(優(yōu))鋼結(jié)構(gòu)加工合同15篇
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同的類型越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，希望能夠幫助到大家。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間。
二、加工形式：包工包料。
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。（以圖紙為依據(jù)）
四、工程總造價______________整（小寫______________元）開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認(rèn)可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結(jié)算方式：工程預(yù)付款為______________元整（小寫_______元），作為定金用于開工費用，余款______________元整（小寫______________元），由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協(xié)商解決。
甲方（公章）______________乙方（公章）______________
甲方簽字：_____________乙方簽字：______________
簽訂日期：______________
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
甲方：__________
簽約地點：__________
乙方：__________ 簽約日期：__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，為了促進友好合作、互惠互利，并充分協(xié)商明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商達成以下原創(chuàng)合同條款，以便雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 加工內(nèi)容：
1、加工單價、總價表說明：。
2、以上單價包含等費用;
3、加工范圍：鋼結(jié)構(gòu)合同
4、構(gòu)件加工數(shù)量為預(yù)估量;最終以圖紙實際理論重量為準(zhǔn)。
5、交貨日期：甲方供應(yīng)材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨，完，不得延誤。
5、交貨地點：乙方加工廠。
三、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范
1、按甲方提供的圖紙進行加工;
2、施工驗收規(guī)范GB50205-20xx;梁材質(zhì)Q345B，均為國營大型企業(yè)生產(chǎn)、國標(biāo)板。
3、構(gòu)件拋丸除銹達Sa2.5級，噴涂普通灰色底漆一遍。
4、構(gòu)件要求全部編號;
5、加工完成后，乙方應(yīng)及時通知甲方到工廠進行外觀檢驗，并協(xié)助提貨。如果在甲方安裝構(gòu)件過程中出現(xiàn)尺寸或其他質(zhì)量問題，乙方必須積極配合甲方進行處理和完善，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。同時，乙方無條件接受返工要求，并承擔(dān)因此而產(chǎn)生的'經(jīng)濟損失，以保證甲方權(quán)益。
6、技術(shù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
四、 產(chǎn)品運輸
1、甲方負責(zé)運輸，乙方負責(zé)裝車。
2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。
五、 付款方式
1、每批構(gòu)件出廠時，付清該批構(gòu)件加工費
2、最后一車構(gòu)件發(fā)貨時辦理結(jié)算并付清全款，乙方發(fā)貨。
六、 結(jié)算方式
按構(gòu)件詳圖進行結(jié)算。
結(jié)算聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
七、 技術(shù)保密協(xié)議
乙方鄭重承諾對甲方工程項目、技術(shù)資料、圖紙和合同進行保密，絕不泄露任何相關(guān)信息。甲方同樣鄭重承諾對乙方的報價保密，并將對任何泄密行為追究相關(guān)法律責(zé)任。
八、 保證資料
乙方在交付產(chǎn)品時必須隨車提供以下技術(shù)資料
1、提供輔材材質(zhì)證明書
2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證
3、國家規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相關(guān)制作資料(探傷報告)。
九、 合同爭議
本合同中如發(fā)生任何爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著相互友好合作的原則，通過協(xié)商解決。如協(xié)商無法達成一致意見，則可以向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T申請調(diào)解，或直接向法院提起訴訟。此解決爭議的方式遵循《合同法》中相關(guān)條款，并由雙方自愿選擇，以保證爭議得到公正處理。
十、
甲方：__________有限公司 乙方：__________
法人或委托代理人： __________法人或委托代理人__________
簽字蓋章：__________ 簽字蓋章：__________
開戶行：__________ 開戶行：__________
帳號： __________帳號：__________
稅號：__________ 稅號：__________
合同共三頁，一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方簽字生效。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
工 程 名 稱:
委托方(甲方)：
承攬方(乙方)：
簽 訂 日 期：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同
委托方(甲方)全稱：
承攬方(乙方)全稱：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認(rèn)真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：
附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四：往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍：
交貨期：
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責(zé)人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項下的 材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為 方購買，損耗為 ，廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求：
7.1合同單價：綜合單價：
1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修，乙方應(yīng)積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計變更，出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更，費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標(biāo)識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時，應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標(biāo)識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付 (約計￥ 元);或本工程無預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的 ，余款 作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的 付進度款，余 作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘蠹追焦こ坦窘?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢，復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔(dān)保
合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式： ; 擔(dān)保額度： 待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責(zé)任
乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責(zé)任由乙方承擔(dān)，同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外，還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計變更，甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修正或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負責(zé)。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)陌b，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標(biāo)識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作，及時解決因制造出現(xiàn)的.問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負責(zé)，應(yīng)對其加強安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責(zé)。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向 法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章： 乙方合同章：
地址： 地址：
委托代理人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
簽定日期： 簽定日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議
委托單位： (以下簡稱甲方)
承攬單位： (以下簡稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔(dān) 鋼結(jié)構(gòu)的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術(shù)協(xié)議：
一、概況：
二、制造范圍：
三、制造驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。
2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：
四、標(biāo)識及包裝：
