【實用】加工合同范文集合6篇
隨著人們法律觀念的日益增強,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的加工合同6篇,歡迎閱讀與收藏。
加工合同 篇1
甲方:_________________________________
乙方:_________________________________
甲方甲方乙方加工生產電子產品事宜,為明確雙方權利及義務,確保合同順利實施,經雙方協(xié)商一致,達成本協(xié)議,約定如下:
一、加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二、加工方式
1、甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求。
2、乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
三、雙方責任
1、甲方每批產品加工應提前 個工作日通知乙方。在正式投產前,雙方須簽定訂貨合同。
2、甲方提供的產品原材料必須為合格材料且有可制造性,原材料包裝要求為編帶;甲方須提 供正常原材料損耗,普通元器件損耗比例≥1%,芯片、BGA 等貴重器件為零損耗。
3、甲方必須提供完整準確的產品工藝文件及相關要求,包括產品的包裝和防護要求以及特殊 器件的組裝要求,新產品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產品如有技術或其它更改,則應及時書面通知乙方,由此所引起的質量事故或導致乙方停產、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關損失。
4、甲方應根據包裝要求提供可靠的產品包裝材料,否則乙方只提供臨時普通包裝(或周轉 箱),甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。
]5、乙方對甲方提供的產品原材料進行數量核對和來料抽檢,如發(fā)現問題應及時反饋給甲方,甲方須在24 小時內給予解決,由此造成的生產延期由甲方負責。
6、乙方必須妥善保管甲方提供的產品原材料,不得人為損壞或丟失,除正常生產損耗和材料 本身問題外的材料損失,乙方須按市場價賠償損失材料費用。
7、乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產工藝,并根據交貨期安排生產計 劃,乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。
8、乙方在每批產品加工完畢后,除甲方聲明由乙方暫管外,應及時將產品剩余材料退還給甲 方,同時提供余料清單。
9、乙方未經同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉借給第三方,加工過程必須遵守和 保護甲方的技術秘密,否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。
四、產品質量及驗收
1、乙方交付產品的焊接質量應符合行業(yè)標準IPC-A-610C 的驗收條件,如甲方有特殊質量要 求,應隨訂貨合同提供附件說明。
2、甲方對每批產品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后 15 日內,如在此期限內甲方未向乙方發(fā)出書面通知,則視為該批產品驗收合格。
3、甲方在驗收時如發(fā)現焊接質量問題,須保持原狀并及時通知乙方,乙方應在5 個工作日內 予以書面答復,同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規(guī)定期限內予以書面答復,視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4、非乙方焊接質量問題造成的不合格品,乙方不承擔責任。
五、運輸
1、訂貨合同額在 元以上的,乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的,乙方不負責再次取料(特殊情況除外)。
2、訂貨合同額在 元以下的,甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。
六、付款及結算方式
1、甲方須在乙方交貨后以支票或轉賬方式一次性付清貨款,具體付款期限以訂貨合同為準。
2、乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關發(fā)票(如有需要)。
七、本協(xié)議書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效,其未盡事宜,雙方經協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
加工合同 篇2
承攬方: (以下稱甲方)
定作方: (以下稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》之規(guī)定,現就乙方委托甲方加工門窗鋁型材有關事宜,遵循誠實守信的原則,經雙方協(xié)商一致,簽訂合同條款如下:
一、 加工門窗鋁型材的規(guī)格、數量及價格:產品價格=鋁錠價格15880.00元+加工費6400.00元,鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當日上海有色金屬網長江現貨鋁錠均價計算,計價格為: 元/噸。
二、 產品質量標準:執(zhí)行gb5237-20xx;gb/t6892-20xx 。
三、 包裝物不超過產品重量的5%,誤差在±1.0以內。
四、 交貨地點: 乙方所在地。
五、 乙方下達訂單貳拾肆小時后變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產費用。
六、 交貨時間:乙方遞交訂單且預付定金30%到達甲方指定賬戶后 1貳拾日甲方必須交貨完畢,每逾期一日,甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。
七、 運輸方式:甲方負責將所有貨物按照合同規(guī)定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方后,乙方委托門窗廠驗收,并出具驗收證明(具體注明貨物品種、規(guī)格、數量及金額),由門窗廠有關負責人員簽名并蓋章。貨物到達乙方,除因產品不符合質量要求或破損的情況外,乙方不得拒收或退回。
八、 提出產品質量異議期限:乙方收貨后如對產品質量有異議,應及時以書面形式提出,否則視為乙方對產品質量無異議。
九、 付款及結算方式:
甲方在發(fā)貨前需通知乙方,乙方憑甲方通知付清全部貨款后甲方發(fā)貨,乙方預交定金折抵貨款,所有貨款應直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。
十、 違約責任
a) 乙方對甲方的產品提出異議,經驗證確屬產品自身質量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號不符,甲方應及時予以更換,由此產生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔。。
