房屋買賣合同【共15篇】
隨著人們對法律的了解日益加深,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編為大家整理的房屋買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
房屋買賣合同1
甲方(賣方):趙XX
乙方(買方):張XX
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在____市____區(qū)渝州路2小區(qū)3號樓4單元405室(建筑面積120平方米,儲藏室40平方米,產(chǎn)權證號100XXXX5420)房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整;即人民幣小寫100元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整,即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的.有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期____日,應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:100XXXX8485),空調(diào)兩臺(型號:015XXXX8549 ),熱水器(型號:109XXXX4554),浴霸(型號:102XXXX6985),飲水機(型號:108XXXX9264),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施,等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
轉(zhuǎn)讓方:受讓方:
法定代表人:法定代表人:
簽訂日期:簽訂地點:
房屋買賣合同2
出售人:_____________,身份證號:______________________,住________________________
_____________,身份證號:_____________________,住________________________
購買人:_____________,身份證號:_____________________,住________________________
出售人與購買人就位于農(nóng)村的房屋買賣事項,經(jīng)充分、平等協(xié)商一致,自愿達成本合同。
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道____________村__________組集體成員。
二、房屋情況:
1、本合同交易的房屋位于_____市_____街道________________________________________
______________________________________________________________________________;
2、房屋結構為大門朝南落地式帶院子;房屋共二層帶閣樓,左右隔墻與他人共用;
房屋總占地面積約為_________,其中房屋占地約為___________,院子占地面積__________,
其他:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3、該交易房屋由出售人全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用,并可以出售轉(zhuǎn)讓該房屋。
三、為保證本合同切實履行以及房屋的交付使用,出售人保證并承諾如下:出售人自愿根據(jù)本合同條款將本合同項下房屋售予購買人,對此不反悔;本合同項下房屋質(zhì)量符合居住需要,不存在任何質(zhì)量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經(jīng)濟糾紛,出售人僅將該房屋售予購買人;該房屋售予購買人后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸購買人,例如可以獲取的征地補償、拆遷補償?shù);出售人愿意積極配合購買人辦理房屋產(chǎn)權的`相關手續(xù)以及愿意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權益。
四、房屋價格:
1、本合同項下房屋交易價格為人民幣_______萬元,為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
2、購買人于本合同簽訂之日起三天內(nèi)一次性將萬元支付給出售人,支付方式為存入出售人以下銀行賬戶:
開戶銀行___________________________
賬戶名稱___________________________(必須為出售人之一)
帳號_______________________________
3、購買人存入購房款后并通知出售人后,出售人立即給購買人開具收款收據(jù)。
五、購買人根據(jù)第四條支付價款之日,出售人交付本合同項下房屋以及相關資料;購買人支付價款后不能正常占有、使用該房屋的,出售人應當承擔違約責任。
六、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;副本根據(jù)需要制作相應的份數(shù),見證人每人保存副本一份。自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方(手印): 乙方(手印):
證明人(手印):
年 月 日
房屋買賣合同3
甲方(賣方):_______
身份證號碼:_______ 電話:_______
乙方(買方):_______
身份證號碼:_______ 電話:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在xxx市xx區(qū)xxx園六xxx號樓房(單元xx號樓房(建筑面積xxx米)樓房出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣xxxx大寫肆拾叁xx萬元整;大寫肆拾叁xx萬元整;即人民幣小寫xx元。
三、乙方于xxxx年xx月xx日向甲方支付定金:大寫貳xx萬元整,即小寫xx元。
四、乙方于xxxx年xx月xx日第二次付款大寫叁xx萬元整,即小寫xx元。
五、經(jīng)甲乙雙方同意,甲方于xxxx年xxx月xx14日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有,乙方屆時將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時,為確保在以后的房產(chǎn)過戶順利,將暫時暫扣叁仟元購房款,小寫3000.00元,待該樓房的房產(chǎn)證順利過戶給乙方時,乙方再把此叁仟元款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過戶時積極提供協(xié)助,若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過戶的',產(chǎn)生的一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由乙方承擔。甲方應在xxxx年xx月xx日前將該房產(chǎn)交付乙方;
八、屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц秞xxx元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期xx日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、經(jīng)雙方確認,xxx年xx月xx日前,乙方把剩余購房款一次性付給甲方時,甲方屆時將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據(jù)全部一并交給乙方。交付該房產(chǎn)時甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件。
