建設工程施工合同（精選11篇）
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編精心整理的建設工程施工合同（精選11篇），希望能夠幫助到大家。
建設工程施工合同 1
發(fā)包人(全稱):______________________
承包人(全稱):______________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________
工程地點:______________________________
工程內容:______________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_____________________
資金來源:_____________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________________________
三、合同工期
開工日期:____________________________
竣工日期:____________________________
合同工期總日歷天數(shù)______________________天。
四、質量標準
工程質量標準:________________________
五、合同價款
金額(大寫):______________________元(人民幣)
￥:______________________元
六、組成合同的'文件
組成本合同的文件包括:
1、合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____________年________月________日
合同訂立地點:_____________________________
本合同雙方約定______________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_________ 承包人:(公章):__________
住所:___________________ 住所:______________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:________________
委托代理人:_____________ 委托代理人:________________
電話:___________________ 電話:______________________
傳真:___________________ 傳真:______________________
開戶銀行:_______________ 開戶銀行:__________________
帳號:___________________ 帳號:______________________
郵政編碼:_______________ 郵政編碼:__________________
建設工程施工合同 2
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙雙方根據(jù)國務院《裝飾管理條例》及有關規(guī)定，簽定本合同，并共同遵守。
一、施工內容：
尺寸詳見附件。
二、施工日期：
____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續(xù)延，經甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價：
___￥此造價為最終結算價。
四、結算方式：
簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方，余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方，金額。
五、雙方責任：
甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利，應做好協(xié)調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的`一切規(guī)章制度，做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。
六、工程維修：
工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內，乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任：
若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額____%的違約金。
八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未盡事宜，經雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程施工合同 3
承租方：
出租方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，為明確出租方以及承租方的權利和義務，經雙方協(xié)商，簽定此合同。
一、甲方租用乙方臺，到甲方的工地使用，租用期 個月，自______年____月____日至______年____月____日止，進場運輸費由甲方負責承擔。若租用期滿 個月，出場運輸費由乙方自行承擔;若租用期不滿 ____個月，則出場運輸費由甲方承擔。
二、甲方租用乙方機械，月租費為元在正常的情況下，乙方機械工作每月保底時間為小時，若因甲方施工組織不當、天氣變化、工程設計變更等原因造成乙方當月工作時間不足小時，甲方必須按全月租費付給乙方。若乙方機械當月工作時間超出小時，超出部分，甲方按每小時元付給乙方。
三、乙方機械每月維修，保養(yǎng)累計時間為叁天，每超出叁天，甲方將按每天小時，每小時元從乙方租費用中扣除。
四、乙方機手進場后必須服從甲方指揮，在施工期間，施工現(xiàn)場范圍內地上、地下公共設施及不明物，如有損壞均由甲方負責賠償。
