- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同常用(15篇)
隨著人們法律意識的建立，很多場合都離不了合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的加工承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同1
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6、結(jié)算方式：
____________________。
7、違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔(dān)甲方的'經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工承攬合同2
定作方：_______
法定代表人： _______職務(wù)：_______
地址：_______
承攬方：_______
法定代表人：_______ 職務(wù)：_______
地址：_______
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %;
2、若原材料損耗超過_______ %，則超過部分，承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術(shù)資料，圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議，則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的交付
1、交貨地點：承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔(dān)：由承攬方承擔(dān)貨物的運輸費用;
3、指定時間：定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn);
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構(gòu)，則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應(yīng)根據(jù)逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的'利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)向定作方支付全部價款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的_______ %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導(dǎo)致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真：_______ 傳真：_______
Email：_______ Email：_______
電話：_______ 電話：_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
加工承攬合同3
甲方(加工方)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的'憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內(nèi)無答復(fù)即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負責(zé)將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負責(zé)交納資源稅。
6.5 負責(zé)下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責(zé)組織車輛運輸并承擔(dān)運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權(quán)利和義務(wù)
7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責(zé);若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚?dān)賠償責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責(zé)任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔(dān)。除此外，另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔(dān) 萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一：提供履約保證金 萬元;
方式二：以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔(dān)保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，在乙方出現(xiàn)違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi)，甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標(biāo)的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間： 年 月 日
甲方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
乙方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
加工承攬合同4
甲方：___________
乙方：___________
1、前言經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
（1）供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書。
�。�2）乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）
�。�3）甲方職責(zé)每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。負責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數(shù)，交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
�。ˋ）鑄件材料：250、300、C鑄鐵、600-3
�。˙）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
�。–）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
�。‵）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
（1）鑄件價格
4、結(jié)算方式：
（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。
�。�2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
�。�3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證：甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔(dān)。
8、合同修改：只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
�。�1）當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的'權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
�。�1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
（2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達。
15、合同生效本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方：___________
乙方：___________
代表（簽字）：___________
代表（簽字）：____
日期：____
日期：___________
加工承攬合同5
甲方：
乙方：公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款業(yè)務(wù)進行了充分協(xié)商，一致達成了如下合同條款：
1、甲方責(zé)任：
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無上蓋場地平方米，工廠管理人員名，生產(chǎn)工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名，(禁止雇傭不滿十六歲的`童工)，如當(dāng)?shù)貏诹θ狈�，可到外地雇請，但須�?jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn)，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用，如需要安裝水、電設(shè)施，其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責(zé)任：
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設(shè)備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設(shè)備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標(biāo)準(zhǔn)給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價計算為：
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
加工承攬合同6
簽訂地點：
簽訂時間：
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：元/m2備注
1鋼質(zhì)防火門甲級
2乙級
3丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫）：（不含稅）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的.％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責(zé)免費維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話：
電話：
年月日
年月日
加工承攬合同7
甲方：（委托方）_____________
乙方：（承攬方）____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：_______焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜：
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜）
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。
六、其他事宜：本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______蓋章：______簽約人：______職務(wù)：______電話號碼：______
乙方：______蓋章：______簽約人：______職務(wù)：______電話號碼：______
時間：________年____月____日
加工承攬合同8
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式：____________________。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的`經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承攬合同9
簽訂地點：_______________
簽訂時間：_______________
定作方(甲方)：_______________
承攬方(乙方)：_______________
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱：_______________
2、項目地點：_______________
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：_______________元/m2備注
1、鋼質(zhì)防火門甲級
2、乙級
3、丙級
合計：_______________(樘)_________元/=元。
114樘/363.06
金額(大寫)：(不含稅)
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的'_______________%，貨物全部進場，再付總貨款的_______________%，安裝完畢再付總價的_______________%，剩余_______________%為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
_____________________________________________
九、違約責(zé)任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
代理人：_______________代理人：_______________
電話：_______________電話：_______________
_____年_____月_____日
加工承攬合同10
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的`變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同11
承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及
及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用
或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方
不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交
付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合
同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛
的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同12
定作人：____________
簽訂地點：____________
承攬人：____________
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條加工物
數(shù)量：__________
報酬：__________
交貨期限：_______年_______月_______日
加工物規(guī)格計量：__________
報酬：__________
交貨期限及數(shù)量：__________
數(shù)量：__________
名稱：__________
型號單位：__________
單價金額合計：__________
合計人民幣金額（大寫）：__________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格：__________
計量：__________
數(shù)量質(zhì)量：__________
提供日期：_______年_______月_______日
消耗定額：__________
名稱型號單位：__________
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān)：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的`檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）__________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：
（一）提交_____委員會_____；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：____________承攬人（章）：___________
住所：____________住所：____________經(jīng)辦人：____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：
賬號：____________賬號：____________
郵政編碼：____________郵政編碼：____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒（公）證機關(guān)：____________（章）
監(jiān)制部門：____________
印制單位：____________
____年_____月_____日
加工承攬合同13
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
風(fēng)險提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風(fēng)險提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
風(fēng)險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具�？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外，運輸費用的負擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
第十條轉(zhuǎn)包
風(fēng)險提示：
在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
�。�1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
�。�2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的'，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項處理：
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
加工承攬合同14
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī)，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責(zé)。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標(biāo)簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準(zhǔn)。3.2交貨地點：3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
四、包裝標(biāo)準(zhǔn)
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
5.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
5.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔(dān)責(zé)任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
六、違約責(zé)任
6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)嚴格遵守合同約定的`價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準(zhǔn)確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同15
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條：合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準(zhǔn)則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時，則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：
訂單中另行確認;
第四條：原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔(dān)費用補足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個工作日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認的技術(shù)規(guī)范與要求進行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品，乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)，必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過乙方的驗收合格，方可進入生產(chǎn)，按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔(dān)。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明，質(zhì)量認定以該機構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔(dān)。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。
第八條：結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預(yù)付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。
第九條：加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告，經(jīng)乙方認可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的'材料、人工等相關(guān)損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點： 乙方廠區(qū)內(nèi)，甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。
第十一條：逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決：
在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的，乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條、解決糾紛方式：
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關(guān)，乙方均不認可，甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條：合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七：合同附件清單：
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：
乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
[經(jīng)典]加工承攬合同08-12
承攬加工合同【精選】07-16
承攬加工合同(精選)07-13
（精選）承攬加工合同07-13
加工承攬合同（經(jīng)典）08-08
加工承攬合同06-12
承攬加工合同07-12
承攬加工合同07-12
加工承攬合同04-21
加工承攬合同05-24