加工制作合同模板集合九篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編精心整理的加工制作合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工制作合同 篇1
合同編號：
甲方：
乙方：xxx有限公司
茲經甲、乙雙方友好協(xié)商同意訂立下列委托加工事宜，具體條款如下：
一、 甲方保證本復制光盤內容符合國家音像、電子出版物有關規(guī)定，其中不含有任何違反國家各種法律法規(guī)的內容，并承擔該光盤的一切版權及政治、經濟、法律責任。甲方應對所委托復制節(jié)目的內容、著作權及鄰接權負全部法律責任，如果因甲方的委托復制行為或涉及版權問題引起的糾紛，將由甲方承擔一切相應的法律責任；同時，甲方應賠償由此給乙方造成的一切損失；
二、 甲方負責提供版權證明書給予乙方備案，如因版權問題引起法律責任或因此造成的經濟損失由甲方負責承擔；
三、 乙方未經甲方許可，不得私自將甲方的產品制作、加工出售；
四、 乙方保證所加工的產品質量，達到甲方所提供之節(jié)目原的質量要求；如果出現(xiàn)質量問題，不能正常播放、盤片不完整等，乙方按照不合格數(shù)量補償相應光盤。
五、 印刷要求：□壓盤膠印 □絲網印刷 □數(shù)碼印刷 □防水處理 □光盤貼紙
六、 包裝要求： ；
七、 交貨日期： ；
八、 交貨方式：□自提 □快運 □送貨
九、 貨款結算方式：甲方于本合同訂立之時向乙方支付制作定金： 元，其余貨款在乙方向甲方交貨時由甲方向乙方一次性付清。
十、 合同生效：本合同由甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后方可生效，為便于運作可采取傳真的方式定貨，簽章后的合同傳真文件與原合同有同等效力；任何一方都不得擅自修改或終止合同，須經甲、乙雙方協(xié)商同意后，方可重新訂立新的有效合同，并在舊合同右上角注明“已作廢”字樣及“作廢合同編號”，若任意一方獨自取消或變更合同，另一方有權就合同變動引起的損失進行賠償。
甲方簽字： 乙方簽字：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
簽定日期： 簽定日期
加工制作合同 篇2
合同編號：__________
甲方：_______________
乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）
甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協(xié)商，特簽訂如下合同。
一、工程概況：
1、工程地址：
2、工程事項明細：
�。�1）：本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規(guī)格以圖紙標注為依據(jù)。
�。�2）：工程造價為
�。�3）：付款方式；合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣；乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。
（4）：本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責任及權利：
�。�1）甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款；如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。
�。�2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的.權利；如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規(guī)定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
�。�3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協(xié)商并由甲方簽字確認。
�。�4）乙方權利：乙方有權按合同規(guī)定收取工程款。
4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。
5、保修事宜：
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。
甲方：乙方：
負責人：________（簽字）負責人：_________（簽字）
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：__________________月_____日
�。ū静牧蠟楹贤瑯颖荆唧w內容根據(jù)實際工程簽訂）
加工制作合同 篇3
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風電有限責任公司 制作方
�。ㄒ曳剑簝让晒偶瘜幟罉冯娔X裝璜部
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
九、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同 篇4
訂做方（甲方）：
制作方（乙方）：
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期 合同編號：
| 品 名 | 規(guī) 格（長*寬*高） | 單位 | 數(shù) 量 | 單 價（元） | 金 額（元） |
合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）：¥ 元 | |||||
交貨日期： 合同簽定起 日內 | |||||
其它說明： | |||||
二、質量要求、技術標準：
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：北京奧聯(lián)金盟科技有限公司 帳號：0200011409022109131 開戶行：工行大興支行
訂 做 方 | 制 作 方 |
單位名稱： | 單位名稱： |
法人代表： | 法人代表： |
委托代理人： | 委托代理人： |
電話： | 電話： |
簽單日期：20xx年XX月XX日
加工制作合同 篇5
訂做人（甲方）： 合同編號：
承攬人（乙方）： 簽定地點： 簽定時間： 年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經協(xié)商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協(xié)議，之前雙方已經仔細審議過本協(xié)議內容，并完全了解協(xié)議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品
加工名稱 圖案 規(guī)格型號 數(shù) 量 單 價 共 計 交付日期
華藝布藝粘畫 樣品（ ） 樣品、圖紙 1個月
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅 元、共計 元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據(jù)。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經甲方驗收合格后，按合同約定的價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數(shù)量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
地 址：熊岳育才小區(qū)18號樓402室 地 址：
成品驗收標準 加工前準備工作
1.布面平整、無褶皺 1.先將有褶皺的布面熨燙平整
2.外觀平凈、無膠痕 2.剪布、剪棉
3.襯棉均勻、無凹凸 3.粘貼（把剪好的原材料放在平整的桌面上進行粘貼，不用拿在手里）
4.粘貼牢固、符合圖紙 4.在加工之前把布面熨平整，粘貼完畢（成品）不準熨燙
5.工具：剪刀、電熨斗、專用膠（零售價12元）
加工制作合同 篇6
合同編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
品名
規(guī)格（長*寬*高）單位數(shù) 量單 價（元）金 額（元）合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）：￥ 元
二、交貨日期： 合同簽定起 日內其它說明：_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方單位名稱：單位名稱：_______科技有限公司法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：電話：電話： 簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同 篇7
訂做方(甲方)：____________
制作方(乙方)：____________
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期合同編號：
品名
規(guī)格（長*寬*高）
單位
數(shù)量
單價（元）
金額（元）
合計人民幣金額(大寫)整金額(小寫)：￥____________元
交貨日期：合同簽定起日內
其它說明：
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內)
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：北京________________有限公司
帳號：____________________
開戶行：____________________
定作方
制作方
單位名稱：__________單位名稱：__________法人代表：__________法人代表：__________委托代理人：__________委托代理人：__________電話：__________電話：__________
簽單日期：________年____月____日
加工制作合同 篇8
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數(shù)量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。 三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
加工制作合同 篇9
甲方： 乙方：
經甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方委托甲方制作 事宜達成如下協(xié)議：
一、項目名稱：
二、制作工藝、數(shù)量和其他
三、合同總金額：人民幣 （￥ 元）
四、完成時間：年月日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。
五、結算方式：乙方先付甲方訂金 元，甲方應開具收據(jù)給乙方。甲方按乙方要求在規(guī)定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據(jù)一次性付清本合同尾款，共人民幣元（￥ ）。
六、雙方權利及義務：
1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。
2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規(guī)格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。
3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期一日應按合同總金額的百分之三（3％）向乙方支付違約金；
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。
6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。
7、 履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意向 提請裁決。
七、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具同等法律效力；本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 甲方經辦人：乙方經辦人：
年 月 日 年月日
【加工制作合同】相關文章：
制作加工合同08-22
加工制作合同04-22
制作加工合同模板07-02
設備加工制作合同06-12
加工制作合同模板04-19
加工制作合同的范本06-12
委托制作加工合同07-25
生產、加工、制作合同模板04-07
加工制作合同樣本06-12
加工制作合同內容范本06-12