1、構(gòu)件制作完畢，應(yīng)按構(gòu)件清冊上的拆開構(gòu)件號在相應(yīng)構(gòu)件的標(biāo)志端處作出標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)醒目且不易脫落，易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時應(yīng)注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用，應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長度，在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它：
五、職責(zé)范圍：
1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應(yīng)及時通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當(dāng)造成產(chǎn)品受損，由乙方負責(zé)。
六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料：
乙方產(chǎn)品制作完畢，應(yīng)向甲方提供下列資料：
1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。
2、按規(guī)定必須進行抽樣復(fù)驗的材料的復(fù)驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術(shù)負責(zé)人： 電話： 傳真：
乙方技術(shù)負責(zé)人： 電話： 傳真：
八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025—20__）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(
1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________(
1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(
1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，
以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的'，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，
除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，
所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
甲方：_________________（以下簡稱甲方）
乙方：_________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：_____型廣告塔_____座
2、工程地點：__________________________。
二、工程內(nèi)容
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的《________》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆（_____色），工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖）。
三、承包方式和造價
《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元（大寫：__________________）。合計人民幣____________元，大寫：____________元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工、。
四、工程價款支付、結(jié)算方式
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%，計人民幣_______元（大寫：______________元整）；鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元（大寫：____________元整）；之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_______元（大寫：____________元整）的_____%；合計人民幣_____元（大寫：_______元整）N座廣告塔共計_____元（大寫：_______整）；_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元（大寫：_______元整），滿一年后七天內(nèi)，甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天，安裝_____天。
六、雙方責(zé)任
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
�。ㄒ唬┘追截�(zé)任
1、甲方負責(zé)廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi)，由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用；材料存放期間由乙方負責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。
6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
�。ǘ┮曳截�(zé)任
1、乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔（牌）結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為_____KN/m2（抗風(fēng)設(shè)計值為_____級）。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年，保修期為_____年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責(zé)其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外）；如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)；在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的`人員傷亡事故，由乙方負責(zé)；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害（如刮風(fēng)下雨、雪等，河北墻體廣告）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字（蓋章）：____________乙方代表人簽字（蓋章）：____________
簽訂日期：______________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
委托方：（以下簡稱甲方）加工方：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作（含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍）。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款（或定金）之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB—50205—20__）。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后_萬元為定金，_/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的.定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額（定金除外）。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。_月_日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算；市場價格下跌的，按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費）。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。（以下無正文）
甲方：（蓋章）乙方：
_年_月_日：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
甲方：（發(fā)包方）
乙方： （承包方）
甲方將 鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下（按甲方提供圖紙）
1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為 ）
2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為 ）
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為（大寫： ）
4、總價金額為：）
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料：H型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費用。
8、H型鋼梁噴漆均為：
9、工期為： 天， 年 月 日至 年 月 日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。
以上H鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的`時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責(zé)任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責(zé)。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的`，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔(dān)：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔(dān)：____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
委托方：______________(以下簡稱“甲方”)
承攬方：______________(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)中華人民共和國等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、所屬工程概況
1、本合同加工的材料將用于(以下簡稱“工程”)中。
2、材料使用地點為工程所在地點
第二條、承攬方式及內(nèi)容
1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責(zé)制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。
2、承攬內(nèi)容：工程鋼結(jié)構(gòu)主結(jié)構(gòu)(鋼柱鋼梁)和次構(gòu)件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。
3、交貨地點為廣西恒源鋼結(jié)構(gòu)有限公司廠內(nèi)，運輸由乙方負責(zé)并承擔(dān)運費，運輸前的裝車由乙方負責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
第三條、合同價款
1、本合同采用固定綜合單價方式，每噸不含稅單價元整(￥元/噸)，含稅單價為(￥元/噸)，稅率為%增值稅專票。乙方已熟知了本工程的所有技術(shù)要求和工期要求，并明確該單價中已包含乙方按合同完成承攬內(nèi)容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;
2、合同價款：暫定加工量為噸，暫定合同價款為(￥元)，不含稅。
3、以上單價不包含安裝費、卸車費。
第四條、交貨時間
