承攬工程項(xiàng)目施工合同模板
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的承攬工程項(xiàng)目施工合同模板，希望對(duì)大家有所幫助。
承攬工程項(xiàng)目施工合同1
建設(shè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
拆遷戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門(mén)和拆遷房屋主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)；租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費(fèi)）甲方負(fù)責(zé)于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門(mén)批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對(duì)其安置時(shí)應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對(duì)壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規(guī)定作價(jià)補(bǔ)償；乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）
第二條乙方應(yīng)于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)________元。
第三條甲方對(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補(bǔ)助：
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補(bǔ)助________元；
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3.乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒(méi)有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助________元取暖費(fèi)，并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號(hào)，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用。逾期一日，應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時(shí)按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)對(duì)乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門(mén)調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計(jì)委____等單位各留存一份。
建設(shè)（甲方）____________（公章）拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________代表人：____________
____年____月____日____年____月____日
承攬工程項(xiàng)目施工合同2
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
(一)工程地點(diǎn)：呼倫貝爾市原野測(cè)試有限責(zé)任公司
(二)工程內(nèi)容：雨棚改造工程(邊棚鋼掛鋁塑板，棚心刮外墻膩?zhàn)樱⑼鈮ν苛?
(三)承包方式：包工包料
第二條工程造價(jià)為人民幣伍萬(wàn)叄千元
第三條合同工期
1.雙方商定總工期___天。
開(kāi)工日期：___年___月___日，
竣工日期：___年___月___日。
2.如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。
�、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸�(zāi)害(臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、地震)等造成的`停工。
�、谠黾恿斯こ塘浚苡绊憰r(shí)。
③因停水、停電等情況達(dá)六小時(shí)以上時(shí)。
�、芗追揭蜇�(cái)力不足或不按合同規(guī)定預(yù)付工程備料款和工程進(jìn)度款，而受影響時(shí)。
�、菁追讲荒馨春贤�(guī)定在開(kāi)工前五天，交出施工場(chǎng)地和接通施工水源、電源時(shí)。
第四條付款方式
(一)材料進(jìn)場(chǎng)，甲方付給乙方工程造價(jià)40%。
(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付總造價(jià)的30%給乙方;
(三)當(dāng)工程竣工驗(yàn)收合格七天內(nèi)甲方支付竣工結(jié)算總價(jià)的30%;
第五條責(zé)任范圍
(一)甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收工作;
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗(yàn)收并支付乙方工程款。
4、負(fù)責(zé)工程所需燈具、電工電料。
5、如需向乙方索要發(fā)票，則支付工程造價(jià)稅款(工程總造價(jià)6%)。
(二)乙方責(zé)任：
1、按施工安全規(guī)范保證施工質(zhì)量，精心施工、按時(shí)完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
�、俪邪藨�(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場(chǎng)違法亂紀(jì)，一旦發(fā)生問(wèn)題，后果自負(fù)。
�、谝曳浆F(xiàn)場(chǎng)施工人員應(yīng)無(wú)條件服從遵守施工場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)管理規(guī)定，無(wú)條件服從場(chǎng)地內(nèi)保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關(guān)系，否則一切后果自負(fù)。
第六條其它事項(xiàng)
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項(xiàng)目，必須遵守下列原則：
1、經(jīng)雙方充分協(xié)商，發(fā)出“設(shè)計(jì)變更通知單”
2、增加或變更內(nèi)容所需材料款項(xiàng)必須落實(shí);
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當(dāng)造成的損失乙方自負(fù);
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項(xiàng)，經(jīng)雙方研究另立補(bǔ)充件，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效，可提交有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)裁決。
(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗(yàn)收和結(jié)清工程款后失效。
第七條
本合同壹式貳份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。
甲方負(fù)責(zé)人簽字：乙方負(fù)責(zé)人簽字：甲方蓋章：乙方蓋章：
簽訂日期：簽訂日期：
承攬工程項(xiàng)目施工合同3
甲方：
乙方：
甲方愿將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、承包內(nèi)容：
_____________________
二、承包價(jià)格：
承包價(jià)格參考《現(xiàn)代城零星項(xiàng)目?jī)r(jià)目表》。___________________
三、結(jié)算方式：
乙方施工完畢驗(yàn)收合格7天后方可結(jié)算。
四、付款方式：
所有工程完成驗(yàn)收合格后一次性結(jié)清承包價(jià)款。
五、質(zhì)量要求：
必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建筑工程規(guī)范和要求施工，必須達(dá)到建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如因工藝問(wèn)題造成的返工，一切工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
六、工期要求：
工程總工期為_(kāi)__天，即施工時(shí)段為_(kāi)__年___月___日至___年___月___日，工期包括雨天在內(nèi)，每延遲一天按貳佰元進(jìn)行處罰。
七、其他要求
1.施工期間，堅(jiān)決杜絕一切安全事故發(fā)生，所有安全事故無(wú)論大小，概由乙方負(fù)責(zé)。
2.施工期間，乙方必須服從甲方相關(guān)技術(shù)人員的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和監(jiān)督，不得以任何借口無(wú)理取鬧，拒絕施工。
3.乙方若無(wú)故擅自停工，甲方有權(quán)終止合同，前面工程所發(fā)生的費(fèi)用甲方概不負(fù)責(zé)，合同另簽他人。
4.乙方在施工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律規(guī)定，遵守甲方的工作規(guī)范、操作規(guī)程、勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度等各項(xiàng)規(guī)章制度，愛(ài)護(hù)甲方財(cái)物，維護(hù)甲方利益，服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)、管理。乙方在施工中因違章作業(yè)，違反勞動(dòng)紀(jì)律，發(fā)生人身傷亡事故，概由乙方自己負(fù)責(zé)。
5.工程竣工后由甲方驗(yàn)收質(zhì)量檢查，并簽字付款。
八、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【承攬工程項(xiàng)目施工合同模板】相關(guān)文章：
簡(jiǎn)單加工承攬合同模板12-20
工程項(xiàng)目代建合同模板12-10
加工承攬合同07-12
路面施工合同模板12-08
地基施工合同模板12-08
分包施工合同模板12-08
路燈施工合同模板12-07
廠房施工合同模板12-07
公路施工合同模板12-03
花園施工合同模板12-20