加工合同范文匯編五篇
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，在達(dá)成意見一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的加工合同5篇，歡迎閱讀與收藏。
加工合同 篇1
定作方：
承攬方：
簽訂的地點(diǎn)：
簽訂的時(shí)間：XXX年XX月XX日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量
名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交（提）貨的方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算的方式及期限
十一、違約的責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方：承攬方：
單位的名稱：（章） 單位的名稱：（章）
單位的地址： 單位的地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年月日至年月日
加工合同 篇2
合同編號(hào)：__________________
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠實(shí)信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬
定作物名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量要求/ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 單位數(shù)量交貨時(shí)間報(bào)酬 定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式：__________________________________________。 合計(jì)(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 單位數(shù)量提供時(shí)間 承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn)，并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的.內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權(quán)對(duì)承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對(duì)不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條 未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條 承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為： 。
第九條 承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價(jià)的___%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條 違約責(zé)任：
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報(bào)酬的，是定作人違約。
2. 因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
3. 承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補(bǔ)充條款_______________________________________
定作人：___________________________
承攬人：___________________________
住所地：___________________________
住所地：___________________________
電話：_______________
電話：_________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工合同 篇3
甲方：（以下簡(jiǎn)稱：甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱：乙方）
依照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對(duì)甲方承施的（ ）工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工（含機(jī)械連接接頭）、配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。
一、 工程概況：
�。� ）項(xiàng)目位于（ ），工程建筑面積：（ ）平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期 年 月 日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí)，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實(shí)施加工（如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
三、 重量結(jié)算依據(jù)：
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
四、 甲方工作：
1、 合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。
2、 合同簽訂時(shí)，甲方應(yīng)以書面的形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計(jì)劃施工進(jìn)度（月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日，數(shù)量不得超過30噸），配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。
4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨（簽字人簽字樣本附后）。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、 乙方工作：
1、 合同簽訂時(shí)，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真校對(duì)，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識(shí)別時(shí)，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn)，否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、 乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作，并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
六、 設(shè)計(jì)變更：
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單，并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間（供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定），如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》DBJ／T01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》JGJ107-96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》Q/JY16-20xx中的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》DBJ01－51－20xx規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后，提供《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
九、合同價(jià)款及付款方式：
1、 合同價(jià)款：
�。�1） 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣（ ）元/噸（鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)），上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用（卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān)）。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
�。�2） 三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加（ ）元/噸。
�。�3） 鋼筋機(jī)械連接頭 元／單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護(hù)帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
�。�4） 鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
（5） 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整，其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達(dá)甲方，調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi)，甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
