鋼結構加工承攬合同匯編5篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同的法律效力與日俱增,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編整理的鋼結構加工承攬合同,歡迎閱讀與收藏。
鋼結構加工承攬合同1
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,結合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數(shù),可據(jù)實結算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項工程質保金為合同總款 %,質保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經雙方共同確認以后,工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時,甲方應提前通知乙方,并應及時據(jù)此調整合同價款。
2、甲乙方對于產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,并確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系,并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場,否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查,乙方應給予積極的配合,對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的.相關事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃,以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后,乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網(wǎng)架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結構加工承攬合同2
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的.構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號: 賬號:
鋼結構加工承攬合同3
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
鋼結構加工承攬合同4
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅腵技術要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
鋼結構加工承攬合同5
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《民法典》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材 質:;系列:;噸位:;單價約 元(大寫: );
(2)次鋼構材質:;噸位:;單價約 元(大寫: );
(3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為 元,(大寫 )(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付 元,(大寫 )給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間: 年 月 日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的'構件圖紙?zhí),并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同 式 份,雙方各執(zhí) 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
【鋼結構加工承攬合同】相關文章:
鋼結構加工承攬合同09-09
鋼結構產品加工承攬合同09-14
鋼結構加工承攬合同 (精選10篇)12-30
鋼結構加工承攬合同 (10篇)12-30
鋼結構加工承攬合同(5篇)02-13
鋼結構加工承攬合同精選5篇02-13
鋼結構加工承攬合同5篇02-13
鋼結構加工承攬合同 10篇12-30
鋼結構產品加工承攬合同范本12-02