加工合同模板匯編6篇
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的加工合同6篇，歡迎大家分享。
加工合同 篇1
甲方：
乙方 ：
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫 ：
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）
代表人： 代表人：
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日
加工合同 篇2
甲方：(委托方)
乙方：(加工方)
為保護合法持有商業(yè)秘密的正當權(quán)益，防止同行業(yè)其它企業(yè)或個人對甲方之不正當競爭，根據(jù)《反不正當競爭法》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)企業(yè)技術(shù)秘密保護條例》等國家和深圳特區(qū)有關(guān)政策，甲乙雙方在平等自愿的前提下，共同信守以下條款做好保密工作：：
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(CB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權(quán)。
三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業(yè)秘密安全。
五、乙方應當于委托加工合同結(jié)束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。
六、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。
七、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時甲方有權(quán)單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責任。
八、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。若協(xié)商、調(diào)解未成，雙方都有提起訴訟的權(quán)利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院。
九、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十
一、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
加工合同 篇3
合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：
定作方： （以下簡稱甲方）____________________________ 承攬方： （以下簡稱乙方） 根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、 公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。 第一條 加工成品 名稱 款號 件數(shù)
顏色 碼數(shù)S M L XL
總件數(shù)
單價
備注
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調(diào)換或補齊。 乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換， 挪做他用。 第三條 服裝質(zhì)量 加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行， 產(chǎn)前 樣仍需要修改的，以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為 合同的附件。 第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片） 、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。 2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方， 甲方應當在 2 個工作日內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權(quán)停 止工作，并在 2 個工作日內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。 3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任 何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。 第五條 包裝方式 內(nèi)用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。 第六條 服裝交付 1、交貨地址：__________________________ 2、產(chǎn)品的交（提）貨期限： 第七條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產(chǎn)品工藝，生產(chǎn)進度。對甲方跟單員在 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收： 1、驗收時間：______________。 2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
第二條
3、驗收方式：產(chǎn)品按 30%抽檢，抽樣標準為：隨機。 4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致 驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。 根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。 6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在 2 天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。 7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗， 不合格的加工成品交由甲方處理， 并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本 價格
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第八條 報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、提貨前付清合同約定的全部款項；
第九條 違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙方同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
�。�3）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限20日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
（4）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
�。�5）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
�。�6）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
�。�1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，()應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。 未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十一條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 第十二條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇4
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的'，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇5
甲方（委托方）：_____________
乙方（加工方）：_____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務長期合作事宜達成如下協(xié)議：
一、合作關(guān)系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務，并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務。
1.2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無經(jīng)營銷售權(quán)，以及產(chǎn)品的技術(shù)、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據(jù)本合同，協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據(jù)甲方下發(fā)、乙方確定的訂單，安排生產(chǎn)加工制造。
二、產(chǎn)品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應以物美價廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時，雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的前提下，調(diào)整價格。
三、產(chǎn)品名稱、加工方式
3.1加工產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
3.2甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求，乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。
四、產(chǎn)品的來料及成品檢驗
4.1在生產(chǎn)制造之前，由甲方提供產(chǎn)品的樣品，經(jīng)乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執(zhí)一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據(jù)生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
4.2產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標準，應由甲方給予相關(guān)檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執(zhí)行。
4.3乙方保證，所制作的產(chǎn)品的實際技術(shù)參數(shù)符合訂單標識記載的技術(shù)參數(shù)。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。
5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結(jié)算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎(chǔ)，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時間；另有約定的，從約定。
6.3付款結(jié)算方式約定：月結(jié)，當月產(chǎn)品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無誤之后，月底前結(jié)清所應付款項；甲乙雙方對于付款進度以及結(jié)算方式另有約定的，從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟損失，由乙方承擔。
7.2如果發(fā)生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。實在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為________年，自________年________月________日至________年________月________日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續(xù)約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
甲方：________________________乙方：________________________
________年________月________日________年________月________日
加工合同 篇6
合同編號：_________________
定作人：_________________簽訂地點：_________________
承攬人： ________________簽訂時間：_________________
第一條 加工物
加工物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
單價
金額
工藝手繡鞋墊
38-45#
雙
元/雙
合計人民幣金額（大寫）：￥：
第二條 定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額工藝布制鞋料38-45#雙一等
第三條
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測_________________________________。
第四條
定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在__當___日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__當_____日內(nèi)答復。
第六條
定作方（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第七條
定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。
第八條
加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準確 _______________________________。
第九條
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據(jù)由定作方負責報銷（累計200元以上）。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點：_____產(chǎn)品由承攬方在合同有效期內(nèi)發(fā)送至定作人處_________________________________________________。
第十一條
加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產(chǎn)品后三天內(nèi)，驗收地點定作人處。
第十二條
承攬人對加工物質(zhì)量負責的期限及條件：__合同期限： 年 月 日至 年 月 日止(雙方協(xié)商)。
第十三條
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金（大寫）__________________ 元。
第十四條
結(jié)算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費.現(xiàn)金結(jié)算，批交批結(jié)，批清批領(lǐng)，合同有效期限見第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條
本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ┏袛埲丝梢噪S時解除合同, 但應及時書面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任： 除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。
第十八條
合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭筆名，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___二___種方式解決；
�。ㄒ唬┨峤籣________________________________________仲裁委員會仲裁。
�。ǘ┮婪ㄏ騙______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項： 另議
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼
【加工合同模板匯編6篇】相關(guān)文章：
加工合同模板匯編10篇05-09
產(chǎn)品加工合同模板匯編9篇05-09
模具加工合同模板匯編五篇05-07
模具加工合同模板匯編10篇05-04
委托加工合同模板匯編九篇05-03
【精華】加工合同模板匯編八篇05-02
委托加工合同模板匯編7篇05-01
生產(chǎn)加工合同模板匯編六篇04-30
產(chǎn)品加工合同模板匯編六篇05-11
模具加工合同模板匯編8篇05-11