（6） 本合同成型鋼筋總量為（ ）噸，總價(jià)款（人民幣）：（ ）元，（大寫： ）。總價(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
（7） 驗(yàn)貨地點(diǎn)：
2、 付款方式：
�。�1） 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí)，同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)（乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清），乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
�。�2） 鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
�。�3） 原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn)，在月末前結(jié)清。
�。�4） 本合同總價(jià)款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責(zé)任：
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、 合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整，根據(jù)合同第九章（5）條，甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá)，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、 由于甲方清料人員不能及時(shí)清料，致使配送工作無法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)，同時(shí)工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng)，甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元／噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
十一、爭(zhēng)議：
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本合同簽訂時(shí)，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素（民法153條規(guī)定）致使合同無法正常履行時(shí)，雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容（銷售部門填寫）：
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
公司地址： 公司地址：
簽訂日期： 簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
加工合同 篇4
甲方：_________________________________
乙方：_________________________________
甲方甲方乙方加工生產(chǎn)電子產(chǎn)品事宜，為明確雙方權(quán)利及義務(wù)，確保合同順利實(shí)施，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議，約定如下：
一、加工產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準(zhǔn)。
二、加工方式
1、甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求。
2、乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。
三、雙方責(zé)任
1、甲方每批產(chǎn)品加工應(yīng)提前 個(gè)工作日通知乙方。在正式投產(chǎn)前，雙方須簽定訂貨合同。
2、甲方提供的產(chǎn)品原材料必須為合格材料且有可制造性，原材料包裝要求為編帶；甲方須提 供正常原材料損耗，普通元器件損耗比例≥1%，芯片、BGA 等貴重器件為零損耗。
3、甲方必須提供完整準(zhǔn)確的產(chǎn)品工藝文件及相關(guān)要求，包括產(chǎn)品的包裝和防護(hù)要求以及特殊 器件的組裝要求，新產(chǎn)品加工應(yīng)提供樣板。甲方已投或欲投產(chǎn)品如有技術(shù)或其它更改，則應(yīng)及時(shí)書面通知乙方，由此所引起的質(zhì)量事故或?qū)е乱曳酵．a(chǎn)、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關(guān)損失。
4、甲方應(yīng)根據(jù)包裝要求提供可靠的產(chǎn)品包裝材料，否則乙方只提供臨時(shí)普通包裝（或周轉(zhuǎn) 箱），甲方應(yīng)在使用完畢后完好地返還給乙方。
]5、乙方對(duì)甲方提供的產(chǎn)品原材料進(jìn)行數(shù)量核對(duì)和來料抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋給甲方，甲方須在24 小時(shí)內(nèi)給予解決，由此造成的生產(chǎn)延期由甲方負(fù)責(zé)。
6、乙方必須妥善保管甲方提供的產(chǎn)品原材料，不得人為損壞或丟失，除正常生產(chǎn)損耗和材料 本身問題外的材料損失，乙方須按市場(chǎng)價(jià)賠償損失材料費(fèi)用。
7、乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產(chǎn)工藝，并根據(jù)交貨期安排生產(chǎn)計(jì) 劃，乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨（甲方原因造成交貨期延遲的除外）。
8、乙方在每批產(chǎn)品加工完畢后，除甲方聲明由乙方暫管外，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品剩余材料退還給甲 方，同時(shí)提供余料清單。
9、乙方未經(jīng)同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉(zhuǎn)借給第三方，加工過程必須遵守和 保護(hù)甲方的技術(shù)秘密，否則甲方有權(quán)要求乙方賠償因此受到的相應(yīng)損失并追究其法律責(zé)任。
四、產(chǎn)品質(zhì)量及驗(yàn)收
1、乙方交付產(chǎn)品的焊接質(zhì)量應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IPC-A-610C 的驗(yàn)收條件，如甲方有特殊質(zhì)量要 求，應(yīng)隨訂貨合同提供附件說明。
2、甲方對(duì)每批產(chǎn)品的驗(yàn)收及提出異議的期限為乙方交貨后 15 日內(nèi)，如在此期限內(nèi)甲方未向乙方發(fā)出書面通知，則視為該批產(chǎn)品驗(yàn)收合格。
3、甲方在驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)焊接質(zhì)量問題，須保持原狀并及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)在5 個(gè)工作日內(nèi) 予以書面答復(fù)，同時(shí)雙方約定返修方式及時(shí)間。乙方未在規(guī)定期限內(nèi)予以書面答復(fù)，視為接受甲方對(duì)貨物的提出的異議。
4、非乙方焊接質(zhì)量問題造成的不合格品，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五、運(yùn)輸
1、訂貨合同額在 元以上的，乙方負(fù)責(zé)一次性取料送貨并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。因甲方物料不齊套的，乙方不負(fù)責(zé)再次取料（特殊情況除外）。
2、訂貨合同額在 元以下的，甲方負(fù)責(zé)送料取貨并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
六、付款及結(jié)算方式
1、甲方須在乙方交貨后以支票或轉(zhuǎn)賬方式一次性付清貨款，具體付款期限以訂貨合同為準(zhǔn)。
2、乙方在甲方付款同時(shí)須向甲方開具相關(guān)發(fā)票（如有需要）。
七、本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效，其未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
加工合同 篇5
訂做方(甲方)：___________________
制作方(乙方)：_______科技有限公司
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨日期
交貨日期： 合同簽定起 日內(nèi)
其它說明：
_________________________________
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
_________________________________
五、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi))。
六、結(jié)算方式及期限
_________________________________
七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項(xiàng)：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號(hào)：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機(jī)械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工合同模板04-07
商品加工合同07-12
紙箱加工合同07-15
工廠加工合同07-16
簡(jiǎn)易的加工合同11-13
構(gòu)件的加工合同07-16