十一、雙方違約責任如下:甲方如違反本協(xié)議,則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協(xié)議,返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款:xxx
甲方(賣方):
身份證號:_______
住址:_______
電話:_______
乙方(買方):_______
身份證號:_______
住址:_______
電話:_______
丙方(見證人):_______
身份證號:_______
住址:_______
電話:_______
簽定日期:xxxx年xx月xx日
簽定地點:_______
房屋買賣合同4
轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方):_________________
姓名身份證號:_________________
受讓方(以下簡稱乙方):_________________
身份證號:_________________
現(xiàn)在平等、自愿的基礎上,經(jīng)協(xié)商達成一致,甲方將自己占有、使用的一套房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方就房屋轉(zhuǎn)讓相關事宜達成以下協(xié)議書條款,以資共同遵守:_________________
一、轉(zhuǎn)讓房屋的基本情況:該房屋位于_________________,建筑面積近130平方米(包括臥室4間、客廳1間、衛(wèi)生間1間、廚房1間、陽臺1間)。按原狀交付,未曾裝修。
二、轉(zhuǎn)讓價格:雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價格為(人民幣)_________,大寫(人民幣)_________________。
三、付款方式:雙方一致同意購房款由乙方一次性支付給甲方。在甲方向乙方交付房屋鑰匙同時,乙方應支付購房款(人民幣)_________________,大寫(人民幣)_________________。甲方在收款時應向乙方出具收據(jù)。
四、房屋交付:甲方應于本協(xié)議書生效之日起,將上述房屋鑰匙交付乙方,并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收,乙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
五、甲方的'承諾保證:甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權,保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利,否則一切后果由甲方全部承擔。
六、本協(xié)議書未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議和本協(xié)議書具有同等法律效力。
七、本協(xié)議書除協(xié)議條款和法律規(guī)定以外,若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟損失的,由責任方負全部責任。
八、本協(xié)議書一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方存檔一份,協(xié)議書從雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________乙方:_________________
見證方:_________________
簽訂日期:_________________
房屋買賣合同5
甲方:_________________(受讓方)身份證號碼:_________________
乙方:_________________(受讓方)身份證號碼:_________________
丙方:_________________(出租方)身份證號碼:_________________
在本協(xié)議簽訂前,丙方與甲方已于________年簽訂了房屋租賃合同,現(xiàn)就甲方與丙方所生之權利義務,三方經(jīng)協(xié)商達成本協(xié)議如下:
一、原甲丙雙方合同權利義務承受
1、三方同意,自本協(xié)議生效之日起,甲方基于原甲丙雙方合同所享有或承擔之全部權利、義務,除本協(xié)議另有約定外轉(zhuǎn)由乙方享有或承擔。
2、原甲丙雙方所簽訂的《房屋租賃協(xié)議》,自本協(xié)議簽訂之日起,除甲方將其權利義務轉(zhuǎn)讓予乙方及本協(xié)議另有約定的條款外,合同項下的其它條款不變,對乙方與丙方均具有約束力。
3、在本協(xié)議生效之前,甲方依原甲丙雙方合同已向丙方支付房租,則自本協(xié)議生效之日起,該款項視同乙方支付,丙方不得要求乙方另行支付。
4、本協(xié)議生效前已發(fā)生之甲方應履行義務或責任,不論甲方是否已履行完畢,均自本協(xié)議生效日起由乙方承受。
本協(xié)議生效后,丙方不得基于原甲丙雙方合同再對甲方行任何主張。
二、各方如因本合同產(chǎn)生爭議,應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的',應向房屋所在地法院提起訴訟,通過訴訟方式解決。
三、本《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與原甲丙雙方簽訂的《房屋租賃協(xié)議》一同構成有效的合約文件,二者缺一不可。
四、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙雙執(zhí)一份,經(jīng)三方蓋章后生效。
甲方簽字(蓋章):_____乙方簽字(蓋章):____丙方簽字(蓋章):____
____年____月____日____年____月____日____年____月____日
房屋買賣合同6
出 售 方:(以下簡稱甲方) _______,身份證號:_______,身份證號:_________________。
購 買 方:(以下簡稱乙方) _______,身份證號:_______,身份證號:_________________。
出售方與購買方就位于江西省上饒市信州區(qū)上玉路56號 的房屋買賣事項(因出售方急需長期流動資金),經(jīng)雙方充分、平等 ,友好協(xié)商一致,自愿達成本合同。
一、本合同雙方當事人均為上饒市信州區(qū)合法常住居民。
二、房屋情況:
1、 本合同交易的房屋位于上饒市信州區(qū)的上玉路56號,建筑面積約為______平方米,房屋結構為大門朝東坐北朝南。
2、 該交易房屋由出售方全額出資建造,使用的土地為______村集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用,并可以出售轉(zhuǎn)讓該房屋。
三、 為保證本合同切實履行以及房屋的交付使用,出售方保證并承諾如下:出售人自愿根據(jù)本合同條款將本合同項下房屋售予購買方,對此不反悔;本合同項下房屋質(zhì)量符合居住需要,不存在任何質(zhì)量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經(jīng)濟糾紛,出售方僅將該房屋售予購買方;該房屋售予購買人后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的`所有權益歸購買人,例如可以獲取的征地補償、拆遷補償?shù)?出售方愿意積極 配合購買人辦理房屋產(chǎn)權的相關手續(xù)以及愿意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權益。
