施工承攬合同范本
施工承攬合同范本需依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定來制定。下面搜集了施工承攬合同范本,歡迎閱覽!
施工承攬合同范本一
建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質(zhì)量標準
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。
3.負責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責(zé)組織驗收工作,
負責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責(zé)按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務(wù)
乙方負責(zé):
1.按協(xié)議分工負責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.……
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
施工承攬合同范本二
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點施工期限:_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設(shè)備: 序號_____、機械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___ 元/小時,用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機械設(shè)備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時,應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。
四、機械設(shè)備由乙方負責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機械設(shè)備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應(yīng)及時進行維修。甲方按照當班次機械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應(yīng)及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設(shè)備制造質(zhì)量、機械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機械設(shè)備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設(shè)備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應(yīng)當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設(shè)備。乙方應(yīng)當向甲方提供機械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當提供技術(shù)保障,承擔(dān)機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條 違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù),應(yīng)當承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應(yīng)當賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的`約定向甲方提供機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金2000元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工承攬合同范本】相關(guān)文章:
施工合同范本12-02
商品加工承攬合同范本(通用5篇)05-09
承攬機械加工合同范本(精選5篇)05-09
簡單加工承攬合同范本(精選6篇)05-05
施工合同范本【薦】04-24
道路施工合同范本12-03
裝修施工合同范本11-19
承攬加工合同范本常用版(精選13篇)05-12
個人裝修房屋承攬合同范本(精選7篇)05-06