間除外)導(dǎo)致機(jī)械停工的，每停工一天，甲方除扣減相應(yīng)租金外，可要求乙方支付該機(jī)械日租金100%的違約金。
4、工程施工過程中發(fā)生事故的，乙方應(yīng)立即通知甲方。乙方和甲方應(yīng)立即組織人員和設(shè)備進(jìn)行緊急搶救和搶修，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。需要移動現(xiàn)場物品時(shí)，應(yīng)做出標(biāo)記和書面記錄，妥善保管有關(guān)證據(jù)。乙方和甲方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)如實(shí)的向有關(guān)部門報(bào)告裁定：甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第八條：不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第九條：爭議解決
本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商或者調(diào)解不成的，向成都市金牛區(qū)人民法院提起訴訟。
第十條：為更好地履行本合同，雙方特指定以下人員為履約聯(lián)系人。
甲方項(xiàng)目經(jīng)理： 乙方業(yè)務(wù)聯(lián)系人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
執(zhí)行經(jīng)理： 劉富兵 維修聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：XX 聯(lián)系電話：
現(xiàn)場設(shè)備管理：彭正明 投訴聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：XXX投訴電話：
第十一條：其他條款
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同共7頁，一式六份，具有同等法律效力，其中甲方四份，乙方二份。
2、本合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同簽訂地：
5、其他約定：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇4
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計(jì)院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽設(shè)計(jì)院及成都分院的代理人�，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時(shí)效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時(shí)效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續(xù)的事實(shí)依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實(shí)”，認(rèn)定訴訟時(shí)效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實(shí)”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時(shí)效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時(shí)間”為20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí)，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時(shí)還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計(jì)院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。
4.岳陽設(shè)計(jì)院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計(jì)”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽設(shè)計(jì)院承擔(dān)。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計(jì)院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計(jì)院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實(shí)際履行《租賃合同》
1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計(jì)院的職工”。
針對這一問題，二審法官當(dāng)庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計(jì)院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計(jì)院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計(jì)院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書是岳陽設(shè)計(jì)院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計(jì)院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí)，想以此逃避其舉證責(zé)任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場時(shí)，要簽進(jìn)出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場拖車費(fèi)、汽油費(fèi)、機(jī)械手人工費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等諸多憑證。岳陽設(shè)計(jì)院從來沒有支付過這些費(fèi)用。誰支付的這些費(fèi)用，誰才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項(xiàng)目的事實(shí)。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計(jì)院。