四、房屋價格:
1、本合同項下房屋交易價格為人民幣_______萬元,為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
2、購買方: 于本合同簽訂之日起當天,一次性將現(xiàn)金人民幣 萬元支付給出售方,出售方開具收款收據(jù)以為憑證。
五、出售方因本次房屋出售事出緊急,故一時未找到新的居住場所,且出售方同購買方雙方關系較友好;所以購買方同意把本協(xié)議購買之房屋暫時借給出售方居住,但最長居住期限不得超過______個月(自本合同簽訂之日算起);且出售方只限于享受暫時居住權,該房屋的其他一切權益包括但不限于該房屋的轉(zhuǎn)讓權出售權和征地補償、拆遷補償權全部歸購買方獨享。
六、購買方根據(jù)第四條支付清購房款之日起,出售方應交付本合同項下房屋以及相關資料;購買方支付價款后不能正常占有(雙方另有商議的除外)、使用該房屋及獨自享有該房屋的轉(zhuǎn)讓權出售權和征地補償、拆遷補償權的;出售方應當承擔違約責任暨(購買方一次性全額返還購買方:購房本金共計人民幣 萬元及支付自本協(xié)議簽訂之日起至購買方一次性全額返還購房本金及違約金之日止,按總購房款計量每日千分之二的違約金。
七、出售方、購買方雙方同意上述協(xié)議,各無異議,不得反悔。如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決,協(xié)調(diào)解決不了可上訴當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
八、本合同正本一式貳份,每份共二頁;雙方每人各持一份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
九.本合同條款中若有無效條款并不影響其他條款的有效實施。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣合同7
備案號:_________
售房人:_________
購房人:_________
身份證號:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于_________
二、該商品房的具體幢號、建筑結構、設計用途、建筑面積如下:
房屋幢號
建筑結構
設計用途
建筑面積
該商品房交付時如有面積差異,以房屋產(chǎn)權監(jiān)理機關實測面積為準。
三、甲方應向乙方出示所售房屋的下列證件:
1、國有地地使用證,編號:_________
2、房屋所有權證,編號:_________
3、商品房預售許可證,編號:_________
四、該商品房銷售價格為:實得建筑面積_________元/平方米,房款共計_________元,大寫_________幣_________。
五、付款方式及付時間甲、乙雙方按下列第_________種約定辦理。
1、乙方在合同簽訂之日起_________日內(nèi)一次性付清全部房款,甲方給予乙方_________%優(yōu)惠,即實付房款總額_________元。
2、乙方在合同簽訂之日起_________日內(nèi)首付房款_________元,余款在_________付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款購房,甲、乙雙方就此項內(nèi)容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第_________種約定追究乙方違約責任。
1、終止合同,乙方按應付房款的_________%向甲方支付違約金,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,乙方按_________向甲方支付違約金。
七、甲須于_________年_________月_________日前將竣工驗收合格的商品房交付給乙方,如因_________,除甲、乙雙方協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據(jù)實延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約,乙方按下列第_________種約定追究甲方違約責任。
1、終止合同,甲方按乙方應付房款的_________%向乙方支持違約金,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按_________向乙方支付違約金。
九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權監(jiān)理機關實測面積差異在±_________%至±_________%以內(nèi),按實測面積結算房款差異超過±_________%,乙方按下列第_________種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起_________日內(nèi),將乙方已付房款退還乙方,并按_________利率給付利息。
2、合同繼續(xù)履行,雙方約定_________。
十、預售商品房在開發(fā)建設過程中,甲方對原設計方案進行調(diào)整和修改,必須在調(diào)整和修改的方案批準后_________日內(nèi)書面通知乙方,乙方應在收到該通知之日起_________日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按_________利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的.配套環(huán)境和配套設施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝飾、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質(zhì)量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,應協(xié)助乙方在_________日內(nèi)到房屋產(chǎn)權監(jiān)理機關辦理權屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)辦理權屬登記的,乙方按下列第_________種約定處理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起_________日內(nèi)將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付房款的_________%支付違約金。
2、合同繼續(xù)履行,甲方按_________向乙方支付違約金。
十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時,應當依照政府相關規(guī)定,同時簽訂前期物業(yè)管理服務協(xié)議。
十四、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,交簽訂補充協(xié)議。
十五、本合同連同附件及補充協(xié)議共_________頁,一式三份,經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,成都市房屋產(chǎn)權監(jiān)理處備案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意按下列第_________種約定處理。
1、由_________仲裁委員會仲裁。
2、向人民法院起訴。
十七、其他約定:_________
甲方:_________乙方:_________
_________年____月____日_________年____月____日
說明