五、乙方機械在施工過程中，如果工程場地出現(xiàn)險情，不能施工的`，乙方有權拒絕施工，如甲方強行施工，造成事故和損失由甲方負責。
六、在租用期間，乙方機械的燃油及機手食宿由甲方免費提供，維修保養(yǎng)及其它費用由乙方自行承擔。
七、付款方式
八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同一經甲、乙雙方簽字起生效。
承租方：簽章
出租方：簽章
受法人委托代理人：受法人委托代理人：
法人代表：法人代表：
身份證號碼：身份證號碼：
住址：住址：
電話：電話:
______年____月____日______年____月____日
建設工程施工合同 4
甲方： 乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 承包工程內容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暫估價為________ 萬元，每月按實際完成工程量的`________%支付進度款。
四、 工 期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、 工程質量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監(jiān)督簽證后，方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執(zhí)行《____省市政設施養(yǎng)護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規(guī)定調整。
2、 工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、 本合同一式四份，
甲、乙雙方各執(zhí)二份。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
建設工程施工合同 5
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的`1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
建設工程施工合同 6
建設單位：_______________(以下簡稱甲方)
施工單位：_______________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就有關事項協(xié)商一致，訂立本合同書。共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：_______________
工程地點：_______________
二、工程承包范圍
根據(jù)工程建設需要，甲方委托乙方全面負責_____企業(yè)展廳的建設施工，以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主，墻面填空氣磚，內外粉刷，正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式：在甲方監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)理和協(xié)調下，乙方包工包料，保證質量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收)，不得分包，轉包。
四、合同工期：
乙方將在簽訂本合同之日起_____個日歷天內完成鋼結構工程施工�？⒐と掌跒開________年______月___日。
五、質量標準
本工程質量要求標準為：合格。
為此甲方要求乙方所有建筑構建必須使用標準材，總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發(fā)票及相應產生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更，總價不得調整;如有重大設計變更，總價______%以外可協(xié)商調整)本工程固定合同總價為______萬元整(即：______人民幣)
(1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據(jù)。
七、付款方式
本合同簽訂后，土建完成______周內付工程預付款萬元(總造價的______%)。鋼柱、鋼梁進場后______周內付工程款______萬元(總造價的______%)。墻面粉刷完成______周內付工程款______萬元(總造價的______%)。工程完工后______周內付工程款______萬元(總造價的`______%)。工程驗收合格后______周內付工程款______萬元(總造價的______%)剩余______%做為質保金，即______萬元，______年后未出現(xiàn)質量問題時付清余款。
八、乙方按照合同約定進行施工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后______年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質量問題，乙方負責免費維修;______年內乙方對所建工程的防水免費維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務，只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方，將全面履行合同的內容，如不能按期竣工，將自愿按_____%元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求，將自愿按______元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派______，乙方指派______為現(xiàn)場施工負責人，協(xié)調解決施工中有關問題。
