分期還款協(xié)議書范文集錦五篇
在學(xué)習(xí)、工作生活中，協(xié)議與我們的生活息息相關(guān)，簽訂協(xié)議能夠最大程度的保障自己的合法權(quán)利。想必許多人都在為如何寫好協(xié)議而煩惱吧，以下是小編精心整理的分期還款協(xié)議書6篇，歡迎閱讀與收藏。
分期還款協(xié)議書 篇1
開發(fā)商: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
認(rèn)購(gòu)方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
身份證/護(hù)照(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)號(hào)碼: 通訊地址: 郵編: 聯(lián)系電話: 1、 2、 甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，簽訂本協(xié)議書。
乙方于 年 月 日購(gòu)買甲方項(xiàng)目 幢 單元 室，總房款為人民幣 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元，已簽訂認(rèn)籌協(xié)議并交納定金 元(如果是認(rèn)籌客戶，出示有效認(rèn)籌協(xié)議，認(rèn)籌金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為定金)，因個(gè)人原因?qū)е聼o(wú)法按時(shí)交齊首期款，現(xiàn)乙方自愿申請(qǐng)首期款分期支付，具體付款方式如下： 年 月 日，簽訂《商品房買賣合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余購(gòu)房款向江蘇美亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款人民幣￥ 元(大寫) ，在 年 月 日前無(wú)息分 期還清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效時(shí)間以同時(shí)簽訂《商品房買賣合同》和《項(xiàng)目首付款分期付款協(xié)議書》為準(zhǔn))
且甲、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
1. 乙方必須在規(guī)定的期限內(nèi)付清全部借款，如有特殊情況需提前半個(gè)月向甲方申請(qǐng)剩余借款還款時(shí)間延期(延期時(shí)間僅限一個(gè)月，申請(qǐng)次數(shù)僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協(xié)議書》和委托證明前往售樓部，填寫《延期申請(qǐng)表》，待甲方審核通過(guò)后，方可批準(zhǔn);
2. 如乙方未按協(xié)議規(guī)定的時(shí)間還款，逾期在30天之內(nèi)，自本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)還款期限之第二天起至實(shí)際全額付清還款之日止，甲方有權(quán)按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項(xiàng)，乙方自愿放棄上述所購(gòu)房屋全部權(quán)利，甲方有權(quán)處理房產(chǎn)出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無(wú)條件按甲方要求在房屋交易過(guò)程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權(quán)在當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟;
3. 辦理交房手續(xù)前提，乙方需付清全部借款，如逾期產(chǎn)生的違約金，連同借款一并付清;
4. 協(xié)議期內(nèi)，乙方不得隨意更變業(yè)主身份，不得退房，不得單方面終止該合同;
5. 本協(xié)議書一式兩份，由開發(fā)商、認(rèn)購(gòu)方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，發(fā)生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;
甲方(簽章)： 乙方簽字：
代表簽字： 乙方蓋章： 年 月 日 年 月 日
分期還款協(xié)議書 篇2
甲方（債權(quán)人）： 電話：
乙方（債務(wù)人）： 電話：
乙方擔(dān)保人： 電話：
為了不增加債務(wù)人償還欠款的`負(fù)擔(dān)，不給債權(quán)人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
第一條還款內(nèi)容
1.還款金額： 人民幣12600元（大寫壹萬(wàn)貳仟陸佰元整。）
2.利率：按照6個(gè)月分期支付欠款，月利率5%執(zhí)行。
具體每月支付欠款為：20xx元(1+5%)=2100元。
3.每月的還款時(shí)間：每月25號(hào)之前，逾期一天，每天以30元作為懲罰。
4.還款期限：乙方自簽訂此協(xié)議之日起至年月日全部還清債務(wù)。
第二條抵押物
乙方將作為還款的抵押，并提供文字材料證明。抵押期限：自本協(xié)議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關(guān)的全部款項(xiàng)及利息為止。
