- 相關(guān)推薦
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9篇
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，合同對(duì)我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
委托方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：xx 。
2.工程地點(diǎn)：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預(yù)估構(gòu)件重量：xx 。
5.工程內(nèi)容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，補(bǔ)充聯(lián)系單，圖紙會(huì)審紀(jì)要。
第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu)：xx。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車(chē)，甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第五條：甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條：乙方的'權(quán)利和義務(wù)
1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車(chē)間驗(yàn)收合格后方可出廠。
2.按國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條：加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間
1.本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為：xx元/噸。
2.材料費(fèi)單價(jià)：本結(jié)構(gòu)原材料按購(gòu)買(mǎi)時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
3.工程款支付：預(yù)付材料款70%計(jì)xx元(大寫(xiě)：xx元整)。
4.提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費(fèi)用，計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條：生產(chǎn)(加工)期限
1.開(kāi)工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費(fèi)。
4.遇到下列情況之一時(shí)，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開(kāi)工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條：違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，不能滿足施工圖紙要求時(shí)，應(yīng)由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開(kāi)始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì)，由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并工期順延。
第十條：其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后，由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對(duì)甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對(duì)乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題，均按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
定做方：（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_(kāi)____________________。
2、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；
3）其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價(jià)款及結(jié)算方式：
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，（大寫(xiě)）______________________（以實(shí)際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫(xiě)）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025-20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
1）檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□ 超聲波探傷檢測(cè)□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2）其他檢測(cè)項(xiàng)目：
3）試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□ 甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在 乙方廠房?jī)?nèi) 提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施（具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開(kāi)戶行：
賬號(hào)：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開(kāi)戶行：
賬號(hào)：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車(chē)由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間：
五、包裝及運(yùn)輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3. 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
開(kāi)戶行： 開(kāi)戶行：
賬號(hào)： 賬號(hào)：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價(jià):
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計(jì)數(shù)，可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米，本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元，大寫(xiě): 元。
(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書(shū)面形式確定。
1、設(shè)計(jì)圖紙不全，設(shè)計(jì)工作無(wú)法開(kāi)展。
2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時(shí)通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開(kāi)始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開(kāi)始施工時(shí)，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。
2、甲乙方對(duì)于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰(shuí)損壞誰(shuí)負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn)，并確保乙方施工期內(nèi)的'需要，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開(kāi)通施工場(chǎng)地的通道，滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國(guó)稅局、地稅局對(duì)本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門(mén)征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門(mén)關(guān)系，并確保不因國(guó)家相關(guān)部門(mén)的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過(guò)程中，甲方與本工程無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng)，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方在施工過(guò)程中，隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對(duì)于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說(shuō)出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場(chǎng)并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃，以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)第二天起計(jì)為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。
十一、合同爭(zhēng)議、合同的生效與終止:
(一)爭(zhēng)議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭(zhēng)方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項(xiàng)完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項(xiàng)完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后，乙方將長(zhǎng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開(kāi)始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時(shí)，須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫(xiě)正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問(wèn)題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì)，甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外，設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問(wèn)題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
帳號(hào): 帳號(hào):
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的`，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
甲方：_________
乙方：_________
依據(jù)中華人民共和國(guó)《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點(diǎn)：_________
3、工程造價(jià)：_________
第二條、分包內(nèi)容
乙方須依照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運(yùn)輸、下料、制作、焊接、上下車(chē)、轉(zhuǎn)運(yùn)、油漆、吊裝、安裝、配合驗(yàn)收及原建筑物成品保護(hù)。制作、運(yùn)輸及安裝一切的人工、材料、機(jī)具、施工安全等均由乙方負(fù)責(zé)。
第三條、施工工期
總工期為天。開(kāi)工日期為，預(yù)定截止工期日期。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款______元，(大寫(xiě)：_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次費(fèi)付款______元，(大寫(xiě)：_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次費(fèi)付款______元，(大寫(xiě)：_______________元整)。
4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進(jìn)行驗(yàn)收后，留壹萬(wàn)______元做質(zhì)保金，其他款項(xiàng)七天內(nèi)付清，質(zhì)保金六個(gè)月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、依照本合同及時(shí)支付工程款和進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過(guò)程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水、用電接入點(diǎn)。
4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。
乙方責(zé)任
1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)及檢測(cè)報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，并做好自檢工作。
2、必須嚴(yán)格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的'原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負(fù)責(zé)，返工費(fèi)用自理。
3、嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動(dòng)保護(hù)、治安管理?xiàng)l例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對(duì)施工的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。
4、對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)材料的保管及未驗(yàn)收的成品保護(hù)負(fù)責(zé)。
5、工程竣工驗(yàn)收后，清理現(xiàn)場(chǎng)(包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時(shí)設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場(chǎng)。
6、乙方負(fù)責(zé)自工程驗(yàn)收之日起因工程質(zhì)量達(dá)不到要求而出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)保修。
7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負(fù)責(zé)。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書(shū)面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________乙方：_________
電話：_________電話：_________
__________年__________月__________日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費(fèi)用，而是以委托人的名義和費(fèi)用進(jìn)行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條
價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
第八條
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的.損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開(kāi)戶銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開(kāi)戶銀行：_____________________
帳號(hào)：_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：年月日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車(chē)費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的'構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
委托方： (以下簡(jiǎn)稱甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開(kāi)始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金， / 萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計(jì)劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的.產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：