b) 甲方未能按時向乙方發(fā)貨,逾期一日按貨物總價值的1.0%向乙方賠償損失,但由于乙方未及時付款導致的延期除外。
c) 在合同履行期間,任何一方無正當理由擅自終止合同,違約方應按尚未履行的貨物價值的30%向對方支付違約金。
d) 乙方保證交付給己方的付款票據真實、合法、有效。
十一、 合同有效期:自 20xx 年 2 月 23 日始,至工程結束。
十二、 如發(fā)生合同糾紛,由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向乙方所在地人民法院提起訴訟。
十三、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇3
___________________公司(以下簡稱甲方)
_______________有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在______________________________________________加工標準磁羅經,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量
(1)商品名稱——標準磁羅經;
。2)數量——共計________臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下
(1)GLC-1型標準磁羅經:__________________U.S.D.(大寫:____________美元);
。2)GLC-2型標準磁羅經:__________________U.S.D.(大寫:____________美元);
(3)GLC-3型標準磁羅經:__________________U.S.D.(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成GLC-1型標準磁羅經的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率
加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過____%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工GLC-1型標準磁羅經的零件和原料,乙方應嚴格按規(guī)定的設計加工,不得變更。
10.技術服務
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到______________的要求,協(xié)助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續(xù),應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準磁羅經,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件
。1)標準磁羅經的商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在________或________購買加工標準磁羅經的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
。3)為促進出口業(yè)務,乙方應儲備標準磁羅經樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份,另一份呈送有關部門備案。
甲方:________________________
法定代表人(簽字):__________
__________年_________月_____日
乙方:________________________
法定代表人(簽字):__________
__________年_________月_____日
注:
來料加工(Processing With Customer‘s Material)是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料,按生產圖紙和生產程序進行加工,將合格的產品交外商后,加工方收取加工費用。
來件裝配(Assembling With Customers‘Parts)是指外商按雙方簽訂的'合同提供零配件、元器件,由工廠按要求的規(guī)格進行裝配,將合格的產品交外商后收取加工費用。
來料加工和來件裝配的生產線,專用工具,技術指導和培訓工人等由外商負責。合同終止時生產線及專用工具等按合同加工裝配方對來料、來件不擁有所有權,只有使用權。若因管理不善,來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當或超越損耗,加工裝配方承擔經濟責任。
來料加工和來件裝配是國際間經濟合作的一種簡便易行,有進有出,進出結合,兩頭在外,中間在內的貿易方式。
加工合同 篇4
甲方:************公司 乙方:************公司
甲乙雙方經友好協(xié)商,在平等、利益共享的基礎上,就甲方委托乙方生產加工產品事宜簽訂本協(xié)議。本協(xié)議是甲乙雙方進行委托受托加工業(yè)務的總體原則性協(xié)議,雙方同意本協(xié)議適用于甲方與乙方的所有委托加工業(yè)務程序,除非雙方另有約定。
二、產品成份
同雙方確認的樣品,同產品標準*********
三、原料 四、包裝
產品內外包裝材料由甲方負責采購并提供給乙方,乙方負責保管。
五、價格
a) 產品價格按乙方向甲方提供的加蓋乙方公章的價格表執(zhí)行。
b) 乙方調整產品價格,應于調整價格生效日前以書面形式通知甲方。
六、質量
a) 乙方提供的產品應嚴格遵循國家標準和工藝基準,符合《食品衛(wèi)生法》相關規(guī)定。
b) 乙方應嚴格按照雙方確認的產品工藝和要求進行生產。
c) 乙方在交貨時應向甲方提供由第三方檢測機構出具的產品檢疫、檢測合格報告,該 檢測報告至少應每半年更新一次。
七、訂貨
a) 甲方應于每月20日前向乙方提供下月的產品預估生產量,以便乙方備貨組織生產。
b) 甲方最遲應在產品到貨期前半個月向乙方下訂單訂貨。
c) 甲方須在訂單中直接表明所訂購產品的名稱、規(guī)格、數量、交貨時間和交貨地點等 項目。
八、運輸
乙方負責安排冷藏運輸車輛運送產品,運費由乙方承擔。
九、產品驗收
a) 產品由甲方在收貨地點驗收,方式為抽檢。標準依據雙方確認的樣品和國家標準。
b) 甲方在收到貨物后5天內對產品不提出異議,視為認可;乙方除質量問題外將不接 受退換貨。
c) 保質期:貨到甲方收貨地點的時間應為:從產品生產日期起60天內,因甲方原因 要求推遲交貨的情況除外。
d) 產品送到甲方倉庫后,因運輸、貯存、搬運等原因造成的產品質量問題,乙方不承 擔責任。
e) 乙方提供給甲方的產品包裝正常破損率為2%,在此范圍內,乙方向甲方提供產品 包材以便甲方更換破損包裝。
十、貨款結算
a) 結算方式:雙方視情況選擇以下方式
現金:款到發(fā)貨
易貨:甲方按委托加工訂單貨值向乙方提供等值貨物,易貨的品種、價格和數量由雙方在下訂單前書面確認。
b) 甲乙雙方就易貨的貨物互開增值稅發(fā)票,甲方增值稅稅率為13%,乙方增值稅稅率 為17%。
十一、 知識產權與保密協(xié)議