第三條甲乙雙方的義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降牧x務(wù)：
1.對(duì)乙方交來(lái)抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在乙方到期還清所有本協(xié)議規(guī)定的款項(xiàng)后，將抵押物的單證完整交給乙方。
�。ǘ┮曳降牧x務(wù)：
1.應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定時(shí)間主動(dòng)償還甲方的欠款及利息。
2.乙方在簽訂協(xié)議之日起交付抵押物的文字材料證明。
第四條違約責(zé)任及其它事項(xiàng)。
1.乙方如因本身責(zé)任不按合同規(guī)定支付給甲方欠款及利息的，乙方應(yīng)負(fù)違約全部責(zé)任。按照欠款本金的雙倍給予甲方賠償(即違約后，償付甲方貳萬(wàn)肆仟元人民幣)。
2.如果乙方出現(xiàn)逃逸或者去向不明聯(lián)系不到本人，則剩余的欠款由擔(dān)保人予以承擔(dān)。
第五條本合同經(jīng)擔(dān)保人見證后生效。
本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，擔(dān)保人留存一份。
甲方簽字： 簽約日期：
乙方簽字：
乙方擔(dān)保人簽字： 簽約日期
個(gè)人分期還款協(xié)議書
甲方： 身份證： 住址：
乙方： 身份證： 住址：
經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，雙方就有關(guān)事項(xiàng)協(xié)議如下：
一：乙方在20xx年7月21日向甲方借款人民幣11萬(wàn)元，至簽訂協(xié)議日期為止累計(jì)共計(jì)利息3萬(wàn)元人民幣，共計(jì)人民幣14萬(wàn)元整。經(jīng)雙方協(xié)商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬(wàn)元整。
二：以上十二萬(wàn)歸還款分期歸還，其中兩萬(wàn)簽訂完本協(xié)議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬(wàn)元后，十五天內(nèi)必須在當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ簩?duì)甲方撤訴。余下十萬(wàn)欠款分三年內(nèi)歸還。分期歸還方式如下：
⑴從20xx年至20xx年10月份這段期間內(nèi)，甲方歸還乙方人民幣四萬(wàn)元。
�、茝�20xx年至20xx年10月份這段時(shí)間內(nèi)，甲方歸還乙方人民幣三萬(wàn)元。
�、菑�20xx年至20xx年10月份這段期間內(nèi)，甲方歸還乙方人民幣三萬(wàn)元。
三:如甲方反悔協(xié)議，所有借款乙方終止償還，概不負(fù)責(zé)。如乙方反悔本協(xié)議，從20xx年本金加利息，起訴一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據(jù)，在乙方到期還清所有本協(xié)議規(guī)定的款項(xiàng)后，本協(xié)議自動(dòng)終止。
五：本協(xié)議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場(chǎng)見證人：
甲方：
地點(diǎn)：
乙方：
年 月 日
分期還款協(xié)議書 篇3
甲方：
乙方：
現(xiàn)鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下還款協(xié)議：
第一條甲、乙雙方在此確認(rèn)：截止本協(xié)議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：（注明：有欠條）
第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計(jì)劃
�、偌�、乙雙方約定第一次還款日期為：農(nóng)歷年月日償還金額為：人民幣
�、诩住⒁译p方約定第二次還款日期為：農(nóng)歷年月日償還金額為：人民幣
�、奂�、乙雙方約定第三次還款日期為：農(nóng)歷年月日償還金額為：人民幣
�、芗住⒁译p方約定第四次還款日期為：農(nóng)歷年月日償還金額為：人民幣
�、菁住⒁译p方約定第五次還款日期為：農(nóng)歷年月日償還金額為：人民幣
第三條甲方保證
�、賹�(duì)乙方交來(lái)欠條及本協(xié)議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協(xié)議規(guī)定的款項(xiàng)后，將欠條單證及本協(xié)議完整交給乙方。
�、谠谖吹郊�、乙雙方約定還款日期前，不對(duì)乙方討要欠款。
第四條乙方保證
①按照本協(xié)議規(guī)定時(shí)間主動(dòng)償還甲方的欠款。
�、谠诤炗啽緟f(xié)議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
簽約日期：簽約日期：
分期還款協(xié)議書 篇4
