商品加工合同7篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編收集整理的商品加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
商品加工合同1
甲方：____________________________
乙方：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/strong>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的'通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：__________
簽訂地點：_______________
_________年_____月_____日
商品加工合同2
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
�。庸の铮�(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量｜
�。鼣�(shù)量｜｜｜
｜名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
�。�
�。�
�。�
�。�
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
�。�
�。�
�。嫌嬋嗣駧沤痤~（大寫）：｜
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條定作人提供的材料
�。牧希�(guī)格｜計量｜｜｜｜｜
｜｜｜｜數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額｜
�。Q｜型號｜單位｜｜｜｜｜
�。�
｜｜｜｜｜｜｜｜
�。�
�。�
�。�
｜｜｜｜｜｜｜｜
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿［＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十二條報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。ㄗ魅耍袛埲耍b（公）證意見：｜
｜｜｜｜
｜定作人（章）：｜承攬人（章）：｜｜
�。�
｜住所：｜住所：｜｜
｜｜｜｜
�。ǘù砣耍海ǘù砣耍海�
�。�
｜居民身份證號碼：｜居民身份證號碼：｜｜
｜｜｜｜
�。写砣耍海写砣耍海�
�。�
｜電話：｜電話：｜｜
�。�
｜開戶銀行：｜開戶銀行：｜鑒（公）證機關（章）｜
�。�
�。~號 ｜賬號：｜經(jīng)辦人：｜
｜｜｜｜
�。]政編碼：｜郵政編碼：｜年月日｜
監(jiān)制部門：印制單位：
商品加工合同3
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《合同法》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況：
1、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；
2、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；
3、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；
……
總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日其______個工作日內(nèi)，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨（具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認）。
風險提示：
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內(nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術標準：
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：
按國家興行業(yè)標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方；經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔：
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具�？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限：
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任：
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式：
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話：
代理人：
________年___月___日
商品加工合同4
甲方：________________________
乙方：________________________
合成多肽序列數(shù)量________價格________(元)技術要求交貨期________
填寫多肽序列：________________________
多肽委托生產(chǎn)合同說明：
1.甲方為乙方提供委托加工服務時,甲方完全按照乙方所要求的各項技術指標，數(shù)量，期限進行操作。
2.甲乙雙方協(xié)商定價，并在簽訂合同后乙方應向甲方付合同金額總數(shù)的50%預付款，甲方方可進行生產(chǎn)。
3.甲方在產(chǎn)品加工完成后，乙方將余款結清，同時甲方將產(chǎn)品交付乙方。
甲方：________________________乙方：________________________
日期：________________________日期：________________________
商品加工合同5
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：________________________
乙方：________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準（依培訓標準）
1.氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2.火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優(yōu)惠條件，具體如下：
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。
甲方：______________
乙方：______________
簽定日期：_________
商品加工合同6
簽定日期：_______年____月____日
定作方（甲方）：______________
電話：________________________
承攬方（乙方）：______________
電話：________________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
商品加工合同7
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業(yè)，否則，應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質(zhì)量保證能力，確保加工、運輸過程的質(zhì)量控制，保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內(nèi)書面通知甲方處理。驗收標準依據(jù)樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨，每拖延一天，罰款500元。
2、質(zhì)量與合同約定不符，導致產(chǎn)品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產(chǎn)生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協(xié)議），附件（或補充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
【商品加工合同】相關文章：
商品加工合同06-12
商品加工合同11-02
商品加工承攬合同10-17
商品加工合同(7篇)11-02
小商品加工承攬合同09-09
商品加工承攬合同范本（通用5篇）05-09
加工合同06-13
加工的合同06-22