a) 甲方委托加工的產品和包裝為甲方專用,未經甲方同意,乙方不得仿冒或銷售給其 他客戶。
b) 雙方同意合作的所有相關信息,如:技術、工藝、配方、營銷、價格等由雙方嚴格 保密。
c) 雙方應采取必要措施保證其員工無論是在職中還是離職后均承擔同等的保密義務。
d) 本協(xié)議變更、解除和終止后保密條款對雙方仍有約束力。
十二、 違約責任 乙方違約責任
a) 乙方提供給甲方的產品未達到產品品質要求的,甲方有權要求退換貨,乙方應承擔 由此產生的相應費用。
b) 乙方不能在約定時間內按時交貨造成甲方銷售困難的,乙方應承擔由此造成的甲方 損失。
c) 因乙方原因造成產品質量事故或食品安全問題的,由此造成的損失由乙方承擔。
d) 未經甲方許可,乙方擅自將產品或包材銷售、轉讓給第三方或者向第三方透露產品價格、工藝基準等信息,甲方有權解除協(xié)議,并要求乙方賠償由此造成的損失。 甲方違約責任。
1. 因甲方原因造成乙方不能按時安排生產影響按時交貨的,甲方自行承擔損失。
2. 未經乙方許可,甲方私自向第三方透露產品價格、工藝基準等信息,乙方有權解除協(xié)議,并要求甲方賠償由此造成的損失。
3. 除不可抗力的原因及協(xié)議另有規(guī)定外,甲方未按協(xié)議規(guī)定日期結算,視為甲方逾 期付款,應按中國人民銀行同期利率承擔滯納金。
十三、 不可抗力
任何一方由于不可抗力或雙方同意的其它特殊原因,以至直接或間接造成任何遲延或無法履行本協(xié)議全部或部分條款時,另一方不得提出索賠要求。有關一方應在事故發(fā)生后三天內以書面形式通知另一方,并提供當地有關機構的證明文件證明不可抗力的存在,方可允許遲延履行、部分履行或不履行。 十四、 協(xié)議的變更與續(xù)簽
1. 本協(xié)議有效期為兩年,自簽字之日起生效。
2. 任何一方要求變更或解除協(xié)議時,應提前30天以書面形式通知對方,在雙方未達 成新的書面協(xié)議之前,原協(xié)議仍然有效,應繼續(xù)執(zhí)行。
3. 甲乙雙方應于本協(xié)議到期日前30天共同協(xié)商是否續(xù)簽合作協(xié)議。
十四、其它
1. 本協(xié)議如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商做出書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議 具有同等法律效力。
2. 凡有關協(xié)議或執(zhí)行協(xié)議而發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方 同意提交申述方所在地區(qū)法院解決。
3. 協(xié)議附件是本協(xié)議組成部分,與本協(xié)議具備同等法律效力。
4. 本協(xié)議正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:************公司 乙方:************公司 (簽章)(簽章)
地址: 地址:
代表人: 代表人:
簽訂時間:年月日
加工合同 篇5
加工定作合同
定作方: 有限公司 (以下簡稱甲方) 簽訂地點:承攬方: 有限公司 (以下簡稱乙方) 簽訂時間:
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致,特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注:以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附件一),乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作,在加工期間或交貨后,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知后,及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收,驗收完畢后,應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的,乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改,
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后,甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金,乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的,每延遲一日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過15日的,乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲一日,應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金,延遲超過15日的,甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經甲方驗收,合同產品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付合同價款,并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決的,應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 賬 號: 賬 號: 日 期: 日 期:
加工合同 篇6
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務必依照合同規(guī)定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不貼合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現帶給的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期帶給技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后,仍不貼合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔職責。
十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的職責。
第十三條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約職責,在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔職責,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月
【加工合同】相關文章:
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
加工合同模板04-07
工業(yè)加工合同06-27
輻照加工合同07-10
食品加工合同05-09