- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同[優(yōu)選]
隨著法律知識的普及,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編收集整理的承攬加工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承攬加工合同1
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的'代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現(xiàn)場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬加工合同2
承攬方:__________________以下簡稱甲方
定作方:__________________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的.損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:__________________(簽名)
地址:__________________
電話:__________________
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:__________________
乙方:____縣百貨公司
代表人:__________________
地址:__________________
電話:__________________
開戶銀行:____縣支行
帳號:__________________
____年___月___日
承攬加工合同3
甲方:
乙方:
一、標的、數(shù)量、價款
編號
項目名稱
說明
單價(元)
數(shù)量
合計(元)
25座21米美化塔施工
費用總計:
合計人民幣金額(大寫):
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現(xiàn)質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的'經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時,原合同不得變更。
九、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
乙方
單位名稱:河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
承攬加工合同4
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________
貨號:__________
面料:__________
顏色:__________
尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質量:__________________
提供日期:__________
單價:__________
總金額:__________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的`圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬加工合同5
甲方:_______________________
乙方:_______________________
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:
甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:
質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖浖追酱_認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毶a出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術要求執(zhí)行。
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:
原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:
交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:
本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:
技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的`圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:
質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協(xié)議執(zhí)行。
第八條:
其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協(xié)商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:
本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話:_______________________
開戶銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
乙方:_______________________
委托代理人:_______________________
地址:_______________________
電話:_______________________
開戶銀行:_______________________
賬號:_______________________
_________年____月____日
承攬加工合同6
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的',在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
承攬加工合同7
委托方:______________
簽訂地點:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3發(fā)布地點或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規(guī)格或材料:______________
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________,(大寫圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的`違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經濟合同_____機關申請_____;
2.向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話:______________電話:______________
承攬加工合同8
定作單位: 項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位: 鋼結構制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的.材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬加工合同9
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高__年 月 日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方;
、、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現(xiàn)問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后 5日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后 5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
、堋⑹S嗟暮贤瑯说念~ 0%價款,作為乙方向甲方預留的'質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經 辦 人: 經 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
承攬加工合同10
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關質量標準,相關標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業(yè)主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認,經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產品質量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權利義務
6.1 指派工程技術人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的`全部或部分加工承攬任務,或終止與乙方的合同關系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權利和義務
7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房,并承擔相應費用。
7.4 上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環(huán)保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內,乙方應在開采及生產加工區(qū)域內設置安全警示標志,做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關安全生產的各項規(guī)定,確保安全生產,對因實施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規(guī)定的質量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬元;
方式二:以開采區(qū)機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
承攬加工合同11
甲方:___________
乙方:___________
乙方為甲方加工零件一批。
經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質量要求:
一、甲方提供圖紙和質量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款;甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一、乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的.責任。
二、乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:,期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___________(蓋章)
乙方:___________(蓋章)
代表人:___________
代表人:___________
地址:___________
地址:___________
電話:___________
電話:___________
開戶銀行:___________
開戶銀行:___________
帳號:___________
帳號:___________
___________年___________月___________日
承攬加工合同12
甲方:___________
乙方:____________
甲方根據(jù)需要,向乙方購進床上用品一批,為確保甲、乙雙方的合法權益得到保障,經雙方認真協(xié)商達成合同如下:
經甲方對床品市場充分考察后,甲、乙雙方多次協(xié)商,甲方自愿委托乙方為甲方配制處床品一批。床品配制總造價(大寫):____元預付訂金(大寫):______¥。
一、付款期限和供貨期限:
。1)甲方方必須在合同簽定之日起___天內付清貨款。
(2)乙方必須在合同簽訂之日起___天內交貨。
二、產品質量要求
。1)乙方為甲方配制的`床品,必須嚴格按照甲方選定的樣品配制,否則甲方有權退貨,由此產生的經濟損失由乙方承擔。
(2)乙方必須保證貨物包裝的完整性。
三、送貨方式:
乙方按事先約定,將甲方所訂床品按時運至合同約定交貨地點。
四、退換貨:
產品出現(xiàn)質量問題,乙方應負責更換。
五、違約責任:
。1)甲方未能及時付清貨款,乙方可以拒絕發(fā)貨。
(2)乙方未能及時供貨,從而影響到甲方的正常經營時,乙方應承擔相應責任。
六、合同爭議的解決方式:
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,由酒泉市人民法院處理或仲裁。
七、本合同一式貳份,甲乙兩方各執(zhí)壹份。本合同自雙方簽定之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同13
甲方:__________________
乙方:__________________
一、標的、數(shù)量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為_________。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的60%,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為_________天。
八、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現(xiàn)質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的.經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達不成協(xié)議時,原合同不得變更。
十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月_______日
承攬加工合同14
答辯人:
住所地:
法定代表人:
被答辯人:
住所地:
法定代表人:
風險提示:一份嚴謹?shù)拿袷略V訟答辯狀,首先需要分清是否屬于法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;
再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;
此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。
在明顯存在上述問題時,不要急于答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方“敗訴”。
答辯人就答辯人與______裝飾裝修工程糾紛一案做出答辯。
答辯意見如下:
答辯事項:
答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的請求。
風險提示:制作民事答辯狀時,應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。
答辯人有權否認對自己不利的“不能成立的”和“無證據(jù)證明的”事實。
進而有取舍地闡述對自己有利的,及對方當事人沒有提及的事實,特別在一些雙方當事人存在“混合過錯”或都有違約行為的案件,答辯人更應當注意如何“承認”、如何“反駁”及如何“確立”自己的觀點。
從而達到以自己的“事實和理由”和對方的“事實和理由”相抗衡。
事實與理由:
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。
______年______月______日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。
該合同約定:被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。
合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。
被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
二、被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于______年______月______日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。
事實是,盡管答辯人于______年______月______日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。
未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。
______年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數(shù)額為120.62358萬元,而______年______月______日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。
同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元。
可見,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。
被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。
被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是______年______月______日交付給答辯人的結算書。
而該份結算書與______年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。
即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的'總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)______年______月______日的協(xié)議合同中約定:被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發(fā)生量進行工程造價的計算,多退少補。
該30萬元最終應從工程總造價中核減。
但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。
截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。
鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。
因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。
被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。
進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與______工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。
在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
______區(qū)人民法院
答辯人:
______年_____月_____日
風險提示:在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負有舉證責任。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;
列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;
列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。
附:答辯書副本_____份;
證據(jù)材料______份。
承攬加工合同15
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年 月 日
【承攬加工合同】相關文章:
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
加工承攬合同06-12
加工承攬協(xié)議02-21
承攬加工合同【熱門】04-28
承攬加工合同【薦】04-28
【熱門】加工承攬合同04-22
加工承攬合同【推薦】04-22
加工承攬合同【薦】04-21
加工承攬合同【熱門】04-22