3.一審法院僅僅因?yàn)楸簧显V人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計(jì)院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計(jì)院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項(xiàng)目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人，也是本案租賃物的實(shí)際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計(jì)院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計(jì)院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時(shí)效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備租賃合同 篇5
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
為明確上權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本著自愿、公平。平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，甲、乙方向甲方租賃WBC500拌合設(shè)備一事達(dá)成如下協(xié)議。
1、設(shè)備概況
�。�1）名稱：二灰碎石拌合設(shè)備
（2）型號：華山WBS500
�。�3）數(shù)量：一套
2、使用的工程項(xiàng)目及特點(diǎn)
�。�1）使用的項(xiàng)目名稱：延安市沿黃公路路面工程LM-4
�。�2）使用地點(diǎn)：延安市延長縣南河溝鄉(xiāng)前灘村
3、設(shè)備所有權(quán)
（1）設(shè)備所有權(quán)歸屬于甲方
�。�2）乙方在租賃期內(nèi)擁有該設(shè)備的管理和使用權(quán)
4、租賃期限
自雙方合同簽訂起至乙方通知退場為止，租賃期滿，乙方將設(shè)備交于甲方辦理退場手續(xù)。
本次租賃時(shí)間從年月日至年月日
5、租金及支其付
租金：
支付：
6、設(shè)備運(yùn)輸及費(fèi)用
乙方承擔(dān)設(shè)備進(jìn)場的一切費(fèi)用，租賃期兩個(gè)月及兩月以上，甲方承擔(dān)設(shè)備退場的一切費(fèi)用，不足兩個(gè)月由乙方承擔(dān)該部分費(fèi)用。
7、冬季停工期間設(shè)備不產(chǎn)生租賃費(fèi)用，但乙方負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的保護(hù)工作，如有損壞由乙方承擔(dān)。
8、雙方權(quán)利與義務(wù)
�。�1）甲方根據(jù)設(shè)備說明書提出維修、保養(yǎng)要求。
�。�2）甲方負(fù)責(zé)提供一名操作熟練的機(jī)手。
（3）甲方負(fù)責(zé)提供合格的設(shè)備及發(fā)電機(jī)組。
（4）設(shè)備的維修、保養(yǎng)及潤滑油費(fèi)用由甲方提供
�。�5）每月維修時(shí)間不得超過4天，超出的天數(shù)不計(jì)租金
�。�6）服從乙方現(xiàn)場安全管理
�。�7）乙方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度調(diào)節(jié)工作時(shí)間，并保證設(shè)備的維修、保養(yǎng)及上下班交接時(shí)間。
�。�8）乙方有權(quán)利對甲方進(jìn)場人員進(jìn)行監(jiān)督、管理。當(dāng)甲方人員不服從監(jiān)督、管理時(shí)可通知甲方主管部門進(jìn)行處理。
�。�9）乙方有權(quán)利進(jìn)行設(shè)備的安全管理。
9、安全責(zé)任及事故處理
�。�1）運(yùn)輸中的安全由運(yùn)輸負(fù)責(zé)
�。�2）使用過程中出現(xiàn)非乙方原因造成的機(jī)械故障由甲方負(fù)責(zé)
�。�3）因乙方原因造成的機(jī)械故障和人員事故，由乙方負(fù)責(zé)
�。�4）由乙方督責(zé)設(shè)備的看管及保護(hù)
�。�5）事故發(fā)生后，保護(hù)好現(xiàn)場及時(shí)通知乙方協(xié)商處理
9、違約責(zé)任
若乙方未按合同支付租金且未于甲方協(xié)商好，甲方有權(quán)利單方面終止合同。
10、爭議解決
�。�1）本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議決定。
�。�2）合同履行過程中發(fā)生爭議且無法協(xié)商解決時(shí)，任何一方違反約定另一方均有權(quán)利向合同簽訂地人民法院提出訴訟。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年月日
設(shè)備租賃合同 篇6
承租方：(以下簡稱乙方)
出租方：(以下簡稱甲方)
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同。
第一條：租賃設(shè)備的名稱：
設(shè)備使用地點(diǎn)：
第二條：租賃期限
自_ ____年__ __月__ __日至 年 月 日
第三條：租金支付
租金：(小寫)： 元整; (大寫)：
第四條：租賃設(shè)備的交貨和驗(yàn)收
1、租賃設(shè)備在交貨地點(diǎn)，由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃設(shè)備延遲交貨時(shí)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方應(yīng)自收貨時(shí)起24小時(shí)內(nèi)在交貨地點(diǎn)檢查驗(yàn)收租賃設(shè)備，同時(shí)將簽收蓋章后的租賃設(shè)備的驗(yàn)收收據(jù)交給甲方。
3、如果乙方未按前款規(guī)定的時(shí)間辦理驗(yàn)收，甲方則視為租賃設(shè)備已在完整狀態(tài)下由乙方驗(yàn)收完畢，并視同乙方已經(jīng)將租賃設(shè)備的驗(yàn)收收據(jù)交付給甲方。
4、如果乙方在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)租賃設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)
性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責(zé)任時(shí)，乙方應(yīng)在交貨當(dāng)天，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負(fù)責(zé)處理，否則，視為租賃設(shè)備符合本合同及附件的約定要求。
第五條：租賃設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)和費(fèi)用