1、在成都市錦江、青羊、金牛、武侯、高新區(qū)范圍內(nèi)銷售的商品房,本合同首頁須與成都市房屋產(chǎn)權監(jiān)理處聯(lián)機打印后備案。購房人右要合同簽訂后持本合同到成都市房屋產(chǎn)權監(jiān)理處或者撥打查詢備案信息。
2、本合同的部條款,當實際情況未發(fā)生或當雙方不作約定的,應在空格處打"/",以示刪除。
3、本合同由成都市房地產(chǎn)管理局統(tǒng)一監(jiān)制。
房屋買賣合同8
民事起訴狀
原告:
注冊地
法定代表人:
電話:
被告:
地址:
電話:
訴訟請求:
1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、請求法院判決被告支付違約金610元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告于20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告出售給被告位于鄭州市金水區(qū)玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房,該房屋總價款為:881049元,其中有首付款271049元,余款610000元被告應在20xx年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付,合同還約定交房日期為20xx年10月31日之前。合同簽訂后,被告僅支付首付款271049元。之后,被告以貸款沒有通過為由,在合同約定的余款交付日期到后,卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定:“逾期90日后,出賣人有權解除合同,買受人按累計應付款的'0.1%向出賣人支付違約金。”
因此,原告根據(jù)合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同,并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請求法院判如所請。
此致
金水區(qū)區(qū)人民法院
河南省置業(yè)有限公司
二O**年月 日
房屋買賣合同9
甲方(賣方):身份證號碼:
乙方(買方):身份證號碼:
甲乙雙方平等自愿協(xié)商,甲方將坐落在出售給乙方,該房屋性質(zhì)為政府安置,甲方自建。建設用地規(guī)劃許可證。
一、房屋概況:
乙方購房層次第五層,另注標準層第三層房屋一套,三房二廳一廚二衛(wèi),總面積120平方米,包含公共樓梯。總價值人民幣仟元整(¥元整),甲乙雙方商定以套計算,面積辦證為準,互不追責。
二、其他約定:
1、房屋內(nèi)墻粗胚粉刷,外墻瓷磚、油漆,樓梯扶手,樓梯間進戶門,水電線和管到戶門口由甲方負責。水電開戶,鋁合金、防盜網(wǎng)等費用由乙方承擔。本套房屋進戶門由乙方承擔。
2、樓梯衛(wèi)生、樓梯聲控燈由本層的'住戶自己負責,為維護眾人利益,購房戶不得在樓梯和休息平臺堆放雜物及交通工具,另購房戶未經(jīng)甲方同意不得私自發(fā)改造房屋結構。
3、甲方提供現(xiàn)在的辦證資料,辦理房產(chǎn)證,所有稅費水電開戶費用由乙方承擔。
三、付款方式:
1、簽字即房屋買賣合同生效。
2、乙方付首付拾萬元整。
3、甲方在做到乙方本層磚結好,乙方再支付拾萬元整。
4、余款在主體完工后乙方一次性付清,剩余貳萬元在房產(chǎn)證辦理過戶后付清。
四、違約責任:
1、甲、乙雙方簽字合同后,即具有法律效力,雙方不能違約,違約方賠償另一方壹萬元整。
2、在不可抗拒自然災害的情況下,不算違約。
五、另行約定(約定事項與本合同具有同等的法律效力)
1、柴火間(3—4平方米)甲方提供給乙方永久性使用,但柴火間不予辦證。
2、沙石要吊到本層樓。
3、甲方在20xx年底交房給乙方使用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣合同10
出賣人(甲方):
聯(lián)系電話:
買受人(乙方):
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品達成如下協(xié)議:
一、甲方在冷水灘區(qū)春江路6號地修建商品房,土地屬國家出讓地,乙方對該商品房做了充分全面的了解,愿意購買該房產(chǎn)。
二、乙方購買的甲方商品房為_____棟____單元第_____層____號房,該商品房合同約定的建筑面積為_________平方米。
三、面積確認及面積差異處理
1、合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異,以產(chǎn)權登記面積為準。
2、商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,以方同意按照產(chǎn)權登記面積據(jù)實結算房價款,多退少補。
四、計價方式與價款
1、該商品房按建筑面積單價為每平方米________元,房款總計人民幣(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫:¥______元)。
五、付款方式
1、乙方于____年____月____日與甲方簽訂購房合同時,交定金(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫:¥______元)。
2、簽訂施工合同時買受人一次性付清總房款的___%,付款金額為(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫:¥______元)。余款___%(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫:¥______元)在房屋交付使用時一次性付清。
六、甲方在____年____月____日交房給乙方使用(不可抗力的因素除外)。
七、甲方以電話通知的方式,告知乙方付款的.時間,乙方在接到電話之日起10日內(nèi),交付合同規(guī)定的款項,若不按時付款,甲方有權向甲方追索逾期利息,利息按照銀行借款利息計算,超過30天向甲方有權終止其購房合同,不予退還所有的購房款和押金,所有責任由乙方自己承擔。
八、甲方代辦理房產(chǎn)證、土地使用證、水、電開戶,所有手續(xù)費、稅費(銷售不動產(chǎn)稅)、契稅等費用由乙方承擔。乙方應及時提供辦證所需要的證件及一切費用。
九、交房標準:內(nèi)墻、天棚粗沙抹面,室內(nèi)地面不找平,內(nèi)墻普通粉刷,水、電主管線按到戶(室內(nèi)由乙方自己承擔)。
十、違約責任:乙方要求中途變更合同或退房,甲方拒絕乙方已付所有押金和購房款。
十一、甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭執(zhí)時,就協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十二、甲方在36個月內(nèi)房產(chǎn)證、土地證辦好交付給乙方。
十三、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房產(chǎn)部門備案一份,合同自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
房屋買賣合同11