甲方（債權(quán)人）：青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方（債務(wù)人）：青島第二糧庫(kù)（以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)青島市中級(jí)人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方欠甲方工程款相關(guān)還款事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條、經(jīng)青島市市北區(qū)人民法院和青島市中級(jí)人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費(fèi)1705378.5；質(zhì)保金468192.61；訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)25215+20000），后經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意乙方還款在確保誠(chéng)信的基礎(chǔ)上還款人民幣240萬(wàn)元（大寫：貳佰肆拾萬(wàn)元整）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務(wù)，為了保證甲方的債權(quán)能早日實(shí)現(xiàn)，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達(dá)成如下內(nèi)容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時(shí)間與數(shù)額：20xx年12月30日前還工程款100萬(wàn)元（大寫：壹佰萬(wàn)元整，以實(shí)際到甲方賬戶為準(zhǔn)），乙方第二次還款時(shí)間與數(shù)額：20xx年12月30日前還工程款80萬(wàn)元（大寫：捌拾萬(wàn)元整，以實(shí)際到甲方賬戶為準(zhǔn)），乙方第三次還款時(shí)間與數(shù)額：20xx年12月30日前還工程款60萬(wàn)元（大寫：陸拾萬(wàn)元整，以實(shí)際到甲方賬戶為準(zhǔn)）。
2、如果乙方不能按上述約定時(shí)間足額還款，只要發(fā)生一次超過(guò)七天，甲方有權(quán)要求乙方按原判決數(shù)額一次性支付全部剩余欠款數(shù)額，并按日支付判決數(shù)額0.5%的違約金，并付判決數(shù)額利息。
3、乙方已經(jīng)根據(jù)法律有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，乙方同意在本協(xié)議簽訂后根據(jù)甲方要求隨時(shí)賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。
4、本協(xié)議還款數(shù)額包含[20xx]青民一終字第655號(hào)判決書及青島市市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容。其中二期工程主體、工程場(chǎng)區(qū)路面（室外）、排水溝及消防管網(wǎng)、強(qiáng)弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司在雙方已談妥協(xié)議價(jià)款（240萬(wàn)）中支付。
5、本協(xié)議還款時(shí)乙方必須支付現(xiàn)金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，按原判決執(zhí)行，乙方一次性付清原判決工程款及本協(xié)議第二條2款約定的違約金和利息。本協(xié)議履行完畢，雙方關(guān)于青島市市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期工程的工程糾紛再無(wú)爭(zhēng)議，甲方不得以任何理由向有關(guān)司法機(jī)關(guān)，向乙方主張青島市市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫(kù)二期工程中判決款項(xiàng)。
第四條、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動(dòng)失效。
甲方（簽章）：
年月日
附：還款簽證一份
�。耗暝氯找曳剑ê炚拢�
還款簽證表
分期還款協(xié)議書 篇5
出借人（甲方）： 借款人（乙方）： ；
現(xiàn)鑒于乙方不能一次性償還甲方借款。甲、乙、兩方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條、甲乙雙方在此確認(rèn)：截止本協(xié)議簽訂之日，乙方尚欠甲方人民幣（大寫）：（注明：有借條憑證）。
第二條、甲方同意乙方分次償還借款或欠款，具體還款計(jì)劃看附則。
第三條、甲方對(duì)乙方的借條憑證及本協(xié)議妥善保管，在乙方到期還清所有款項(xiàng)后一起交還乙方。
第四條、按照本協(xié)議約定時(shí)間，乙方主動(dòng)償還借款。
第五條、違約責(zé)任
若乙方不能按時(shí)履行到期債務(wù)，甲方有權(quán)立即要求償還全部
債務(wù)，并按借款金額的計(jì)算違約金。
第七條、補(bǔ)充協(xié)議：
甲方簽字： 乙方簽字：
證件號(hào)碼：證件號(hào)碼： 日 期：日 期：
附則
還款計(jì)劃具體如下：
�。�1）甲乙雙方約定第一次還款日期為： 年月日，還款金額為：人民幣（大寫） 。
�。�2）甲乙雙方約定第二次還款日期為： 年月日，還款金額為：人民幣（大寫）
�。�3）甲乙雙方約定第三次還款日期為： 年月日，還款金額為：人民幣（大寫） 。
甲方簽字： 乙方簽字：
【分期還款協(xié)議書范文集錦五篇】相關(guān)文章：
分期還款協(xié)議書09-07
分期還款協(xié)議書范文集錦9篇05-04
分期還款協(xié)議書范文集錦八篇05-03
分期還款協(xié)議書范文集錦6篇05-03
分期還款協(xié)議書范文集錦10篇05-02
分期還款協(xié)議書范文集錦8篇04-28
分期還款協(xié)議書范本09-07