- 相關(guān)推薦
足球場建筑施工合同范本（通用5篇）
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，合同的用途越來越廣泛，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的足球場建筑施工合同范本（通用5篇），歡迎大家分享。
足球場建筑施工合同1
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將__基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工，為明確雙方責(zé)任，做出如下條款，雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料，按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。
二、開竣工時(shí)間：開工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同補(bǔ)充協(xié)議
三、工程內(nèi)容及造價(jià)：
基礎(chǔ)工程及地下室：__元
閣樓：__元
平房車庫：__元
化糞池：__元(包括池外管道項(xiàng)目)
合計(jì)人民幣：__(__元)
四、工程質(zhì)量等級(jí)：合格。
五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款，其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費(fèi)由乙方承擔(dān)，稅金由甲方負(fù)責(zé)支付。
八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方負(fù)責(zé)人：
乙方負(fù)責(zé)人：
__年__月__日
足球場建筑施工合同2
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
(一)工程名稱：_________________
(二)工程地點(diǎn)：_________________
(三)工程內(nèi)容：_________________
(四)承包范圍：_________________
第二條工程造價(jià)(預(yù)算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________
第三條工期
第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期
第五條雙方責(zé)任
(一)發(fā)包方責(zé)任：_________________
(二)承包方責(zé)任：_________________
第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
住所：_________________住所：_________________
甲方代表(簽字)：_________________乙方代表(簽字)：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
簽訂地點(diǎn)：_________________簽訂地點(diǎn)：________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
足球場建筑施工合同3
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
簽約時(shí)間：_________________
簽約地點(diǎn)：_________________
為了保證_____________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：________________
二、建筑面積(工程形式)：________________
三、施工地點(diǎn)：_____________
四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時(shí)__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______________
七、工程價(jià)款：_________________共計(jì)人民幣元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項(xiàng)的`_____%，計(jì)__________元;工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的_____%，計(jì)__________元;質(zhì)保金______元，質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期：_________________年。
十、雙方的責(zé)任義務(wù)
(一)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
2、監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
3、給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn);
4、按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算;
(二)承包方的責(zé)任義務(wù)
1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;2、如期完成施工任務(wù);
3、接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;4、負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);
5、教育施工人員愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞;6、承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用;
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(二)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
足球場建筑施工合同4
發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________
承包方（以下簡稱乙方）__________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
二、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
�。�1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的'施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。
（2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
足球場建筑施工合同5
合同編號(hào)：___________
簽約時(shí)間：__________________________________
發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就
工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱：________________________。
1.2工程地址：________________________。
1.3工程內(nèi)容：________________________。
1.4工程做法：________________________。
1.5承包范圍：________________________。
1.6承包方式：乙方包工包料。
1.7進(jìn)場材料：________________________。
1.8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1.9工程質(zhì)量：________________________。
第二條 合同價(jià)款、付款方式及結(jié)算
2.1合同單價(jià)：________________________。
2.2合同總價(jià)款：______________________。
2.3付款方式及期限：__________________。
2.4計(jì)算原則：________________________。
第三條 甲方責(zé)任
3.1 甲方根據(jù)合同要求及時(shí)付款，因款項(xiàng)不到位而造成的工期延誤由甲方承擔(dān)。
3.2甲方負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工圖設(shè)計(jì)、施工組織方案、隨時(shí)監(jiān)督檢查乙方施工進(jìn)度的質(zhì)量，組織對(duì)工程的竣工驗(yàn)收。
3.3 開工前天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
3.4 指派 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3.5 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)應(yīng)費(fèi)用。
3.6如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)應(yīng)審批手續(xù)。
3.7開工前雙方對(duì)前期工程進(jìn)行驗(yàn)收后交于乙方管理，如以后出現(xiàn)損壞由乙方負(fù)責(zé)。
3.8協(xié)調(diào)處理好建設(shè)單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責(zé)任
4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安排操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
4.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的`關(guān)系。
4.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保，成品保護(hù)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4.7做好現(xiàn)場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責(zé)任，并按施工現(xiàn)場管理制度執(zhí)行。
第五條 關(guān)于工期的約定
5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
5.2 甲方未按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度，工期順延。
5.3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5.4 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5.5因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
第六條 工程驗(yàn)收
6.1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收；
（1）材料驗(yàn)收；
�。�2）隱蔽工程驗(yàn)收；
（3）竣工驗(yàn)收；
6.2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗(yàn)收手續(xù)。如甲方在接到驗(yàn)收通知單的24小時(shí)內(nèi)不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，但由此造成停工，工期順延。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6.3對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
6.4工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后___日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料；
6.5雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程現(xiàn)場的全部安全，嚴(yán)把火災(zāi)關(guān)，如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔(dān)；
6.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護(hù)條件下，使用年限不應(yīng)少于年，保修期限為 年。
第七條 違約責(zé)任。
7.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計(jì)算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。
7.2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／ 元計(jì)算，向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8.1由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導(dǎo)致一方不能履行合同時(shí)，不履行方應(yīng)在 7 日內(nèi)通知另一方，并在 14 日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行У姆勺C明文件和詳細(xì)書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責(zé)任。
第九條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
9.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補(bǔ)充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
經(jīng)營地址：______________________ 經(jīng)營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________ 電話：__________________________
傳真：__________________________ 傳真：__________________________
開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
【足球場建筑施工合同】相關(guān)文章：
足球場施工方案01-31
足球場施工方案05-30
施工合同建筑施工合同06-07
建筑施工合同 自建房建筑施工合同04-07
【推薦】足球場施工方案01-13
建筑施工承包施工合同12-12
建筑施工的合同02-14
建筑施工合同06-12
施工建筑合同04-10
施工合同建筑施工合同6篇06-07