存量房買賣合同 甲方(賣方): 乙方(買方): 經(jīng)紀機構:____市住房和城鄉(xiāng)建設局監(jiān)制 存量房交易合同 賣方(甲方): 法定代表人姓名: 國籍: 身份證照號: 護照號: 營業(yè)執(zhí)照注冊號: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 委托代理人: 聯(lián)系電話: 身份證照(證件號): 聯(lián)系地址: 買方(乙方): 法定代表人姓名: 國籍: 身份證照號: 護照號: 營業(yè)執(zhí)照注冊號: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 委托代理人: 聯(lián)系電話: 身份證照(證件號): 聯(lián)系地址: 經(jīng)紀機構: 法定代表人姓名: 營業(yè)執(zhí)照號: 備案證號: 執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人姓名: 資格證號: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 根據(jù)國家和____省、____市房地產(chǎn)交易有關規(guī)定,甲乙雙方通過 ,友好協(xié)商,雙方遵循平等、自愿、公平、守法和誠實信用原則,就該房屋買賣事宜訂立本合同。
第一條:房屋基本情況。
1.坐落:。
2.房屋所有權證編號:。
3.土地使用權證編號:。
5.房屋性質(zhì): 。
6.其它: 。
第二條:房屋其他情況。
1.房屋抵押情況為下列第 項:(僅選一項) 【1】甲方保證該房屋在本合同簽訂之時未曾設定抵押權! 2】該房屋在本合同簽訂之前已經(jīng)設定抵押權,甲方承諾在申請辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記前解除該抵押,并注銷相應的抵押登記,相關費用由甲方承擔。
2.房屋租賃情況為下列第 項:(僅選一項) 【1】甲方保證該房屋在本合同簽訂之時未曾租賃給他人。 【2】該房屋在本合同簽訂之前已經(jīng)租賃給他人,甲方保證該承租人已經(jīng)明確放棄優(yōu)先購買權,并承諾在房屋交付前解除該租賃關系,注銷相應的租賃登記,相關費用由甲方承擔。
3.房屋物業(yè)管理現(xiàn)狀為下列第 項:(僅選一項) 【1】該房屋目前由 負責物業(yè)管理,物業(yè)服務費交至________年____月! 2】該房屋目前尚未納入物業(yè)管理范圍。
4.隨同該房屋同時轉(zhuǎn)讓給乙方的房屋附屬設施和相關物品詳見本合同附件一。
第三條:房屋價款。 該房屋(包括閣樓、車庫,本合同附件一明確的房屋附屬設施及物品等) 成交總價為人民幣元(大寫:元整)。房屋(含閣樓)成交價格為人民幣元,車庫成交價格為人民幣元。
第四條:付款方式。
1.乙方于________年____月____日前給付甲方購房定金元(購房定金可沖抵購房款),甲方在收到乙方購房定金的同時,將該房屋的所有權證、土地使用權證交給經(jīng)紀機構,經(jīng)紀機構出具收件憑證。房屋買賣無法成交的,經(jīng)紀機構應及時歸還上述“雙證”。
2.房屋價款支付方式約定為下列第 款。(僅選一款) 【1】一次性付款: 乙方按本合同
第三條約定房屋價款,向甲方一次性支付的期限為下列第 項:(僅選一項) 〖1〗本合同生效之日起 天內(nèi)! 2〗房屋權屬轉(zhuǎn)移登記完成之日! 3〗房屋交付之日! 4〗年____月____日前。 【2】分期付款: 乙方于本合同生效之日起天內(nèi),按本合同
第三條約定房屋價款的%,向甲方支付人民幣( 元)(大寫: 元整); 乙方于房屋權屬轉(zhuǎn)移登記完成之日,按本合同
第三條約定房屋價款的 %,向甲方支付人民幣( 元)(大寫: 元整); 乙方于房屋交付之日,按本合同
第三條約定房屋價款的%,向甲方支付人民幣( 元)(大寫: 元整)。貸款支付: ! 3】其他方式:。
第五條:乙方逾期付款違約責任。
1.乙方未能按本合同約定期限向甲方支付相應房屋價款的,按逾期時間,分別作如下處理(不做累加) : 、庞馄诓怀^ 天,自本合同
第四條約定的應付期限之
第二天起,至甲方實際收到逾期房款之日止,每逾期一天,乙方按天向甲方支付本合同
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金,合同繼續(xù)履行。 、朴馄诔^ 天后,甲方有權解除合同。自解除合同通知書到達之日起 天內(nèi),乙方將房屋退還給甲方,并按本合同
第三條約定的房屋價款的 %或購房定金 倍向甲方支付違約金。經(jīng)雙方協(xié)商繼續(xù)履行合同的,自本合同
第四條約定的應付期限之
第二天起至甲方實際收到逾期房款之日止,每逾期一天,乙方按天向甲方支付本合同
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金,合同繼續(xù)履行。
2.在年____月日前,若因銀行或者住房公積金管理機構不同意乙方購房貸款申請,導致乙方無法按約定期限支付房款的,買賣雙方同意解除本合同,退房退款,撤銷該房屋所有權轉(zhuǎn)移登記申請和土地使用權變更登記申請,并按下列第項方式處理:(僅選一項) 【1】乙方不向甲方支付違約金。
第六條:房屋交付。 甲方應當于年____月日前騰空該房屋。并將上述房地產(chǎn)交付給乙方。在交付房屋時,應當履行下列第
1.
2.3 手續(xù): 【1】買賣雙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單、物業(yè)服務費繳納等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù)、并交接該清單上所列物品! 2】雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品、物業(yè)服務費繳納、水電氣費交納清單上簽字! 3】移交該房屋鑰匙。
第七條:甲方逾期交房違約責任。 甲方未能按約定期限將該房屋及其附屬設施、物品交付給乙方的,按逾期時間,分別作如下處理(不作累加): ⑴逾期不超過天,自本合同
第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之
第二天起,至房屋及其附屬物品實際交付之日止,每逾期一天,甲方按天向乙方支付本合同
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金,合同繼續(xù)履行。 、朴馄诔^天后,乙方有權解除合同。自解除合同通知書到達之日起天內(nèi),甲方將已收房款退還給乙方,并按本合同
第三條約定的房屋價款的 %或購房定金 倍向乙方支付違約金。經(jīng)雙方協(xié)商繼續(xù)履行合同的,自本合同
第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第 二天起,至房屋及其附屬物品實際交付之日止,每逾期一天,甲方按天向乙方支付本合同
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條:關于房屋及其附屬設施、物品的承諾。 房屋交付時,凡已納入本合同的房屋及其附屬設施、物品被損壞或滅失的,甲方應按照損壞或滅失部分的(〖協(xié)商〗或〖評估價值〗)價值 元向乙方支付賠償金
第九條:如因甲方對房屋的保證情況失實,致使本合同生效以后發(fā)生房屋基本情況或其他情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優(yōu)先購買權糾紛的,甲方按本合同
第三條約定房屋總成交價款的 %向乙方支付違約金;造成乙方其他損失的,甲方另行賠償。
第十條:關于房屋原有戶籍遷移的約定。 自房屋權屬轉(zhuǎn)移登記完成之日起 天內(nèi),甲方保證將其落戶于該房屋的所有戶籍關系遷出。逾期遷移原戶口的,甲方向乙方支付違約金元;造成乙方其他損失的,甲方另行賠償。
第十一條:關于房屋權屬轉(zhuǎn)移登記的約定! 〖、乙雙方定于年____月____日前辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù),如因一方責任致使未能按期辦理的,責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任(不作累加);造成對方其他損失的,需另行賠償。
1.逾期不超過 天,自約定期限之
第二天起,至實際辦理手續(xù)之日止,每逾期一天,責任方按天向另一方支付本合同
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金,合同繼續(xù)履行。