十二、貫徹執(zhí)行國家安全生產有關規(guī)定，確保安全施工，施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責，未盡事宜，可協(xié)商解決，如發(fā)生爭議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時間：_________年______月___日
合同訂立地點：_______________
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方(甲方)：_______________承包方(乙方)_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
______年______月_______日 ______年______月_______日
建設工程施工合同 7
發(fā)包人：_________________（以下簡稱甲方）
承包人：_________________（以下簡稱乙方）
經過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：_________________
2、工程地點：_________________
3、承包范圍：_________________
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同價為每公里24萬元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。
二、技術要求
1、路面為15cm厚C20水泥混凝土路面，寬4米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度20cm天然級配砂礫石，寬度6M。
3、20cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理。在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、甲方對施工階段質量、進度以及現(xiàn)場工程質量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、甲負責場地三通一平。
3、乙負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合甲方和監(jiān)理單位進行質量檢查：
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付30%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的`5%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
1、乙方應按工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及甲方統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；甲方對乙方任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
2、乙方在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均有乙方自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知甲方組織竣驗收。甲方在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。
八、其他
本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工達標，結清工程尾款后合同自動失效。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
建設工程施工合同 8
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
身份證號：
甲、乙雙方經好友洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行公司后花園排水施工，路面維修及墳地清理。甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本協(xié)議（包括附件和所有補充協(xié)議），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱：園區(qū)基建工程
2、工程地點：
3、工程內容：后花園廟山、改建洗手臺、小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建
4、承包方式：后花園廟山、改建洗手臺；小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建承包。
5、工程期限：30天
施工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。
第二條：工程價款
第三條：質量要求：保質期1年。
1、按照國家相關法律法規(guī)安全施工要求施工。
2、凡由甲方自行采購的材料，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方經確認后，增加的費用應另簽訂補充協(xié)議。
4、施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
5、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
6、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
7、乙方按照甲方要求完成工程改造，驗收不合格的情況下，不予支付工程款項。
8、乙方按照協(xié)議期限按期完工，如超過竣工時間，每日扣除工程款300元。
9、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第四條：付款方式
工程項目結束并甲方驗收合格，由乙方提供工程費用的普通增值稅發(fā)票后，予以支付全款給乙方。
第五條：工程工期