1、在工作過程中乙方若不能對設(shè)備故障進(jìn)行排除
除，應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行維修。
2、租賃設(shè)備在安裝、保管、使用等過程中發(fā)生的一切費(fèi)用、稅款，均由乙方承擔(dān)。
第六條：未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。與本合同有關(guān)附件具備本合同同等效力。本協(xié)議壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備租賃合同 篇7
甲方： 簽訂地點(diǎn)：
乙方： 合同編號：( )吊字 號
甲方因工程需要租用乙方的起重設(shè)備，為明確雙方責(zé)任和義務(wù)，特簽訂本合同供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工作地點(diǎn)：
二、工程概況：
三、進(jìn)出場往返里程： 公里
注：以上費(fèi)用經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商確定。
五、租賃時(shí)間：自 年 月 日吊車進(jìn)場，租用 天。具體時(shí)間以甲 方通知為準(zhǔn)。合同期滿，若甲方需繼續(xù)租用且雙方均無異議，此合同自動延續(xù);
六、超額加班費(fèi)計(jì)算：
吊車工作加班計(jì)算。臺班工作小時(shí)按 小時(shí)計(jì)，加班小時(shí)累計(jì)按臺班計(jì)價(jià)。加 班小時(shí)以甲方的簽證單為準(zhǔn)。
七、合同總價(jià)：(大寫) 元，￥： 元
八、付款方式：
(1)合同經(jīng)雙方簽字蓋章吊車進(jìn)場作業(yè)前，甲方預(yù)付合同定金 元
(2)吊裝完工后，在乙方離場前，甲方即向乙方付清所有吊裝費(fèi)用;
(3)其它雙方約定的方式：
九、雙方責(zé)任和權(quán)力：
(一)甲方的責(zé)任和權(quán)力：
1、負(fù)責(zé)吊裝作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，負(fù)責(zé)向乙方提供經(jīng)批準(zhǔn)的施工作業(yè)方案，嚴(yán)禁指令乙 方干超出作業(yè)方案以外的工程。吊裝作業(yè)前，向乙方操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并 派有施工經(jīng)驗(yàn)和比較培訓(xùn)合格、有起重操作證的人員擔(dān)任現(xiàn)場起重作業(yè)指揮。
2、負(fù)責(zé)向乙方準(zhǔn)確提供所吊設(shè)備的幾何尺寸及重量等重要參數(shù)。甲方安排乙方每次作業(yè)， 必須滿足乙方吊車作業(yè)性能范圍 ，否則乙方有權(quán)拒絕作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)吊車施工現(xiàn)場的道路清理、地下管網(wǎng)及空中排障工作，使施工場地具備吊裝施工 的條件，確保吊車作業(yè)安全。由于對施工場地地面和地下設(shè)施情況申報(bào)不清而造成的 事故，其責(zé)任和損失由甲方負(fù)責(zé)。
4、在租賃期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、變賣和抵押乙方的設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)移作業(yè)地點(diǎn)，不得 自行操作乙方設(shè)備。如因此發(fā)生事故或造成損失，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)按時(shí)支付吊車租賃費(fèi)用，若逾期支付，乙方將按結(jié)算金額×0.5%/天收取滯納金， 甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)乙方在施工現(xiàn)場吊車的安全保衛(wèi)工作，如果由于保管不嚴(yán)而造成吊車損壞或零部件丟失，損失由甲方負(fù)責(zé)。
7、負(fù)責(zé)指派專人為乙方簽證任務(wù)單，并提供乙方派駐現(xiàn)場人員食宿方便，協(xié)助乙方做好管理工作。
8、其它約定的職責(zé)：
(二)乙方的責(zé)任和權(quán)力：
1、負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或雙方約定的時(shí)間組織吊車進(jìn)場施工。
2、乙方吊車操作人員必須服從甲方領(lǐng)導(dǎo)的指揮和安排，并嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，做到安全施工、文明施工。
3、選派服務(wù)態(tài)度好、有良好職業(yè)素養(yǎng)、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程的人員隨機(jī)進(jìn)場服務(wù)。
4、如果甲方未按時(shí)支付租賃費(fèi)用，乙方有權(quán)隨時(shí)終止吊車出租。
5、負(fù)責(zé)對派出人員的思想教育、安全生產(chǎn)教育。
6、其它約定的職責(zé)：
十、安全職責(zé)：
1、甲方指揮操作人員違章作業(yè)的，乙方吊車操作人員有權(quán)拒絕接受指揮。在吊裝過程中，甲、乙雙方對所吊物件發(fā)生爭議時(shí)，甲方若堅(jiān)持自己意見，應(yīng)向乙方吊車操作人員出具書面通知，由此造成的吊車和其它損失，均由甲方承擔(dān)。
2、如果因甲方謊報(bào)、瞞報(bào)所吊設(shè)備的幾何尺寸及重量等重要參數(shù)而造成的一切損失，均由甲方負(fù)全部責(zé)任，并賠償由此造成的乙方名譽(yù)上的損失。
3、甲方必須確保所吊設(shè)備(構(gòu)件)的質(zhì)量，因設(shè)備(構(gòu)件)本身質(zhì)量問題而造成的損失，均由甲方承擔(dān)。
4、施工中若發(fā)生安全事故時(shí)，責(zé)任劃分原則為;吊鉤以上屬吊車機(jī)械方面的原因，由乙方負(fù)責(zé)。
十一、其它：
1、在出租期間，乙方吊車原則上不報(bào)停。
2、未盡事宜及遇人力不可抗拒因素造成本合同有關(guān)條款不能正常執(zhí)行時(shí)，雙方可協(xié)商解決或向工程所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。經(jīng)雙方簽字或蓋章后生 效。如一方違約。必須支付對方伍萬元作為違約賠償金。本合同一旦工作完畢，結(jié)清 價(jià)款后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【精品】設(shè)備租賃合同范文七篇】相關(guān)文章：
【精華】設(shè)備租賃合同范文七篇05-19
設(shè)備租賃合同范文合集七篇05-17
【精品】設(shè)備租賃合同四篇04-18