2.逾期超過 天后,無責任一方有權解除合同。責任方向另一方支付本合同
第三條約定的`房屋價款的 %的違約金,同時退房退款。雙方協(xié)商繼續(xù)履行合同的,自約定期限之
第二天起至實際辦理手續(xù)之日止,每逾期一天,責任方按天向另一方支付本合同
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金,合同繼續(xù)履行。 3.逾期超過 天后未辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記的,甲、乙方中的任何一方有權和經(jīng)紀機構共同向____市房產(chǎn)交易管理中心申請撤銷該合同的備案,甲、乙雙方中的另外一方不得對撤銷合同備案的行為提出異議。至于甲方和乙方之間的房屋買賣合同糾紛由雙方自行協(xié)商或者向法院提起訴訟。
第十二條:關于土地使用權變更登記的約定。
1.該房屋土地使用權性質(zhì)為 (【國有】或【集體】,類型為 (【出讓】或【劃撥】或)。(僅選一種)
2.房屋權屬轉(zhuǎn)移登記完成以后,買、賣雙方應當按規(guī)定共同向土地登記機構申請辦理該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權變更登記。該土地使用權原來為非出讓類型的,變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第 項方式處理:(僅選一項) 【1】甲方承擔。
第十三條:關于交易稅費和其他相關權益的約定。
1.房屋買賣過戶過程中應當繳納的有關稅費,按以下第款辦理: 【1】由甲、乙雙方按照規(guī)定各自繳納。
2.房屋驗收交接時,甲、乙方應共同辦理物業(yè)服務及相關配套設施等過戶手續(xù)
房屋買賣合同12
出賣人(甲方):____________________________________
買受人(乙方):____________________________________
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律,經(jīng)過友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,條款如下:
一、賣方有房產(chǎn)______________________,坐落在_______________________________,合計面積___________平方米,F(xiàn)自愿將該房產(chǎn)賣給買方。售價為_______________元整(原樓價為________元整)。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產(chǎn)權證書及有關資料,同意交付上述房產(chǎn)價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經(jīng)簽署,買方當即將房產(chǎn)全部價款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價款后,即將上述房產(chǎn)權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權證書到__________市房地產(chǎn)權登記處辦理房產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產(chǎn)價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產(chǎn)價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應友好協(xié)商解決,如不能解決時,按下列第(___________)項方式解決:
1.向______________________仲裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經(jīng)__________市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共__________頁,一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,市公證處執(zhí)一份,均具同等效力。
甲方(簽章):______________________乙方(簽章):______________________
____________年________月________日____________年________月________日
房屋買賣合同13
買方名稱:(以下簡稱甲方)
地 址:
郵 編:
聯(lián) 系 人:
電 話:
傳 真:
賣方名稱:__________________________(以下簡稱乙方) 地 址:
郵 編:
聯(lián) 系 人:
電 話:
傳 真:
開戶銀行:
帳 號:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規(guī)之規(guī)定,本著友好合作、協(xié)商一致的原則,就甲方向乙方采購設備事宜達成協(xié)議如下:
第一條 釋義(除非文本另有不同要求)
1、文中“雙方”指甲方和乙方,“一方”指甲方和乙方中的任何一方。
2、文中所涉及費用均以人民幣“元”為計量單位。
3、文中“年、月、日”均指公歷年、月、日。
第二條 合同標的
1、甲方向乙方購買:
2、設備描述(產(chǎn)地、型號、規(guī)格、牌號或商標):
3、乙方向甲方免費提供上述設備及設備的安裝、調(diào)試、售后技術支持等服務。
第三條 合同價款
1、單價及總價
______________________________________________________________
2、本合同設備貨款總價已包括貨物移交至甲方所需的一切稅費。
第四條 支付方式
本合同采用以下第____種方式支付。
1、貨到甲方指定地點,甲乙雙方共同對設備進行安裝,安裝調(diào)試完成后,甲乙雙方共同對設備進行驗收,驗收合格后____個工作日內(nèi),甲方將貨款一次性付清,共計人民幣_____________(¥__________),匯到乙方指定帳戶。
2、合同簽訂后____個工作日內(nèi)甲方向乙方支付預付款(貨款總額的___%)即人民幣______(¥_______);/乙方負責將設備運到甲方指定地點,設備驗收合格后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付貨款總額的___%,即人民幣_______(¥_______);/余款(貨款總額的___%)即人民幣_______(¥_______),作為質(zhì)保金待設備質(zhì)保期滿后一周內(nèi)支付。
第五條 包裝及運輸
1、乙方應為商品提供適宜商品運輸?shù)陌b方式,防潮,防濕,防震,防銹,耐粗暴搬運,對于由于包裝不良所發(fā)生的損失及由于采用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何銹損,乙方應承擔由此而產(chǎn)生的一切費用和/或損失。
2、乙方負責無償將商品運送至甲方指定地點。運輸過程中,商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
3、商品運送至甲方指定地點后,由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相
關商品移交手續(xù)。商品移交后,商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。
4、運輸費用由乙方承擔。
第六條 交貨地點、交貨期限
1、交貨地點:江西省南昌市昌北國際機場
2、交貨時間:自本合同生效之日起_______日內(nèi)。
第七條 安裝及檢驗