1、由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
2、在施工中，因工程質量問題，雙方意見不一而造成的停工，工期應作相應順延。
第六條：工程驗收
乙方通知甲方進行竣工驗收后，甲方應在30天內驗收，工程驗收完成后30天時間內保證工程項目中位置不脫落、開裂等（人為原因造成除外）。如驗收不合格，已方應負責無償返工。
第七條：違約責任
協(xié)議生效后，在協(xié)議履行期間，擅自解除協(xié)議方，應按工程總造價的5%作為違約金給對方，因擅自解除協(xié)議，使對方造成的'實際損失超過違約金的，應照實賠償。如因甲方原因影響乙方施工耽誤工期的應按工程總造價的5%作為違約金給乙方。
第八條：爭議解決
1、本協(xié)議履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，若協(xié)商、調解解決不一致時，可以按照本協(xié)議約定向人民法院提起訴訟。
第九條：協(xié)議生效
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
3、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、協(xié)議履行完后自動終止。
甲方（業(yè)主）：乙方：
簽字代表：簽字代表：
簽約日期：________年________月________日
簽約日期：________年________月________日
建設工程施工合同 9
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及其他相關法律、行政法規(guī)，甲、乙雙方本著平等、自愿、互利和誠信的原則，就本項目的土石方工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
l、工程名稱：宜良滇中汽車文化產業(yè)園（一期）土方工程及配套附屬工程。
2、工程地點：宜良縣匡遠鎮(zhèn)永豐社區(qū)小江公路與宜九路交叉處。
3、工程內容：土方工程，機械挖、運、填、卸土推平及碾壓土方工程，清理開挖區(qū)及填土區(qū)內的植物（苗木、雜草）、障礙物，根據(jù)宜良縣宜平房地產開發(fā)有限公司要求及設計圖紙施工。
4、工程承包范圍：按工程設計圖紙確定施工方案，按施工方案嚴格執(zhí)行。合同自簽字之日起5天內，乙方根據(jù)甲方提供的工程設計圖等資料制作施工圖方案并交甲方最終確認并按此執(zhí)行。
5、工程量：該標段總挖方量約8萬M3，最終工程量按實際完成的工程量確定。
二、合同工期及質量保修期以及其它事項：
1、開工日期：_____年_____月_____日。
2、預計竣工日期：_____年_____月_____日。
3、總工期30日歷天。
4、驗收日期：竣工后7日內提交宜良宜平房地產開發(fā)有限公司驗收。
5、如遇特殊情況（工程設計變更，甲方要求施工方案變更，天氣等不可抗力影響以及非乙方原因造成的停、窩工等），乙方與甲方根據(jù)實際情況協(xié)商辦理工程順延簽證手續(xù)后，工期予以順延；如出現(xiàn)乙方組織不力，施工安排不合理等原因，由此造成的損失由乙方自行承擔：
6、工程質量保修期：在建設工程合理使用范圍內均應承擔責任。
三、承包方式及乙方職責：
1、土方機械開挖、轉運、回填、卸土推平碾壓，含稅收綜合包干價每立方10.00元（大寫：壹拾元整），注：機械燃油價格漲跌，仍執(zhí)行合同包干單價，不作費用調整。
2、清理開挖區(qū)和填土區(qū)內的植物（苗木、雜草）及場地內轉運含稅后包干價每平方米2.50元，提取10%管理費。
3、破碎原造紙廠至宜九公路路面3500m2水泥路面含稅總包價30000.00元（大寫人民幣：叁萬元整），不存在提管理費。
4、在項目區(qū)內的建筑物由宜良宜平房地產開發(fā)有限公司與戶主方解決處理好無異議后，由乙方機械按臺班費計算拆除、拆除的一切材料歸甲方所有。
5、除土方工程款外，機械臺班費提取3%的'管理費，臨時商鋪工程按實際工程款給予甲方提取10%的管理費。
6、甲方負責與該地區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、城管、電力、電信、林業(yè)、消防，私人墳墓等有關部門進行聯(lián)系與協(xié)調，由此產生的費用，乙方只承擔交通、環(huán)衛(wèi)兩方面的費用，其它方面均由甲方負責。但乙方必須協(xié)助配合。
7、進場時，住房、水、電由乙方自行負責。
四、付款方式：
1、乙方機械設備和人員進場，工作10天根據(jù)工程量，預付30萬元工程款，工程量完成，按照補充協(xié)議付款。工程竣工驗收完成，竣工驗收資料通過政府備案。結算資料經過審定后，累計支付至結算價款的100%付清，每次付款，甲方只能按付款額的10%提取管理費，其余款全部撥付給乙方，如甲方不能按量付款，乙方將有權停止任何施工。
五、安全責任：
1、乙方在施工中，機械操作、車輛運輸、施工人員應注意安全，如發(fā)生安全事故，甲方一概不承擔任何責任，乙方自己承擔（注：施工隊人員必須配帶安全帽）。
2、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自簽字之日起產生法律效律，合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，存檔壹份。
甲方代表：
乙方：
_____年_____月_____日
建設工程施工合同 10
甲方（鐵路發(fā)包方）：中國鐵路鄭州局集團有限公司
鄭州建筑段
法定代表人（負責人）：黃德忠
地址：鄭州市二七區(qū)淮河東路5號
乙方（承包方）：河南鴻翔建筑工程有限公司
法定代表人（負責人）：范書建
地址：安陽市解放大道180號（原安陽縣政府院內）
簽訂日期：______年______月______日
簽訂地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，就甲方向乙方發(fā)包鄭州東動車段零小工程維修工程，簽訂本合同。
第一條工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：鄭州東動車段零小工程維修。
