綠化管網(wǎng)建設(shè)工程施工合同

　　發(fā)包方：xxxxx有限責(zé)任公司  （以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方：xx （以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　由于工程建設(shè)需要，甲方委托乙方承包室外綠化管道建設(shè)工程。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定，雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱：xx有限責(zé)任公司室外綠化管道建設(shè)工程。

　　2.工程地點(diǎn)：xx工業(yè)園區(qū)(南苑)熱電廠北側(cè)。

　　3.工程內(nèi)容：詳見(jiàn)工程量清單。

　　4.工程承包方式：綜合單價(jià)承包，乙方包工包料。

　　5.結(jié)算原則：根據(jù)合同約定單價(jià)按乙方實(shí)際完成工程量結(jié)算。

　　6.開(kāi)工：乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。

　　7.本項(xiàng)目所用的所有建筑材料、建筑構(gòu)配件及其他設(shè)備等（以下統(tǒng)稱工程材料）均由乙方自行采購(gòu)使用，工程材料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二條 合同價(jià)款（工程款）及支付

　　1.合同總價(jià)（大寫(xiě)）：xxx元整；（小寫(xiě)）：xxx元。

　　本合同為綜合單價(jià)承包合同，單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件工程量清單。

　　2.工程款支付：

　　1）本工程合同生效后，甲方支付合同總價(jià)的50%的預(yù)付工程款。

　　2）施工完,畢驗(yàn)收合格后3日內(nèi)付清剩余工程款。

　　3）付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1.甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1）按合同要求及時(shí)支付工程款。

　　2）提供本項(xiàng)目施工圖

　　3）向乙方提供施工場(chǎng)地，保證運(yùn)輸?shù)缆窌惩�，同時(shí)提供乙方施工現(xiàn)場(chǎng)施工用水、用電。

　　4）按合同約定及時(shí)組織工程驗(yàn)收和辦理工程結(jié)算。

　　5）協(xié)助有關(guān)部門(mén)配合乙方做好施工現(xiàn)場(chǎng)交叉施工等協(xié)調(diào)工作。

　　6）在工程開(kāi)工前，向乙方提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)勘察資料，以及施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰區(qū)域內(nèi)供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料或圖紙，并保證資料的真實(shí)性和有效性。

　　7）甲方負(fù)責(zé)開(kāi)挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。

　　2.乙方權(quán)利和義務(wù)

　　1）乙方在收到工程預(yù)付款，并在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)場(chǎng)施工。

　　2）嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工，施工質(zhì)量必須符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)，并需通過(guò)驗(yàn)收合格。

　　3）負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。

　　第四條 工期的約定

　　1. 工期：自開(kāi)工之日起二十個(gè)工作日。在工期未順延的情況下，乙方應(yīng)在前述工期內(nèi)竣工，并在竣工后通知甲方驗(yàn)收。

　　2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，必須征得乙方同意。

　　3.因設(shè)計(jì)變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導(dǎo)致停工的，工期順延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。

　　第五條 質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算

　　1.本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為施工依據(jù)；以《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50268-2008）為施工管理及質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程質(zhì)量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方須在收到驗(yàn)收通知之日起七日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收開(kāi)始后五日內(nèi)完成驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)因客觀原因未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。若甲方自接到驗(yàn)收通知之日起超過(guò)十五日無(wú)故不組織驗(yàn)收的，視為驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算及支付工程款。

　　4．驗(yàn)收完成后乙方提交結(jié)算資料，甲方須在收到結(jié)算資料后四十日內(nèi)完成結(jié)算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結(jié)算款。如果甲方收到乙方的結(jié)算資料后三個(gè)工作日內(nèi)未作回復(fù)（或未提出意見(jiàn)），視為甲方已經(jīng)核實(shí)并同意確認(rèn)乙方的結(jié)算資料，甲方應(yīng)按要求剩余部分工程結(jié)算款。

　　第六條免責(zé)條款

　　施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　第七條 爭(zhēng)議解決

　　因本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭(zhēng)議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的簽訂和生效

　　1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司  乙方：

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：

　　xxxx

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電  話：

　　傳  真：

　　開(kāi)戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xxx

　　賬  號(hào)：  xxxxxxxxxxxxxx

　　年 月 日法定代表人： 委托代理人： 電  話： 傳  真： 開(kāi)戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日

　　乙方承擔(dān)。

【綠化管網(wǎng)建設(shè)工程施工合同】相關(guān)文章：

管網(wǎng)工程施工合同04-03

管網(wǎng)工程施工合同范本02-21

園林綠化建設(shè)工程施工合同2篇04-15

綠化工程施工合同07-02

公園綠化工程施工合同02-28

小區(qū)綠化工程施工合同03-30

綠化工程施工合同【熱】04-08

市政綠化工程施工合同01-16

綠化工程施工合同【薦】03-17

簡(jiǎn)易綠化工程施工合同09-07