1、乙方應嚴格按合同規(guī)定時間將設備運到甲方指定地點,進行設備的安裝、調(diào)試交付甲方驗收使用,并保證設備的質(zhì)量、規(guī)格、性能符合產(chǎn)品樣本及本合同中所要求的技術參數(shù);
2、安裝工作應在天內(nèi)完成。
3、檢驗標準:
。1)貨到后在現(xiàn)場對設備開箱驗收,設備外表應無損壞。
。2)設備安裝到甲方指定的工作區(qū)之內(nèi),并由乙方負責連接完好。
。3)設備運行一周無故障發(fā)生。
。4)設備交付使用后,乙方負責免費對甲方人員進行設備使用、維護和保養(yǎng)的培訓工作;
(5)乙方應向甲方提供產(chǎn)品合格證、保修卡、產(chǎn)品操作使用說明書、產(chǎn)品維護保養(yǎng)手冊;
。6)驗收中發(fā)生糾紛,由江西省技術監(jiān)督局或其指定的機構執(zhí)行仲裁。
第八條 質(zhì)量保證
1、產(chǎn)品的技術標準(包括質(zhì)量要求),按下列
(1)按國家標準執(zhí)行;
。2)無國家標準而有行業(yè)標準的,按行業(yè)標準執(zhí)行;
(3)無國家和行業(yè)標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
。4)無上述標準,但買方有特殊要求的,按買賣雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。
。ㄔ诤贤斜仨殞懨鲌(zhí)行的標準代號、編號和標準名稱。成套產(chǎn)品,合同中要明確規(guī)定附件的質(zhì)量要求;對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品,合同中應具體約定提出質(zhì)量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質(zhì)量的產(chǎn)品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作為檢驗依據(jù)。)
2、產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、商標、質(zhì)量不符合約定,乙方應負責更換,相關費用由乙方承擔;更換后仍不符合約定,甲方有權退貨并終止合同,乙方應承擔不能交貨的違約責任。
3、設備的質(zhì)保期自甲方驗收合格或安裝運行驗收合格之日起
4、質(zhì)保期內(nèi),乙方負責免費對設備進行維修。保修范圍為乙方提供的所有產(chǎn)品及相關配件,保修方式為無償保修及更換。因甲方使用不當或其他責任原因造成設備問題,由甲方承擔維修及更換的相關費用。
5、對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議的時間和辦法:
甲方在驗收中,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、商標和質(zhì)量不合約定,應
在 日內(nèi)向乙方提出書面異議(郵寄以郵戳發(fā)出之日為書面異議提出時間)。甲方提出書面異議后,在雙方就上述問題協(xié)商或質(zhì)檢機關仲裁期限內(nèi),有權拒付約定貨款。乙方應在收到書面異議之日起 日內(nèi)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第九條 售后服務
1、設備在質(zhì)保期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方應在____小時內(nèi)采取補救措施,否則甲方有權自行采取補救措施,發(fā)生的一切直接費用由乙方負責承擔。
2、乙方負責對產(chǎn)品提供終身維修,并提供常年的技術支持及零配件和替代品的供應。
3、乙方應提供有效的維修聯(lián)系人和維修聯(lián)系電話,如有變更,乙方應及時、主動通知甲方。
第十條 環(huán)保和安全要求
1、乙方承諾所提供商品和服務符合國家環(huán)境保護的有關規(guī)定,并承擔因違反上述承諾而造成的經(jīng)濟損失。
2、乙方所提供商品和服務不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害,并承擔因違反上述承諾而造成的經(jīng)濟損失。
第十一條 產(chǎn)品瑕疵
1、在交貨之前,乙方應就產(chǎn)品的品質(zhì),規(guī)格,性能,數(shù)量/重量作出準確和全面的檢驗,保證其產(chǎn)品不存在任何瑕疵。
2、如甲方發(fā)現(xiàn)乙方所售產(chǎn)品存在任何瑕疵,有權要求乙方進行換貨。換貨必須全新并符合本合同規(guī)定的'品質(zhì),規(guī)格和性能。若換貨仍不能達到甲方的要求,甲方有權要求退貨,并由乙方負擔因此而產(chǎn)生的一切費用和甲方遭受的一切損失。
3、乙方出賣的產(chǎn)品應當屬于乙方所有,有權處分,并保證第三人不得向甲方主張任何權利。
第十二條 違約責任
1、乙方違約責任:
(1)乙方不能交貨,應向甲方償付合同價款(部分不能履行的按不能履行部分的價款) %(通用產(chǎn)品為1—5%,專用產(chǎn)品為10—30%)的違約金。
(2)乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、商標、質(zhì)量不符合合同約定的,如甲方同意利用,按質(zhì)論價;甲方不同意使用,乙方應包換或包修并承擔包換或包修、退貨的實際費用。乙方不能修理或不能調(diào)換的,按不能交貨處理。
(3)乙方逾期交貨或安裝調(diào)試,應按合同總價款的日萬分之五承擔違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
(4)乙方提前交貨或多交的貨物或交貨不符合約定,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用及損失,由乙方承擔。
(5)乙方逾期交貨的,在發(fā)貨前應與甲方協(xié)商,甲方仍需要的,乙方應如數(shù)補交,并承擔逾期交貨的責任。甲方不需要的,應在接到乙方通知后15日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復的,視為同意發(fā)貨。
2、甲方違約責任:
。1)甲方中途退貨應向乙方償付退貨部分貨款 %(通用產(chǎn)品為1—5%,專用產(chǎn)品為10—30%)的違約金。
(2)甲方逾期付款,按逾期付款金額的日萬分之五承擔違約金。
。3)甲方未按約定驗收,應承擔乙方安裝調(diào)試等人員延長停留期間的工資及相關費用。
第十三條 合同的變更和解除
1、除非遇到不可抗力因素,導致本合同不能履行,未經(jīng)甲乙雙方一致書面同意,任何單方無權變更合同的內(nèi)容。
2、對本合同的任何修改或補充,只有在雙方授權的代表簽字后生效,并成為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
3、如本合同任何一方嚴重違反合同,另一方應及時向違約方發(fā)出書面糾正通知,違約方應于收到書面糾正通知之日起30日內(nèi)糾正違約行為,否則守約方有權解除合同并要求違約方賠償因解除合同而造成的損失。
4、本合同任何一方破產(chǎn)、解散,本合同自動終止。
第十四條 不可抗力
1、由于不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力導致本合同任何一方無法履行全部或部分合同義務,則合同延期執(zhí)行,該方可就受不可抗力事件影響部分不承擔未履行本合同的責任,但應在72小時內(nèi)及時通知另一方,以減輕可能給對方造成的損失,并應在隨后的十天通過掛號信郵寄有關部門出具的證明給另一方,作為不可抗力的證明。
2、受不可抗力影響的一方,應盡一切努力減輕和克服不可抗力的影響,并在不可抗力事件后,繼續(xù)履行合同職責。
3、在不可抗力的影響下,受阻方可暫時停止執(zhí)行合同的受阻部分。當不可抗力事件持續(xù)時間超過三個月以上,雙方可以就解除合同及其他未盡事宜進行協(xié)商處理。