�。ǘ┕こ痰攸c：動車段。
�。ㄈ┕こ虄热荩簞榆嚩瘟阈」こ叹S修。
�。ㄋ模┏邪秶簞榆嚩瘟阈遣『Α�
�。ㄎ澹┏邪绞剑喉椖靠偝邪�。
（六）合同價款：本工程價格形式為固定總價，工程款（總計）（含增值稅）暫定為人民幣大寫拾萬伍仟伍佰柒拾肆元整（小寫：105574元）（其中不含稅價人民幣96856.88元，增值稅8717.12元），最終結算價以甲方上級單位實際批復為準，如金額發(fā)生變更，以補充協(xié)議形式進行確定。
�。ㄆ撸┵|量標準：乙方按照承包范圍和行業(yè)現(xiàn)行技術標準，進行規(guī)范施工，確保施工安全。
第二條工程期限
工程總日歷天數(shù)自開工之日起90天，開工時間另行通知。
第三條工期延誤
�。ㄒ唬┭悠陂_工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前
7天向甲方書面提出延期開工的要求和理由，并須獲得甲方書面同意。
（二）暫停施工。甲方認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后
72小時內提出處理意見，乙方應在3天內實施甲方處理意見。停工責任在乙方的，由乙方承擔發(fā)生的費用。
�。ㄈ┭悠诳⒐�。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延：
1。工程量變化和設計變更。
2。材料由甲方供應的，甲方未按約定時間供應材料。
3。不可抗力。
乙方在以上情況發(fā)生后3天內向甲方提出報告，甲方在收到報告后15天內予以確認答復。
非因上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
第四條雙方駐工地代表
（一）甲方駐工地代表姓名及職責：星現(xiàn)場負責人。
�。ǘ┮曳今v工地代表姓名及職責：余小祥負責施工現(xiàn)場的安全、技術、質量的監(jiān)控。
第五條甲方的義務
�。ㄒ唬┺k理施工所需證件、批件，清理場地，保證運輸暢通。
�。ǘ﹨f(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求，并承擔有關費用。
（三）根據(jù)合同約定支付工程款。
第六條乙方的義務
乙方保證具有建筑工程施工總承包壹級資質，并保證該資質在合同履行期限內持續(xù)有效。
（一）在工程驗收之前，負責對已完工程的成品保護。在此期間發(fā)生損壞的，由乙方負責修復并承擔費用。
�。ǘ┌醇s定的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
�。ㄈ﹪栏駡�(zhí)行本地區(qū)關于施工現(xiàn)場管理的有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到建筑物無污染，現(xiàn)場無建筑垃圾。
（四）乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔賠償責任。
�。ㄎ澹┮曳桨凑占s定負責工程項目文件的收集、整理、歸檔，并保證其完整性、準確性、系統(tǒng)性、有效性和規(guī)范性。
�。┡浜霞追截攧諘嫻ぷ�，按甲方要求辦理財務手續(xù)、提供完備的財務會計資料。
第七條價款支付與調整
�。ㄒ唬┖贤瑑r款的調整。
固定總價合同：在合同簽訂后，工程總價不作調整。
�。ǘ┕こ炭钪Ц�。
采用竣工驗收合格并乙方開具合規(guī)發(fā)票，甲方完成向上級單位清算該筆款項后，于30日內按中國鐵路鄭州局集團有限公司批準的竣工結算值的95%工程款進行結算，質保期滿后支付尾款：
工程款給付時間
�。üこ踢M度、部位）
總造價百分比
金額（人民幣）
項目整修驗收完畢95％
質保期滿（新建、更改屋面防水為5年，造林、綠化工程為1年，其他質保期為2年）5%
�。ㄈ┰鲋刀惏l(fā)票。
乙方應于辦理工程價款結算時，按一般計稅方法向甲方開具增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票開票信息如下：
單位名稱：甲方增值稅相關信息
納稅人識別號：
地址：
電話：
開戶銀行：
銀行賬號：
第八條材料設備供應
�。ㄒ唬┍竟こ趟褂玫牟牧嫌梢曳焦⿷＞唧w購買材料清單內容可附件列表。
（二）乙方負責采購的材料、設備應符合設計和國家質量標準要求，并附有合格證及檢測報告。材料的價格、質量標準等，乙方在采購前應取得甲方書面同意。在合同執(zhí)行過程中，乙方有義務接受甲方隨時檢查。
第九條質量與驗收
�。ㄒ唬┮曳綉凑諊翌C布的施工驗收規(guī)范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監(jiān)督，質量驗收必須符合合同約定標準。對不符合合同約定的，乙方應按規(guī)范要求，進行返修并承擔費用。
（二）隱蔽工程驗收。隱蔽工程在覆蓋、掩埋前，應提前通知甲方進行驗收。
第十條知識產權
（一）甲方提供給乙方的圖紙、甲方為實施工程自行編制或委托編制的技術規(guī)范以及反映甲方要求的或其他類似性質的文件的著作權屬于甲方，乙方可以為實現(xiàn)合同目的而復制、使用此類文件，但不能用于與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意，乙方不得為了合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。
（二）乙方為實施工程所編制的文件，除署名權以外的著作權屬于甲方，乙方可因實施工程的運行、調試、維修、改造等目的而復制、使用此類文件，但不能用于與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意，乙方不得為了合同以外的目的復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。
（三）合同當事人保證在履行合同過程中不侵犯對方及第三方的知識產權。乙方在使用材料、施工設備、工程設備或采用施工工藝時，因侵犯他人的專利權或其他知識產權所引起的責任，由乙方承擔；因甲方提供的材料、施工設備、工程設備或施工工藝導致侵權的，由甲方承擔責任。