乙方應(yīng)按照下述約定的時間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現(xiàn)場需求順序發(fā)貨)
第五條、付款及結(jié)算
1、合同簽訂后，甲方先付合同總價的%(￥元，大寫：)做預(yù)付款，甲方提貨前，應(yīng)支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構(gòu)件的加工費(含已支付部分)。
2、支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。
3、結(jié)算：本合同采取固定綜合單價包干，以鋼構(gòu)件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價進行結(jié)算。
第六條、雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任：
1、提供承攬內(nèi)容相應(yīng)的圖紙壹套。
2、按合同規(guī)定支付構(gòu)件加工款，按民法典的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、負責(zé)按時解決乙方書面提出的圖紙設(shè)計問題。
4、對于甲方提出的設(shè)計變更或增加承攬內(nèi)容，工期經(jīng)甲方確定后相應(yīng)順延，合同已有相應(yīng)單價的，按合同單價執(zhí)行，工程量據(jù)實結(jié)算。
二、乙方責(zé)任：
1、負責(zé)承攬內(nèi)容項下全部的加工作業(yè)，并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的'采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。
2、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術(shù)、質(zhì)量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度和配套。
3、接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督、進度控制;發(fā)現(xiàn)問題及時糾正;因乙方原因造成構(gòu)件不符合質(zhì)量要求的，由乙方負責(zé)整改。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按交貨計劃進行加工，構(gòu)件出廠前甲方應(yīng)派人驗收，如不派人驗收，構(gòu)件出廠后，視為驗收合格，如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)構(gòu)件存在質(zhì)量問題，乙方收到甲方通知后，應(yīng)及時進行整改。
第七條、質(zhì)量要求
1、乙方應(yīng)按照《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術(shù)要求進行加工，達到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第八條、驗收和交工資料
1、驗收：乙方應(yīng)在每批加工完成后1日內(nèi)通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠對產(chǎn)品數(shù)量、外觀及基本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行初驗，初驗合格后方允許裝車。
2、交工資料：交貨同時，乙方向甲方提供鋼構(gòu)件的出廠合格證。
第九條、合同生效、終止及其他
1、本合同執(zhí)行如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場地占用費;逾期2個月以上且甲方無法支付完所有貨款的，乙方有權(quán)利處置余下貨物。
3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
以下無正文!
甲方：______________乙方：______________
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：______________法定代表人______________
簽約代表：______________簽約代表：______________
電話：______________電話：______________
開戶行：______________開戶行：______________
賬號：______________賬號：______________
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負責(zé)成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責(zé)。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責(zé)。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的.部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的`一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同13
建設(shè)單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構(gòu)件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格
1 翻轉(zhuǎn)機通用件 機器人底座 個 3 報價預(yù)估重量為3010kg,最終重量以過磅為準(zhǔn)。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉(zhuǎn)變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負責(zé)。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責(zé)
1、 甲方應(yīng)提供確認(rèn)的設(shè)計圖給乙方；
2、 乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計圖紙設(shè)計要求按時、按質(zhì)、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知乙方，已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場損失由甲方負責(zé)。
5、 甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單，如有爭議，應(yīng)及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經(jīng)雙方確認(rèn)材料結(jié)算單價如下
序號 材料名稱 材質(zhì) 單價 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據(jù)下單時間鋼材價格為準(zhǔn)。
備注：以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費的.核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨，乙方負責(zé)裝車，甲方負責(zé)卸車運費甲方負責(zé)；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按圖紙及作相應(yīng)更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項；甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收�。�。
第七條 違約責(zé)任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責(zé)返工、無法返工部分由乙方負責(zé)解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預(yù)付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同14
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_。
2、制作內(nèi)容
（1）主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：_；系列：_；噸位：_；單價約_元（大寫：_
（2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：_；噸位：_；單價約_元（大寫：_）；
�。�3）其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為_元，（大寫）_（以實際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付_元，（大寫_）給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
（1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
�。�2）其他檢測項目：_。
�。�3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_年_月_日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_年_月_日至_年_月_日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
_年_月_日_年_月_日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15
定做方：（稱甲方）承攬方：（稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁、H（400~800）×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆（防銹漆）一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1、合同造價按_/噸。合同總價款為_，以實際決算為準(zhǔn)。（貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。）
2、合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3、提貨：
（1）第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20__）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨；運費由甲方負責(zé)，裝車由乙方負責(zé)。
2、交貨時間：
五、包裝及運輸：
1、乙方負責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施（具體由甲方再出發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的'質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1、本合同
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_年_月_日至_年_月_日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工合同03-12
鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同02-26
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工合同【熱】02-21
鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工承攬合同09-14
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本09-05