4、對因不可抗力造成的損失,雙方互不承擔責任。
第十五條 通知
1、本合同中任何通知必須為書面形式。
注:以傳真、電報通知的必須同時以掛號及特快專遞再行通知。
第十六條 爭議解決和適用法律
1、與本合同有關的或因執(zhí)行本合同所產(chǎn)生之爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,
房屋買賣合同14
賣方:________________
買方:________________
一、為房屋買賣有關事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1、房屋狀況:
房屋座落 幢號室號套數(shù)建筑結構總層數(shù)建筑面積用途
2、該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓、劃撥。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關手續(xù)。未盡事宜,雙方愿按國家有關規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:_____________
甲方________乙方__________監(jiān)證機關:___________
代理人___________代理人__________
簽訂日期:_______年____月____日
買賣二手房合同
賣方:_______________身份證號碼:_____________________
買方:_______________身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的.座落在______市_____區(qū)______擁有的房產(chǎn),建筑面積為_____平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________、
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方_________________購買方__________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________
地址:___________________地址:____________________
郵編:___________________郵編:____________________
電話:___________________電話:____________________
代理人_________________代理人_________________
身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________
鑒證方:___________
鑒證機關:___________
地址:___________
郵編:___________
電話:___________
法人代表:___________
代表:___________
經(jīng)辦人:___________
日期:___________年___________月___________日
鑒證日期:_______年____月____日
房屋買賣合同15
售方: (以下簡稱甲方)
買方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過友好協(xié)商,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、甲方自愿將坐落于內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)依林佳苑A區(qū)9號樓 4 單元 401室,建筑面積為 93.57 平方米的 401 號自有回遷樓房,出售給乙方。
二、上述房屋包括附屬設備,經(jīng)雙方約定房屋價格(人民幣) 3473 元/平方米;總款共計人民幣: 叁拾貳萬伍仟元整 (大寫)。
三、雙方約定,本協(xié)議簽訂之日,乙方一次性-交付房款;甲方同時將房屋鑰匙、房屋產(chǎn)權證明及身份證結婚證復印件等相關證件交付給乙方。同時雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證。
四、甲方必須保證其出售給乙方的房屋,產(chǎn)權為交易本人,絕無他項權利設定或其他糾紛或產(chǎn)權親屬關系。
五、雙方對房屋質(zhì)量無異議,房屋交付后,因房屋質(zhì)量引起的'糾紛,雙方不相互承擔賠償責任。
六、甲方所出售房屋為拆遷安置回遷房,甲方并未辦理產(chǎn)權登記手續(xù),對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關于房屋產(chǎn)權過戶的承諾:甲方在能辦理產(chǎn)權登記時應該第一時間辦理產(chǎn)權登記,甲方辦理完全產(chǎn)權登記后,應立即協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致同意辦理房屋過戶手續(xù)所需繳納的稅費、手續(xù)費及各項費用均由乙方承擔。
七、在辦理房屋產(chǎn)權轉(zhuǎn)移過戶登記時,甲方應于四個工作日內(nèi)協(xié)助乙方辦理完產(chǎn)權過戶事宜。甲方應當無條件協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù),提供一切與之有關的資料。不得以任何理由借故要挾推辭,如因甲方的延誤,致使影響產(chǎn)權過戶登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負賠償相關法律責任。
八、合同生效后,房屋升值與甲方無關。
九、本合同訂前,該房屋如有應繳納的'一切稅收、費用,概由甲方負責。該房屋交付前因該房屋對外所負債務及相應繳費均與乙方無關,由甲方承擔。該房屋交付后一切稅收、費用因該房屋對外所負債務及相應繳費均與甲方無關,由乙方承擔。
十、甲方在房屋出售給乙方即乙方交付房款與甲方簽訂本合同后不得將房屋另行轉(zhuǎn)讓給他人,如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款60%的違約金。
十一、本協(xié)議簽訂后,雙方應該共同遵守。如違約,違約方除賠償對方相應經(jīng)濟損失外,還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
十二、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易,并且同意本協(xié)議所有條款,甲方法定繼承人無此房屋的繼承權與使用權。
十三、在本協(xié)議履行過程中,雙方發(fā)生分歧應該協(xié)商解決,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。協(xié)商不成,任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。
十四、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑。
十五、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號: 身份證號:
電 話: 電 話:
(法定繼承人意見/簽字):
身份證號:
電 話:
年 月 日
【房屋買賣合同】相關文章:
房屋的買賣合同01-31
房屋的買賣合同01-31
房屋買賣合同_買賣合同07-01
房屋房子買賣合同_買賣合同11-18
房屋買賣合同正式房屋11-24
個人房屋買賣合同房屋買賣合同適用個人10-13
個人房屋買賣合同_買賣合同07-01
買賣合同房屋買賣合同12-06
農(nóng)村房屋買賣合同_買賣合同04-02