�。ㄋ模┮曳皆诤贤炗喦昂秃炗啎r已確定采用的專利、專有技術、技術秘密的使用費已包含在簽約合同價款中。
第十一條保密條款
�。ㄒ唬┘滓译p方同意，任何一方為履行本合同而提供給對方的任何商業(yè)信息或技術信息，以及一方在履約過程所知悉的對方的商業(yè)秘密、締約條件、談判內容等，包括本合同的內容，除非提供方書面明確說明為公知信息的以外，均可能構成其“保密信息”。信息獲取一方保證應采取合理的保密措施保護該等保密信息免受公開，不向任何第三方公開該等保密信息，并且除為履行本合同目的外非經對方事先書面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施應合理并不得低于知悉一方對自己的保密信息所采取的保護效果。因一方泄露或者不正當使用該等保密信息而給對方造成損失的，應當賠償對方的所有損失。
�。ǘ┪唇泴Ψ酵猓魏我环讲坏脤Ψ降谋Ｃ苄畔⑦M行復制或以其他方式保存。并且在對方要求或在雙方的業(yè)務關系終止時，應立即向對方歸還所有保密信息及其副本、以及所有包含該保密信息或其部分的所有文件、資料和其他物品。
�。ㄈ┤魏我环綄τ诒Ｃ苄畔⒌牧x務應延續(xù)至該等信息因合法的原因而成為公開信息。
（四）上述保密規(guī)定不應當適用于以下信息：收到信息的一方有書面記錄可以證明其在披露方向其披露該等信息之前已經知曉該信息；收到信息的一方沒有違反本合同的保密義務即從其他渠道獲得的公開信息；或者收到信息的一方從對該等信息不負有保密義務的第三方獲得的信息。
第十二條質量保證
（一）質量保證金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的5%預留質量保證金，質量保證金不計利息。甲方在質量保證期滿后日內，退還乙方質量保證金。
（二）保修項目及質量保證期限：（按本合同第七條第二款執(zhí)行）。
�。ㄈ┵|量保證期間，屬于保修范圍和內容的項目，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后3天內派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理，費用由甲方在質量保證金內扣除，因此導致質量保證金不足預留比例的，乙方應負責補足，造成甲方損失的，乙方還應按實際損失承擔賠償責任。
第十三條違約責任
�。ㄒ唬┰诤贤男羞^程中發(fā)生的下列情形，屬于乙方違約：
1、乙方轉包或違法分包的。
2、乙方采購和使用不合格或不符合合同約定的材料和工程設備的。
3、因乙方原因導致工程質量不符合合同要求的。
4、未經甲方同意，乙方擅自將已按照合同約定進入施工現(xiàn)場的材料或設備撤離施工現(xiàn)場的。
5、乙方未能按施工進度計劃完成合同義務，造成工期延誤的。
6、乙方在缺陷責任期及質量保證期內，未能在合理期限對工程缺陷進行修復，或拒絕按甲方要求進行修復的。
7、乙方明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務的。
8、乙方未能按照合同約定履行其他義務的。
�。ǘ┮蛞曳降脑驅е鹿て谘诱`達7日的，甲方有權解除合同。甲方行使合同解除權的，有權要求乙方支付合同總額20%的違約金。
�。ㄈ┮曳酱嬖诒緱l第（一）款約定的第1、2、3、7項中情形的.，甲方有權解除合同，甲方行使合同解除權的，乙方應支付合同總額20%的違約金，違約金不足以補償甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
除本條第（一）款第1、2、3、7中情形之外，因乙方原因導致合同解除的，則甲、乙雙方應在合同解除后7天內完成估價、付款和清算，并按以下約定執(zhí)行：
1、合同解除后，乙方應支付合同總額20%的違約金，并賠償因解除合同給甲方造成的損失。
2、甲方和乙方應在合同解除后進行清算，出具最終結清付款證書，結清全部款項。
第十四條爭議解決方式
�。ㄒ唬┧幸虮竞贤鸬幕蚺c本合同有關的任何爭議將通過雙方友好協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商達成一致的，雙方約定采取向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟的爭議解決方式。
（二）仲裁、訴訟或調解進行過程中，雙方將繼續(xù)履行本合同未涉爭議的其它部分。
第十五條不可抗力
�。ㄒ唬┰诤贤男薪Y束之前任何時候，如果發(fā)生任何合同簽訂時雙方不可預見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括地震、水災、重大傳染性疾病以及戰(zhàn)爭等不可抗力情形，雙方協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本合同。
�。ǘ┤绻鲜霾豢煽沽κ录陌l(fā)生影響一方履行其在本合同項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行不視為違約。
（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同義務時，應當在不可抗力發(fā)生之日起15日內通知另一方，并在其后的30日內提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的充分證據(jù)。
�。ㄋ模┤绻l(fā)生不可抗力事件，雙方應協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的影響減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應就擴大的損失承擔相應的賠償責任。
第十六條通知
�。ㄒ唬┘�、乙雙方因履行本合同或與本合同有關的一切通知都應以書面形式送達對方，被送達方應即時簽收。如由于被送達方的原因不能送達或被送達方拒絕簽收的，送達方可采用掛號信或者郵政特快專遞郵寄送達，郵件寄至本合同記載之地址時，即視為送達。
（二）雙方確認以下地址為相關通知、法律文書的送達地址：
雙方確認以下地址為相關通知、法律文書、訴訟文件的送達地址：
甲方確認的送達地址：鄭州市二七區(qū)淮河東路5號
郵政編碼：
收件人：手機號碼：
乙方確認的送達地址：安陽市解放大道180號（原安陽縣政府院內）
郵政編碼：
收件人：余小祥手機號碼：
第十七條其他約定
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜，須經雙方共同協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
�。ǘ╇p方應簽訂安全協(xié)議，作為本合同附件。
第十八條合同生效條件及文本數(shù)量
�。ㄒ唬┍竞贤噪p方法定代表人（負責人）或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
�。ǘ┍竞贤皇疥懛�，甲乙雙方各執(zhí)叁份。
�。ㄒ韵聼o正文）
本頁無正文，為中國鐵路鄭州局集團有限公司鄭州建筑段（甲方名稱）與河南鴻翔建筑工程有限公司（乙方名稱）建設工程施工合同（合同編號：）簽署頁。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）：
法定代表人（負責人）：法定代表人（負責人）：
委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
______年______月______日______年______月______日
建設工程施工合同 11
甲方：
乙方：
甲乙雙方為_____________（地點名稱）弱電工程施工合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：_________________（地點名稱）弱電綜合布線系統(tǒng)
2、工程地址：_________________
3、工程概況：_________________金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝；機房光纜布線信息點布線及安裝；協(xié)助安裝防雷、消防系統(tǒng)產品。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責協(xié)調處理工地現(xiàn)場有關問題，保證現(xiàn)場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規(guī)定的時間施工、完工，在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
1）完成_____________（地點名稱）弱電綜合布線系統(tǒng)（工程量為：_________________約400米金屬橋架安裝；約_____________米的管路鋪設；約_____________個信息點布線安裝；約_____________個機房信息點布線安裝；約_____________條室內光纜布線；及協(xié)助安裝防雷系統(tǒng)產品、消防系統(tǒng)產品）
2）提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統(tǒng)一著裝（工作服）在現(xiàn)場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現(xiàn)場，并存放在安全的'倉庫。
三、工程進度安排
1、在甲乙雙方協(xié)商下，計劃在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件，甲乙雙方另行協(xié)商。
四、工程驗收時間
工程完工后一月內，甲方應組織驗收。無正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額
本合同預算總金額為：_________________（人民幣）_____________元整。
六、結算方式
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_____________%的預付款。工程驗收合格后一周內付_____________%；余款_____________%一年內付清。
乙方向甲方開據(jù)《_____________省_____________市建筑安裝專用發(fā)票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰(zhàn)爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方，并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任
甲方不按本合同第六條的規(guī)定支付工程款，應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝，合同金額不予支付處理；乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商未成，交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執(zhí)行過程中，簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（簽章）：_________________
乙方（簽章）：_________________
法定代表或其委托人：_________________
法定代表或其委托人：_________________
地址：_________________
地址：_________________
開戶行：_________________
開戶行：_________________
帳號：_________________
帳號：_________________
簽約時間：__________年______月______日
簽約地點：_________________
【建設工程施工合同】相關文章：
建設工程施工合同擔保協(xié)議書01-24
建設工程施工竣工報告11-29
建設工程施工仲裁申請書03-16
工程施工擔保合同02-07
工程施工借款合同02-09
建設銀行基本建設借款合同03-10
建設借款合同02-03
工程施工勞動合同04-08
工程施工機械租賃合同11-10
工程建設租賃合同01-31